2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2009年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案范文
2009年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理试卷一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。
拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷
2011年二级建造师《施工管理》模拟试题【A】一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．以下（）不属于项目实施阶段的工作。
A．工程变更与索赔处理B．技术设计C．编制可行性研究报告D．竣工验收2．建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目（）的全过程。
A．设计阶段B．实施阶段C．施工阶段D．使用阶段3．某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。
A．业主B．设计方C．施工总承包方D．项目监理方4．某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如下框图。
该图是（）。
A．项目结构图B．组织结构图C．工作流程图D．合同结构图5．能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（）。
A．项目结构图B．工作流程图C．工作任务分工表D．组织结构图6．能够反映项目管理班子内部项目经理。
各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（）。
A．管理职能分工表B．组织结构图C．工作任务分工表D．工作流程图7．对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是（）。
A．施工总平面图B．施工组织总设计C．施工部署及施工方案D．施工图设计文件8．某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是（）。
A．主要技术经济指标B．编制施工总进度计划C．编制资源需求量计划D．施工总平面图设计9．在施工成本动态控制过程中，当对工程合同价与实际施工成本、工程款支付进行比较时，成本的计划值是（）。
A．工程合同价B．实际施工成本C．工程款支付额D．施工图预算10．某项目施工中发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（）A．调整采购部门管理人员B．调整材料采购价格C．增加材料采购的资金投入D．变更材料采购合同11．下列选项中，不是编制项目管理目标责任书依据的是（）。
度米文库汇编之2009年注册监理工程师考试历年真题解析合同管理六1
度米文库汇编之2009年注册监理工程师考试历年真题解析合同管理六1历年考题分析1．施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。
a．协议书b．专用条款c．标准条款d．质量保修书[答案]b[解题要点]专用条款是结合各异的施工现场和外部环境，对通用条款的细化、说明和补充，是《施工合同范本》的必要组成部分。
2．按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。
a．投标书及其附件b．招标阶段对投标人质疑的书面解答c．资格审查文件d．工程报价单e．履行合同过程中的变更协议[答案]ade[解题要点]b、c都属于招标阶段文件。
3．按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。
a．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书b．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议c．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单d．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书[答案]c[解题要点]注意这里排序第一的是双方洽商的施工合同协议书。
4．施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。
a．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用b．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用c．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用d．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用[答案]a[解题要点]记住一个原则：谁提出，谁负责。
5．依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。
a．办理临时用地、停水、停电申请手续b．向施工单位进行设计交底c．提供施工场地地下管线资料d．做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护e．开通施工现场与城乡公共道路的通道[答案]ace[解题要点]b是设计人员的责任，d是承包人义务。
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷
注册监理工程师《建设工程合同管理》全真模拟题四二、多项选择题(共30题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51.经过公证后，具有强制执行效力的文书是( )。
A.追偿债款的债权文书B.遗嘱文书C.施工合同文书D.保险合同文书52.在合同仲裁制度中，首席仲裁员由( )。
A.当事人共同选定B.仲裁申请人选定C.未申请仲裁一方当事人选定D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定53.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( )。
A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合同54.设计招标的特点主要表现在( )方面。
A.开标时仅公布报价金额B.在投标书内写明实施计划C.按照工程量清单中的规定工程量填报单价D.评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性E.要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案55.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( )。
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作56.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括( )。
A.设计方案B.规划许可文件C.工程勘察资料D.限额设计要求E.高于设计规范要求的标准57.在施工合同中，( )属于发包人应当完成的工作。
A.使施工现场具备施工条件B.提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划D.向工程师提供在施工现场办公的设施E.开通施工场地与城乡公共道路的通道58.下列关于竣工验收说法正确的是( )。
09年监理工程师建设工程合同管理模拟试卷五
09年监理工程师建设工程合同管理模拟试卷五各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢31、发包人收到工程竣工报告后（）天内，组织专家验收组，制定验收方案。
A、7B、14C、28D、5632、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。
A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师33、在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。
A、3B、7C、14D、2834、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。
A、保证B、质押C、定金D、留置35、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。
A、签订B、登记C、履行D、主合同生效36、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。
A、撤回合同B、撤销合同C、解除合同D、中止履行义务37、监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则( )。
