建设工程设计合同协议书1

合集下载

简易版工程设计合同范本3篇

简易版工程设计合同范本3篇

简易版工程设计合同范本3篇简易版工程设计合同范本3篇时间:2023-12-30 12:51:00 邓茵0由分享建设工程设计合同是承包方进行工程设计,委托方支付价款的合同。

建设单位或有关单位为委托方,建设工程设计单位为承包方。

以下是小编为大家整理的工程设计合同书范文,感谢您的阅读。

简易版工程设计合同范本1工程名称:工程地点:合同编号:(由设计方编填)设计证书等级:发包方:设计方:发包方委托设计方承担工程设计经双方协商一致签订本合同第1条本合同依据下列文件签订(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件第2条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见表4-2表4-2设计项目内容序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率(%)估算设计费(元)层数建筑面积(平方米)方案初步设计施工图第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件表4-3发包方应提供的资料序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件如表4-4所示表4-4设计方应交付的资料序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第5条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表4-5所示表4-5设计费支付进度付费次序占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间决定) 第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费不留尾款;3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时双方另行签订补充协议;4.本合同履行后定金抵作设计费第6条双方责任(1)发包方责任①发包方按本合同第3条规定的内容在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其完整性、正确性及时效性负责发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时设计方有权重新确定提交设计文件的时间②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或将所提交资料做较大修改以致设计方需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费③在未签合同前发包方已同意设计方为发包方所做的各项设计工作应按收费标准相应支付的设计费④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时如果设计方能够做到发包方应根据设计方提前投入的工作量向设计方支付赶工费⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作、生活及交通等方便条件⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计方同意发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上情况发包方应负相关法律责任设计方有权向发包方提出索赔(2)设计方责任①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责②设计合理使用年限为年③设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件④设计方交付设计资料及文件后要按规定参加有关的设计审查并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充设计方按合同规定时限交付设计资料及文件本年内项目开始施工的负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收一年内项目尚未开始施工的设计方仍负责上述工作但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费具体金额由双方商定⑤设计方应保护发包方的知识产权不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包方造成经济损失发包方有权向设计方索赔第7条违约责任(1)在合同履行期间发包方要求终止或解除合同设计方未开始设计工作的不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费不足一半时按该阶段设计费的一半支付;超过一半时支付全部的该阶段设计费(2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过三十天以上时设计方有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包方发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时发包方均按第7条第(1)款的相关规定支付设计费(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计方错误造成工程质量事故损失设计方除负责采取补救措施外应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的%(4)由于设计方自身原因延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二(5)合同生效后设计方要求终止或解除合同时设计方应双倍返还定金第8条其他相关事宜(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包方自费向有关出版部门购买本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数设计方另收工本费(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计方不得指定生产厂、供应商发包方需要设计方配合加工定货时所需费用由发包方承担(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计方参加出国费用除制装费外其他费用由发包方支付(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务另行支付费用(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决(7)本合同发生争议时双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构事后又未达成仲裁书面协议的可向当地人民法院起诉(8)本合同一式份发包方份设计方份(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效(10)本合同生效后按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止(11)本合同未尽事宜双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力(12)其他约定事项发包方名称:设计方名称:(盖章)(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行账号:银行账号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号:经办人:备案日期:年月日鉴证日期:年月日简易版工程设计合同范本2订立合同双方:建设单位:____,以下简称甲方;设计单位:____,以下简称乙方。

建筑工程设计协议书范本(四篇)

建筑工程设计协议书范本(四篇)

建筑工程设计协议书范本工程名称:委托单位:设计单位:设计编号:合同编号:____年____月____日订订立合同双方:建设单位:_____,以下简称甲方;设计单位:_____,以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一,工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为_____万元,建设地点在_____二,甲方的义务1,甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。

在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

三,乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。

建设工程设计合同范文

建设工程设计合同范文

建设工程设计合同范文甲方:(委托方)地址:乙方:(设计方)地址:鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程设计的工作,双方本着平等、自愿的原则,经友好协商,达成如下合同,共同遵守并履行:第一条合同的目的和范围甲乙双方目的是为了明确双方的权利和义务,确保设计工作按时、按质量完成。

