《合同范本玻璃幕墙合同》

合集下载

玻璃幕墙更换安装合同5篇

玻璃幕墙更换安装合同5篇篇1玻璃幕墙更换安装合同甲方（委托方）：______ 公司乙方（承包方）：______ 公司依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就玻璃幕墙更换安装事项达成如下协议，以便确保项目的顺利进行，维护双方的合法权益，现协定如下：第一条项目名称本合同项目为______公司玻璃幕墙更换安装。

第二条项目内容1.乙方应认真、责任、按照技术规范要求，完成本项目的所有准备工作和安装工作，确保工程质量和安全。

2.乙方应在工程期间保持施工期间的消防安全，协调配合与本项目有关的其他单位，确保整个工程的安全顺利进行。

3.乙方应保证原材料的质量完全符合合同要求，质量合格证明齐全。

第三条付款方式1.甲方应在合同签订后，按照约定的金额和时间节点付款给乙方。

2.付款方式为______元每次，共计______元，按照工程进度分期支付，最终结算结果应当与合同约定的一致。

第四条保修期根据国家相关法规，乙方对于本合同提供的服务所做的安装和更换工作，在验收合格之后，应当提供______年的免费维护服务。

第五条违约责任1.若因甲方原因导致合同无法履行，由甲方承担相应责任。

2.若因乙方原因，导致项目无法按时完成，乙方应承担相应责任。

3.任何一方未能按照本合同的约定履行义务，应当承担相应的违约责任。

第六条争议解决1.在合同履行过程中，若有任何争议，双方应立即协商解决，如协商不成，应提交当地仲裁机构解决。

2.仲裁裁决为终局裁决。

第七条其他事项本合同相关附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。

第八条生效与终止1.本合同自双方盖章之日起生效，至项目完成验收并付清全部款项时终止。

2.双方协商一致，可根据项目实际情况进行调整修改。

甲方（盖章）：______ 公司日期：______ 乙方（盖章）：______ 公司日期：______以上为甲方与乙方就玻璃幕墙更换安装事项所达成的协议，为了明确双方责任和权利，保证项目的顺利进行，特此签订合同，以资证明。

玻璃幕墙安装合同范文5篇

玻璃幕墙安装合同范文5篇篇1玻璃幕墙安装合同范文合同编号：XXXX甲方（委托方）：XXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXX建筑装饰有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就玻璃幕墙安装事宜达成如下合同：第一条项目内容甲方委托乙方进行玻璃幕墙的安装项目，具体包括以下内容：1. 对玻璃幕墙的设计提供专业意见；2. 转运并保管所有安装所需的玻璃幕墙材料；3. 安装玻璃幕墙并进行验收；4. 对已安装的玻璃幕墙进行维护和保养。

第二条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至玻璃幕墙安装项目完成验收之日终止。

第三条价格和支付方式1. 甲方应向乙方支付玻璃幕墙安装项目的费用为XXXX元；2. 支付方式：甲方应在签订合同后，预付项目总费用的30%作为定金；项目完成后，支付项目余款的70%。

3. 如因甲方原因导致延误，甲方应承担由此造成的一切费用。

第四条保密条款1. 甲乙双方应对本合同的一切内容保密，不得向任何第三方透露；2. 在合同期限届满后，应对合同相关资料进行妥善处理。

第五条违约责任1. 如因乙方原因导致项目无法按时完成安装或者施工质量不符合要求的，乙方需承担相应的违约责任，并承担由此产生的一切损失。

2. 如因甲方原因导致项目未能按时完成的，甲方需支付乙方因此增加的费用。

第六条法律适用和争议解决1. 本合同的订立、解释和履行均适用中华人民共和国法律；2. 对于因本合同引起的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

第七条其他约定1. 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（委托方）：乙方（承包方）：日期：日期：篇2玻璃幕墙安装合同范文甲方（甲方单位名称）：乙方（乙方单位名称）：鉴于甲方拟委托乙方进行玻璃幕墙的安装工作，经双方协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1 甲方委托乙方进行玻璃幕墙的安装工作，包括但不限于幕墙结构搭建、玻璃安装、密封胶填充等工作。