A、监理工程师应推迟计量时间B、监理工程师单独计量无效C、监理工程师单独计量有效D、监理工程师可不必在计量38、在工程建设的过程中，( )是最为常用的一种担保方式。
A、抵押B、留置C、保证D、定金39、发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间（）天后向发包人发出预付通知。
A、5B、7C、14D、2840、按照施工合同的规定，从开工之日起至（）止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A、承包人提请竣工验收前自检合格日B、承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C、开始竣工检验日提供D、竣工验收合格工程师在检验记录签字日各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢。
09年监理工程师考试合同管理历年考题分析（2）
历年考题分析 1.合同的成⽴必须经过( )。
A.要约邀请 B.要约 C. D.鉴证 E.公证 [答案]BC [解题要点]订⽴合同⼀定要经过“要约”和“”两个阶段，但不⼀定要经过要约邀请。
2.《合同法》规定，撤回的条件是，撤回的通知应当在( )到达要约⼈。
A.要约到达受要约⼈之前 B.受要约⼈发出通知前 C.通知到达要约⼈之前 D.受要约⼈发出通知后 [答案]c [解题要点]见教材。
撤回的两个条件是： ①通知到达要约⼈之前; ②与通知同时到达要约⼈。
3.订⽴合同过程中，( )是要约。
A.招标公告 B.投标书 C.寄送的价⽬表 D.招标说明书 [答案]B [解题要点]A、c、D及商业⼴告属于要约邀请，此处单选、多选都能出题，⼀定要记清楚。
要约⼀般明⽰希望与他⼈订⽴合同，⽽要约邀请则是希望他⼈向⾃⼰发出要约。
4.法律法规、当事⼈对合同的形式、程序没有特殊要求，则( )时，合同成⽴。
A.要约⽣效 B.⽣效 C.双⽅当事⼈签字或者盖章 D.附⽣效期限的合同期限届⾄ [答案]B [解题要点]⼀般依法成⽴的合同，⾃成⽴时⽣效，⽽成⽴就是有，所以B正确。
c仅适⽤于书⾯合同，D附⽣效条件的合同，⾃条件成就时⽣效。
5.依据《合同法》的规定，执⾏政府定价或政府指导价的合同，合同当事⼈⼀⽅逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。
A.按原价格执⾏ B.按新价格执⾏ C.按原价和新价的平均价执⾏ D.按市场价执⾏ [答案]B [解题要点]有违约惩罚的意思在⾥⾯。
6.《合同法》中规定的合同履⾏抗辩权，是指合同履⾏过程中当事⼈任何⼀⽅因对⽅的违约⽽( )的⾏为。
A.解除合同 B.变更合同 C.转让合同 D.中⽌履⾏合同义务 [答案]D [解题要点]考概念，如果题意换成具体事例，也应该会选择。
7.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约⽅给予补偿，⼜具有对违约⽅实⾏制裁双重性质的是( )。
A.罚⾦ B.赔偿⾦ C.利息 D.违约⾦ [答案]D [解题要点]承担违约责任是以补偿性为原则，也具有惩罚性，不能只取其⼀，所以正确答案只有D。
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(4)-中大网校
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(4)总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。
此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（）。
A. 不足一半时，退还发包人已付定金B. 不足一半时，按该阶段设计费的一半支付C. 不足一半时，按该阶段设计费的全部支付D. 超过一半时，按该阶段设计费的一半支付(2)关于合同有效期，下列说法错误的是（）。
A. 是判别合同是否具有法律效力的分界线B. 合同有效期的起始日是合同签字日C. 合同有效期结束意味着索赔权利终止D. 合同有效期结束表明施工义务终止(3)公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否（）。
A. 编制招标文件B. 进行资格预审C. 进行公开开标D. 组织现场考察(4)工程施工投标的主体是（）。
A. 业主B. 监理工程师C. 承包商D. 设备供应单位(5)开展建筑活动的主要依据是（）。
A. 合同主体B. 合同内容C. 合同客体D. 合同程序(6)下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。
A. 工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B. 工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C. 承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D. 工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复(7)在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括（）。
A. 设备延误到货的违约金的计算办法B. 因技术服务的延误．疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法C. 未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法D. 由于供方责任采购人员的返工费(8)fidic合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。
A. 工程移交证书指明的竣工日B. 颁发工程移交证书日C. 颁发接触缺陷责任证书日D. 承包商提交的结清单生效日(9)对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（）。
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷
不想早点死就对电脑作如下设置接触和使用电脑的人，却忽略了长时间使用电脑的时候，其实有个小窍门可以更好的保护自己的健康。
这是我的忠告，为了保护您的眼睛，请对电脑作如下设置吧--【桌面】→【右键】→【属性】→【外观】→【高级】→项目选择【窗口】→【颜色1（L）】→【选择（其它）】将色调改为：85。
饱和度：123。
亮度：205→添加到自定义颜色→在自定义颜色选定→确定这样所有的文档都不再是『刺眼的白底黑字』，而是非常『柔和的豆沙绿』色，这个色调是『眼科专家配置』的，长时间使用会很有效的『缓解眼睛疲劳』『保护眼睛』如果，您设置之后，使用过程中感觉的确不错，请别忘了告诉自己的【亲人】和【朋友】。
愿健康与各位永远同在！附视力保健远眺图：需要的朋友可以下载到电脑，眼疲劳的直接在电脑观看，也可打印贴在桌子前或贴在办公室需要的地方，个人感觉这张图特别适合近距离观看，能起到保护眼睛，减轻疲劳的效果保护眼睛是大家的共识，让我们共同爱护心灵的窗户--眼睛。
远眺图的原理：远眺图是利用心理学空间知觉原理，使一张二维空间平面的纸上强烈显示出三度空间的向远延伸的立体图形这样，近视和视力良好的人在长时间近距离用眼情况下引起的视力疲劳，可以通过此种方法获得一定的缓解。
不想早点死就对电脑作如下设置分享首次分享者：莫殇、伟灬已被分享1次评论(0)复制链接分享转载举报接触和使用电脑的人，却忽略了长时间使用电脑的时候，其实有个小窍门可以更好的保护自己的健康。
这是我的忠告，为了保护您的眼睛，请对电脑作如下设置吧--【桌面】→【右键】→【属性】→【外观】→【高级】→项目选择【窗口】→【颜色1（L）】→【选择（其它）】将色调改为：85。
饱和度：123。
亮度：205→添加到自定义颜色→在自定义颜色选定→确定这样所有的文档都不再是『刺眼的白底黑字』，而是非常『柔和的豆沙绿』色，这个色调是『眼科专家配置』的，长时间使用会很有效的『缓解眼睛疲劳』『保护眼睛』如果，您设置之后，使用过程中感觉的确不错，请别忘了告诉自己的【亲人】和【朋友】。
09年监理工程师考试合同管理体制习题三
09年监理工程师考试合同管理体制习题三各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢21、某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。
工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。
A、以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B、以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C、以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D、以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任22、在建筑工程一切险中，保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿。
A、自然事件B、设计错误C、意外事件D、自然磨损E、维修养护23、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。