本合同范围包括但不限于以下设计内容:1.设计范围:2.设计目标:3.设计任务:第二条设计合同的内容1.设计时间:本设计合同的约定设计起止时间为从(具体时间)至(具体时间),双方需严格按照时间节点履行合同。

2.费用:甲方将按照双方签订的费用约定支付相应的设计费用,并在指定时间内支付给乙方。

双方约定的设计费用为人民币(具体金额)元。

3.设计方案:乙方应根据甲方的要求,制定出合理、科学、具备实施性的设计方案,并在规定时间内提交给甲方进行审核。

4.设计变更:如设计过程中需要对设计方案进行变更,甲方应及时通知乙方,并与乙方进行协商确定变更内容以及费用调整等相关事宜。

5.供应材料:乙方需按照甲方的要求,准备和提供相关设计所需的资料及材料,并在设计工作中进行合理的利用。

6.质量控制:乙方应按照相关法律法规和国家标准,严格控制设计质量,确保设计方案的合理性和可行性,并确保设计文件的准确性和完整性。

7.知识产权:设计产品的知识产权归乙方所有,甲方在未经乙方允许的情况下,不得向第三方泄露或复制有关设计方案的任何信息。

第三条合同的履行1.双方在签署本合同后,应按照约定的时间和任务节点履行合同。

3.施工图:设计方案审核通过后,乙方应尽快进行施工图设计,并在规定的时间内提交给甲方。

4.质量把关:甲方应在接到施工图后的(具体时间)内进行审核、提出修改意见,乙方应在(具体时间)内对修改意见进行答复并进行修改。

第四条违约责任和纠纷解决方式1.任何一方未能按照合同要求履行义务的,均视为违约行为,违约方应承担相应的赔偿责任。

2.因违反本合同所引起的纠纷,双方应友好协商解决;如协商不成,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

建设工程设计合同(1)范文

建设工程设计合同(1)范文

建设工程设计合同(1)范文建设工程设计合同(1)范文一、引言建设工程设计合同是指建设单位与设计单位之间签订的合同,用于明确双方的权利和义务,规范设计过程,确保工程质量和进度。

本文将以某虚构建设工程设计合同为例,探讨其主要内容和要点。

二、合同主体1. 合同双方:建设单位和设计单位是合同的主体,分别代表业主和设计师的利益。

在本合同中,建设单位为A公司,设计单位为B公司。

2. 合同目的:本合同的目的是明确设计单位为建设单位提供设计服务的具体内容、时间、质量要求和费用等方面的协议。

三、合同条款1. 服务范围:设计单位应根据建设单位的要求,提供建筑设计、结构设计、给排水设计等相关设计服务。

设计单位应确保设计方案符合相关法律法规和标准要求。

2. 设计文件:设计单位应按照合同约定,提供设计文件,包括设计图纸、设计说明、设计计算书等。

设计文件应符合国家相关标准和规范,并经建设单位审核确认后方可施工。

3. 设计周期:设计单位应按照合同约定的时间节点完成设计工作,并及时向建设单位提交设计文件。

如遇特殊情况需要延期,设计单位应提前书面通知建设单位,并经双方协商确定新的设计周期。

4. 质量要求:设计单位应确保设计文件的准确性和合理性,保证设计方案的可行性和可实施性。

设计单位应对设计文件承担相应的质量保证责任。

5. 付款方式:建设单位应按照合同约定的付款方式和时间节点向设计单位支付设计费用。

设计单位应提供相应的发票和收据,确保款项的合法性和真实性。

6. 违约责任:如一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。

违约方应赔偿对方因此而遭受的直接经济损失,并承担相应的法律责任。

四、合同履行1. 合同签署:本合同经双方代表签字盖章后生效,并具有法律效力。

2. 合同变更:如需对合同内容进行变更,应经双方协商一致,并以书面形式进行修改和补充。

3. 合同解除:如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应及时协商解决,并以书面形式解除合同。