玻璃幕墙施工合同样本6篇

玻璃幕墙施工合同样本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1玻璃幕墙施工合同样本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承建方）：__________（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方承建甲方项目玻璃幕墙工程，达成如下协议：一、工程交底与要求1.1 甲方项目地址：__________1.2 工程名称：__________1.3 工程内容：玻璃幕墙施工工程1.4 工程规模：__________1.5 工程要求：__________二、合同价款及支付方式2.1 本合同总价款为人民币__________元（大写：__________元整）2.2 价款支付方式：（1）约定定金__________元（大写：__________元整），在签订本合同后__________日内支付；（2）工程完工后，乙方提供工程验收报告，甲方自接到验收报告之日起__________日内支付尾款。

三、工期及违约责任3.1 工程开工日期：__________3.2 工程完工日期：__________3.3 若因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金总价款的__________%。

3.4 若因甲方原因造成工期延误，乙方有权终止合同，并要求甲方支付已完成工作的费用。

四、安全保障及保险责任4.1 乙方负责施工现场的安全管理，确保工程施工过程安全无事故。

4.2 工程施工期间，乙方应购买施工一切险，保障工程过程中可能发生的意外损失和责任。

五、工程质量及保修责任5.1 乙方对工程质量承担保证责任，保证工程按照合同要求进行施工，并保证工程质量符合相关法规标准。

5.2 工程完工后，乙方对工程质量负责保修期为_____年。

六、争议解决6.1 若双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向所在地人民法院提起诉讼。

七、其他条款7.1 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

玻璃幕墙合同范本3篇

玻璃幕墙合同范本3篇篇一玻璃幕墙合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，包括玻璃幕墙的设计、制作、安装等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家和地方相关标准及规范的要求。

2. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和要求进行施工，确保工程质量。

四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为：[具体金额]2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]；（4）剩余工程总造价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。

五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方与其他施工方进行协调。

2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的垃圾清理和运输。

六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更，应提前通知乙方，并提供变更设计图纸和要求。

2. 因工程变更导致费用增加或减少的，双方应协商确定调整后的工程造价。

七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

2. 甲方应在接到通知后的[具体天数]内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。

3. 验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。

八、质量保证1. 乙方对工程质量提供[质保期限]的质量保证。

2. 在质保期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

九、违约责任1. 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。

玻璃幕墙承包合同8篇

玻璃幕墙承包合同8篇第1篇示例：玻璃幕墙承包合同一、甲方（委托人）：姓名/单位名称：住所/注册地址：联系方式：二、乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就玻璃幕墙项目的承包事宜达成如下协议：一、项目名称及内容甲方委托乙方承包玻璃幕墙工程项目，具体包括但不限于：玻璃幕墙设计、材料采购、施工安装、验收等一揽子服务。

二、工程进度及质量要求1. 工程周期乙方应当按照双方商定的工期要求，合理安排施工进度，保证按时完工。

2. 质量要求乙方应当严格按照国家相关标准和甲方要求，保证施工质量，确保工程达到甲方要求的技术指标和美观效果。

三、项目费用及支付方式1. 项目费用本项目的总承包价格为___________（大写）人民币，由甲乙双方协商一致确定，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。

2. 支付方式甲方按照工程进度和乙方提供的相应付款证明，按照双方商定的支付比例和时间支付工程款项。

四、施工安全及保险责任1. 施工安全乙方应当落实施工现场安全管理制度，确保施工过程中的职工安全和环境安全。

2. 保险责任乙方应当为施工期间可能发生的人身伤害和财产损失等风险，按照法律法规和相关规定购买相应的工程保险。

五、突发事件处理在承包过程中，如遇不可抗力因素（如地震、台风、火灾等）导致工程无法按时完成，双方协商决定是否延期工程期限，如需延期，延期期限及条件均需双方协商一致确定。

