工程款抵房款协议(精选)正规范本(通用版)
房屋抵偿工程款协议书范本8篇
房屋抵偿工程款协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方在本协议签订前已向乙方支付了部分款项作为工程建设款项，因故未完全清偿应支付的款项。
双方为解决上述债权债务问题，达成如下协议：一、协议目的双方同意以房屋抵偿方式解决未清偿的工程款问题，通过本协议的签订与实施，实现工程款项的清算和房屋权属的转移。
二、工程款项确认双方确认，截至本协议签订之日，甲方尚欠乙方工程款项共计人民币______元（大写：______元整）。
该款项为甲方应向乙方支付的全部工程款项的余额。
三、房屋抵偿条款1. 甲方同意将其合法拥有的房屋（以下简称“抵债房屋”）用于抵偿所欠乙方的工程款项。
抵债房屋的详细情况如下：（1）房屋坐落地址：____________________（2）房屋产权证号：____________________（3）房屋面积：____________________平方米（4）房屋权属情况：____________________2. 抵债房屋的作价由双方协商确定，总计人民币______元（大写：______元整）。
3. 乙方同意接受上述抵债房屋，以抵偿甲方所欠的工程款项。
在抵债房屋过户至乙方或乙方指定第三方名下后，视为甲方已清偿所欠乙方的工程款项。
四、房屋过户条款1. 甲方应于本协议签订后______日内办理完毕抵债房屋的过户手续，将房屋过户至乙方或乙方指定第三方名下。
2. 过户过程中产生的税费由甲方承担。
3. 甲方保证抵债房屋的过户不违反国家法律法规，不存在权属纠纷、抵押、查封等情况。
如因此导致乙方无法取得房屋产权，甲方应承担违约责任。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行抵债房屋的过户义务，乙方有权要求甲方继续履行过户义务，并承担因此产生的违约责任。
2. 若因甲方原因导致抵债房屋无法过户至乙方或乙方指定第三方名下，甲方应退还乙方已支付的工程款项，并承担违约责任。
工程款抵房款协议书
工程款抵房款协议书（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作范文、党团范文、演讲范文、心得体会、合同范本、条据书信、礼仪范文、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work sample essays, party and youth group sample essays, speech sample essays, personal experiences, contract sample essays, normative letters, etiquette sample essays, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!工程款抵房款协议书工程款抵房款协议书篇1甲方：有限公司乙方：有限公司经双方友好协商达成以下协议：1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款￥，现乙方申请将该笔款项转给，由在购买住宅一套，该房屋户名写为，身份证号，若产生一切责任由春承担。
工程款抵房款合同范本五篇
工程款抵房款合同范本五篇工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。
以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考!工程款抵房款合同范本(一)甲方：(身份证号：)乙方：(身份证号码：)甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。
甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付万元购买该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定：1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元;2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元;3、剩余款项乙方每年支付元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：年月日工程款抵房款合同范本(二)抵押权人：担保人：根据《物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》、《城市房地产抵押管理办法》、《徐州市城市房地产管理办法》等法律、法规规定，本着自愿、公平和诚实信用的原则，当事人经共同协商，签订本合同。
工程款抵房款合同通用版范本(精选3篇)
工程款抵房款合同通用版范本(篇一)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：*********乙方：*********丙方：*********甲方、乙方于******年*****月*****日签订了项目工程施工合同(以下简称合同)，合同编号为，合同金额为********元，结算额********元；该合同工程内容已完成并投入使用，现甲方仍欠乙方工程款********元；经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：一、抵款、抵房手续办理相关商定1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房，甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方，三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。