A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容24、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( )。
A、保护施工现场地下管线B、办理土地征用提供C、进行设计交底D、协调处理施工现场周围地下管线的保护25、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A、由总监理工程师协调参与竣工验收各方B、报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C、由承包人进行协调D、由发包人进行协调26、如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。
A、终止合同方选定的仲裁委员会B、违约方选定的仲裁委员会C、双方选定的仲裁委员会D、有管辖权的人民法院27、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。
A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人28、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2009年监理师考试《建设工程合同管理》试题及答案一、单项选择题(共50 题，每题1 分。
每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。
拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭B.还有100 万元C.还有150 万元D.还有180 万元5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。
A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届至12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( )。
A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。
A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意，但应提供担保C.无须征得对方同意，但要通知对方D.无须征得对方同意，也无须通知对方14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。
A.质量B.工期C.解决争议D.结算15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。
A.发布招标公告、开标、审查投标人资格B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。
A.由招标人组织，费用也由招标入承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )。
A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )。
A.通知中标结果并退还投标保证金B.通知中标结果，但不退还投标保证金C.不通知中标结果，也不退还投标保证金D.不通知中标结果，但退还投标保证金20.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。
A.甲B.乙C.丙D.丁21.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。
A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据22.按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是( )。
A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付23.依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为( )。
A.发出终止合同通知，通知到达后的第14 天合同终止B.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，合同终止C.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35 天内没有答复，合同终止D.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后42 天内没有答复，合同终止24.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是( )。
A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作B.合同专用条款内约定的监理人工作C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的正作D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作25.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。
由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。
A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任26.按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应( )。
A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费27.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是( )。
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算28.按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在( ) 中。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件29.某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。
承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。
工程师对延期开工报告的处理，正确的是( )。
A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求30.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( )。
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划31.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。
A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担32.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。
A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担33.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。
如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延34.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。
工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。
A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延35.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价36.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。
A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门37.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日38.赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、投标书39.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单40.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔41.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。