建设工程勘察设计合同文本(4篇)

建设工程勘察设计合同文本(4篇)

建设工程勘察设计合同文本委托方_____(以下简称甲方)承包方_____(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

第三条双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。

土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。

(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

(四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

工程设计合同(协议书)5篇

工程设计合同(协议书)5篇

工程设计合同(协议书)5篇篇1工程设计合同(协议书)一、合同双方甲方:_________ 公司(以下简称甲方)法定代表人:_________乙方:_________ 公司(以下简称乙方)法定代表人:_________二、合同目的为了明确工程设计项目的双方责任与义务,保障双方合法权益,特制定本工程设计合同。

三、合同内容1. 项目名称:____________2. 项目地点:____________3. 项目概况:_____________4. 委托设计任务:乙方负责完成项目设计工作,设计范围详见设计任务书。

5. 设计成果:乙方应根据相关法规标准完成设计任务,保证设计成果的准确性和质量。

设计成果包括但不限于设计方案、图纸、报告等。

6. 设计修改:如甲方认为设计成果需要修改,应书面通知乙方,乙方应在15个工作日内完成设计修改。

7. 项目验收:设计成果经甲方验收合格后,方可开始施工。

8. 合同费用:设计费用为_________元,费用支付方式为______________。

9. 保密条款:双方应保守设计过程中的商业机密,未经对方同意不得向第三方透露。

10. 违约责任:一方违约,需承担相应的法律责任,并赔偿非违约方因此所遭受的损失。

11. 合同变更:本合同须经双方书面同意修改。

12. 法律适用和争议解决:本合同适用中华人民共和国法律。

双方若发生争议,应友好协商解决;协商不成,可向有管辖权的法院起诉。

四、合同签署甲方(盖章):_________ 公司法定代表人签名:_________日期:_________乙方(盖章):_________ 公司法定代表人签名:_________日期:_________以上为本工程设计合同之约定事项,自您阅后即生效。

请双方遵守履行,以确保项目顺利进行。

合同签订地:_________签署合同共3份,甲方一份、乙方一份、委托单位一份。

篇2工程设计合同(协议书)前言工程设计合同是工程设计过程中不可或缺的文件,它规定了设计师和委托方的权利和义务,明确了双方责任,并为工程设计的顺利进行提供了法律保障。

工程设计合同书范本10篇

工程设计合同书范本10篇

工程设计合同书范本10篇工程设计合同书范本 (1)一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议,甲乙双方应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。

在争议解决过程中,合同中非争议部分仍应继续履行。

二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行,受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方。

由双方商定终止或继续执行合同。

三、自工程验收合格之日起一年内,除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外,其余均由乙方在1-2日内免费维修,维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。

四、有关合同的其它未及事项,双方应通过友好协商解决。

如双方同意,可就商定内容签订补充协议,与主合同具有同等法律效力。

五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

六、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。

甲方:____________________甲方代表:________________签订日期:乙方:____________________乙方代表:________________签订日期:______年______月______日工程设计合同书范本 (2) 委托单位(以下简称甲方):设计单位(以下简称乙方):第一条工程项目甲方委托乙方承担以下工程设计任务:工程名称:工程地址:第二条:甲方责任1、如期向乙方提交有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

2、按约定的日期与数量付给乙方设计定金与工程设计费。

3、负责本工程各阶段设计文件向上级有关部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。

第三条:乙方责任1、如期向甲方交付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作,负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。

第六条:违约责任1、由于甲方变更设计任务书、建设条件、施工技术条件、选定的设计方案、批准的初步设计、提交的使用要求、文件和资料,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,甲方按实际返工量向乙方支付费用。

建设工程协议书范本明确工程双方的责任与义务

建设工程协议书范本明确工程双方的责任与义务

建设工程协议书范本明确工程双方的责任与义务【建设工程协议书范本】协议书编号:XXXXXX协议书签署日期:XXXX年XX月XX日甲方:XXX建设有限公司地址:XXXXX联系电话:XXXXX乙方:XXX设计院地址:XXXXX联系电话:XXXXX一、协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在进行建设工程合作过程中的责任与义务,规范双方之间的合作关系,确保工程的顺利进行。