六、违约责任1. 乙方违约若乙方未能按照约定时间及质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求赔偿由此造成的损失。

若甲方未能按时、足额支付工程款项，或在工程施工过程中变更设计要求等，给乙方造成损失，甲方也应当承担相应责任。

七、法律适用及争议解决1. 法律适用本合同一切事宜适用中华人民共和国法律。

2. 争议解决因合同履行引起的任何争议，双方应当友好协商解决，如协商不成，应提交给有管辖权的人民法院解决。

玻璃幕墙施工合同范文4篇

玻璃幕墙施工合同范文4篇篇1玻璃幕墙施工合同范本甲方：_______________________________________________________乙方：_______________________________________________________鉴于甲方拟将位于_________________________________________________的建筑项目委托给乙方进行玻璃幕墙的施工，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________________________________________1.2 项目地址：_____________________________________________________1.3 项目规模：_____________________________________________________1.4 项目要求：根据甲方提供的设计图纸和要求，乙方应按照规范要求进行施工。

第二条合同价款2.1 本合同的总价款为_____________________元整（大写：_________________）。

2.2 合同价款包括的内容：2.2.1 玻璃幕墙施工费用；2.2.2 施工材料费用；2.2.3 辅助设施费用；2.2.4 人工及管理费用。

第三条施工期限3.1 本合同约定的施工期限为_____________________。

3.2 乙方应当保证在约定的施工期限内按照合同的要求完成施工，如施工期限延长的原因不属于乙方责任，则延长的费用由甲方承担。

第四条质量要求4.1 乙方应当按照国家标准和相关规范要求，保证施工质量符合设计要求，确保工程的安全、稳定、耐久。

4.2 如因乙方施工不合格造成的返工、修补及二次施工的费用由乙方承担。

第五条保修责任5.1 完工验收合格后，乙方承诺对玻璃幕墙施工提供一年的保修期，保修期内，如出现质量问题，乙方应承担免费修理责任。

玻璃幕墙施工合同4篇

玻璃幕墙施工合同4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1玻璃幕墙施工合同为了规范玻璃幕墙施工过程中各方的权利和义务，确保施工质量和安全，双方，特制订如下玻璃幕墙施工合同：第一章协议的订立第一条［合同订立］甲方与乙方经友好协商，就施工玻璃幕墙事项订立合同。

甲方为______公司，住所在__________，乙方为______公司，住所在__________。

第二条［合同项目］甲方雇佣乙方对__________玻璃幕墙进行施工，并提供相应服务。

第三条［合同金额］经双方协商，本合同金额为______元整。

第四条［合同工期］本合同工期自______年______月______日起，至______年______月______日止。

第五条［验收标准］甲方负责对玻璃幕墙的施工进行检验验收，按照国家标准要求。

第六条［支付方式］乙方施工完成后，甲方需在______日内支付全部工程款。

第七条［违约责任］若一方未履行约定义务，应对对方承担相应违约责任。

第八条［解决争议］合同履行过程中产生的争议，均应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁。

第二章施工过程第九条［施工安全］乙方应严格遵守相关安全规定，确保工程施工过程中的安全。

第十条［施工质量］乙方应按合同约定要求，达到规定的施工质量标准。

第十一条［施工进度］乙方应按照工期计划，合理安排施工进度，并及时报告项目进展情况。

第十二条［变更工程］若甲方需要对工程进行变更，应书面通知乙方，并另行洽商价格等事宜。

第三章结束处理第十三条［验收交付］工程完成后，甲方有权对工程进行验收。

若验收结果合乎要求，乙方应立即交付工程。

第十四条［工程保修］工程交付后，乙方应提供一定期限内的免费维修保养服务。

第十五条［合同解除］若合同无法继续履行，可解除合同，但应提前书面通知对方，并协商解决。

第十六条［其他条款］本合同未尽事宜，将另行协商处理，相关事宜均应以书面形式确认。

本合同自双方签字之日起生效。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

19第一部分协议书
承包人（全称）：北京建工集团有限责任公司
分包人（全称）：北京江河幕墙装饰工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于北京空港建设管理服务中心（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包工程合同文件（以下简称为“总包合出自于中国最大的资料库同”），承包人和分包人双方就顺义区驻首都机场综合服务中心玻璃幕墙分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况
建设单位：北京空港建设管理服务中心
设计单位：北京市建筑设计研究院
监理单位：北京顺鑫盛建设工程监理有限责任公司
分包工程名称：顺义区驻首都机场综合服务中心玻璃幕墙工程分包工程地点：顺义区驻首都机场内SE—7
二、分包工程内容及承包范围出自于中国最大的资料库
分包工程承包范围包括但不限于：本工程原设计基础上的铝合金玻璃幕墙，以及未载明但为完成本工程所必须的全部工作。

即分包人应在北京市建筑设计研究院（设计单位）设计完成的室内和室外铝合金玻璃幕墙工程施工图纸的基础上，按照本工程招标文件确定的幕墙技术要求，进行深化设计并获得设计单位的认可，结合自身的生产工艺、流程，设计、选材、加工、生产制作符合招标文件及图纸要求的质量和数量的幕墙等，并按照承包人确定的现场施工安装计划负责包装运输至施工现场进行施工安装、验收和交付，同时确保在保修期内
进行免费保修和维护（因使用方使用不当造成的损坏除外），终身负责维修。

三、分包合同价款
金额：大写：人民币捌佰陆拾叁万陆仟贰佰伍拾捌元壹角，小写： 8636258.1 元
其中幕墙材料款：6218105.83 元，劳务款：2418152.27元
本合同总价为8636258.1 元。

合同总价应理解为已包含分包人为完成分包工程范围内所有合同内容所需要的以明示或默示或从本合同条件中合理推论出的方式体现的所有费用，包含了完成玻璃幕墙工程的深化设计、材料采购、制作、运输、装卸、保管、施工，施工配合、检测试验、成品保护、文明施工、安全防出自于中国最大的资料库护、维修、资料的提供与汇编、以及与玻璃幕墙施工相关的所有工作和一切责任，以及交叉作业可能带来的施工降效费用。

同时还应包括施工机械、人工、材料、设备使用、临时设施、管
理、竣工资料的编制、维护、保险、利润、税金、风险、责任等和政策性文件规定的所有费用。

四、工期
开工日期：本分包工程定于2007年3月10日开工；
竣工日期：本分包工程定于2007年9月30日竣工；
合同工期总日历天数为： 204 天。

具体开工日期以承包人书面通知为准。

承包人可根据发包人的具体要求调整计划,如有变化以承包人书面通知为准。

阶段性工期按发包人要求执行。

五、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为：合格
质量奖项：本工程创竣工长城杯奖。

六、现场管理要求：
现场管理要求：北京市文明安全样板工地，北京建工集团红牌工地。

七、组成分包合同的文件包括：
1、本合同协议书；出自于中国最大的资料库
2、中标通知书；
3、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
5、本合同专用条款；
6、本合同通用条款；
7、招标文件及补充招标文件
8、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
9、分包人的投标函及报价书；
八、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期、质量标准、质量奖项和现场管理要求，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”）的施工、竣工、交付以及修补其任何缺陷，并在质量保修期内承担保修责任等。

十、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项，以作为对分包人完成本分包工程的施工、竣工、交付、修补其任何缺陷以及在质量保修期内承担保修责任的报酬。

十一、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十二、合同的生效
合同订立时间：2007年4月23日
合同订立地点：北京市宣武区右内西街甲10号院
本合同双方约定：在承包人、分包人双方盖章，并且分包人向承包人提交履约担保后即行生效。

承包人：（公章）分包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：出自于中国最大的资料库
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
l、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

1．2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1．3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1．7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

1．8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

1．9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。

1．10分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

1．11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

1．12总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》(建建[1999]313号)中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。

1．13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

1．14工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。

1．15图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

1．16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。

在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。

1．17中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

1．18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。

1．19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。