二、工程概述甲方委托乙方负责设计、施工等工作内容的协商一致,并具体记录于工程招标文件和合同中。

工程的名称、地点、规模、工期等详细信息详见附件。

三、甲方责任与义务1. 提供必要的工程资料:甲方应向乙方提供工程所需的详细信息、土地、规划许可证等相关证件,并保证所提供的资料真实、准确、完整。

2. 合理支付款项:甲方应按合同约定,按工程进度合理支付款项,并确保支付款项的及时到账。

3. 提供必要的配合:甲方应向乙方提供必要的配合,如提供施工场地、协助乙方办理相关手续、配备必要的人员等。

四、乙方责任与义务1. 提供符合要求的设计方案:乙方应根据甲方提供的工程要求、资料等,制定合理的设计方案,并及时将设计方案提交甲方审核。

2. 确保工程质量:乙方应按照国家相关标准和规范,确保工程的设计、施工等符合质量要求,保证工程安全、可靠。

3. 按期完成工程:乙方应按照合同约定的工期进行施工,并努力保证按时完成工程,确保工程进度。

4. 协助甲方进行合同交付:乙方应协助甲方进行工程的验收、交付,并提供必要的材料和文件。

五、工程费用支付1. 工程设计费用:甲方应按合同约定,于工程设计报价的XX%支付给乙方。

2. 工程施工费用:甲方应按工程施工进度,按合同约定的支付方式及时支付给乙方。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付费用或未提供必要配合,导致工程进度延迟或工程质量不达标,甲方应承担相应的违约责任。

2. 若乙方未按合同约定完成设计或施工,导致工程无法顺利进行或工程质量问题,乙方应承担相应的违约责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程设计合同(2)
项目名称:
项目建设地点:
合同编号:
(由承接方编填)
委托方:
承接方:
签订日期:
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计容及标准:
工程特征及附注说明:
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件:
第四条乙方向甲方交付的设计文件:
第五条甲方应支付合同项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。

设计费的支付方法为:
5.1 本合同生效后天,甲方支付设计费总额的20%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费);
5.2 乙方提交设计文件后天,甲方支付设计费总额
的%,计元。

5.3 乙方提交全部设计文件后天,甲方付清其余的设计费,计元。

第六条双方责任
6.1 甲方责任:
6.1.1 甲方按本合同第三条规定的容,在规定的时间向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;
6.1.3 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;
6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。

逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。

甲方上级对设计文件不审批或本合
同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费;
6.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时,甲方应支付赶工费;
6.1.6 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条
件;
6.1.7 甲方应保护乙方的设计,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。

6.2 乙方责任:
6.2.1 乙方按本合同第四条规定的容、时间及份数向甲方交付设计文
件;
6.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额相等;
6.2.3 由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,
每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二;
6.2.4 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金;
6.2.5 乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书围的必要调整补充。

乙方按合同规定时限交付设计文件一年项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。

在一年项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费;
6.2.6 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。

如发生以上情况,甲方有权索赔。

第七条其他
7.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。

本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。

7.3 本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

7.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。

出国费用,除制装费外,其他费用由甲方支付。

7.5 甲方委托乙方承担本合同容之外的工作服务,另行支付费用。

7.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

7.7 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释。

协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

7.8 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

7.9 本合同一式八份,甲乙双方各执四份。

7.10 本合同双方签章后,在15日报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。

双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。

双方履行合同规定的义务后,本合同即行终止。

委托方单位名称:承接方单位名称:
(盖章)(盖章)法定代表人:法定代表人:
单位地址:单位地址:
邮政编码:邮政编码:
::
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行:银行:
签订合同代表(签字):签订合同代表(签字):
日期:日期:
年月日年月日
建设行政主管部门工商行政管理部门
审查意见鉴证意见
(盖章)(盖章)审查号:审查号:
审查日期:审查日期:
年月日年月日。

相关文档
最新文档