2、、该商品房位于**********区路号室，建筑面积为********平方米，单价********元平方米，房屋总额为********元人民币。
不论乙方转让给丙方单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》；3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。
4、丙方从乙方处购得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。
5、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成；二、以房抵款金额及方式：1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款********万元；2、抵付方式：乙方给甲方开具工程款发票，甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中商定)。
3、若甲方抵付工程款额不足支付全部房款，其余房款，三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余额，甲方同意按支付给乙方。
三、其它1、本协议未尽事宜，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
2、本协议自三方签字盖章之日起生效。
一式6份，甲乙丙方各执两份。
甲方：*****乙方：*****法定代表人：*****法定代表人：*****经办人：*****经办人：*****丙方：*****身份证号码：*****住址：***********年*****月*****日工程款抵房款合同通用版范本(篇二)合同编号：合同标题：工程款抵房款合同通用版范本摘要：本合同有效确立甲方与乙方之间关于工程款抵房款的相关约定，旨在规范双方在合同履行过程中的权益与义务，以确保合同的顺利执行。
工程款抵房协议书(热门12篇)
工程款抵房协议书（热门12篇）工程款抵房协议书第1篇甲方（原借款人）：乙方（原贷款人）：甲方做生意需要，向乙方借款元整。
至今未偿还，为解决甲、乙双方的债权债务问题，现甲、乙双方就有关还款事宜达成如下协议：第一条现鉴于甲方无法偿还上述债务，甲方自愿将自有房产用于抵偿所欠乙方的上述全部债务，抵债房产信息如下：1.房屋坐落：_____；2.房产证号：登记面积：平方米共____间，附属房屋：平方米共___间；3.土地证号：登记面积：___平方米，附属其他土地证号：面积：____平方米；4.四至范围：东至：_____ ，南至：_____ ，西至：_____ ，北至：_____ ；5.同时包括：附属于房屋和土地的其他全部建筑物、构筑物、设施、设备、树木等地上物的所有权；与房屋和土地使用相关的现有水、电、电信等各项公共服务设施设备的使用权或所有权。
第二条在本协议签订5日内，甲方将上述抵债房产的房屋所有权证、集体土地使用权证等证件原件交给乙方，房产交付乙方占有、使用，乙方取得该房产的所有权及土地使用权，双方债权债务归于消灭。
第三条无论何时甲方有义务确保其抵债房产可以取得农村集体土地各种确权登记证。
第四条甲方承诺：若该房产发生动迁情况，动迁收益包括但不限于房屋及附属物拆迁补偿费、土地补偿金、安置补偿费等归乙方所有，甲方无条件协助乙方领取上述款项。
第五条抵债金额为:上述抵债房产协商作价为万，大写金额为（含预期升值及动迁补偿款收益）。
第六条甲方必须保证该抵债房产来源合法、手续齐全，交清相关税费。
如因甲方隐瞒该抵债房产情况，致使乙方无法正常行使权利或使乙方合法权益受损的，甲方应承担相应责任，双倍赔偿乙方因此所受的损失。
第七条违约责任1. 若甲方反悔或违反本协议第二条、第四条项下合同义务，甲方需清偿欠款，每日支付相当于抵债金额的百分之的违约金；2. 若该抵债房产因甲方自身原因而被有关部门查封、拍卖或甲方擅自转让或抵押给第三人的，甲方应向乙方支付违约金万元，并应立即返还所欠债务。
房屋抵顶工程款协议6篇
房屋抵顶工程款协议6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵顶所欠乙方工程款事宜达成如下协议：一、协议背景甲方与乙方在_____________工程项目上达成合作，乙方按照合同约定完成了相应的工程建设任务。
然而，甲方拖欠乙方部分工程款未能按时支付。
为妥善解决此事，甲方同意以自有房屋抵顶相应欠款。
二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_________________________________________。
2. 房屋面积：_______________________________（具体面积需双方共同测量确认）。
3. 房屋权属：甲方确保对所抵顶房屋拥有完整产权，无争议。
三、抵顶金额与支付方式1. 抵顶金额：经双方核对确认，甲方拖欠乙方工程款总额为人民币_____________________元（大写）。
2. 支付方式：甲方以本协议约定的房屋作为支付手段，将房屋所有权转移给乙方，以抵顶所欠工程款。
四、房屋过户及税费承担1. 房屋过户费用：双方按照国家法律法规的规定承担相关过户费用。
2. 税费承担：双方按照国家税收政策法规的规定缴纳相关税费。
五、工程款项结算与发票开具1. 工程款项结算：本协议签署后，双方就工程款项进行结算，明确欠款金额无误。
2. 发票开具：乙方在收到抵顶房屋后，向甲方开具相应的工程款发票。
六、房屋交付与验收1. 房屋交付：甲方应在本协议签署后__个自然日内将抵顶房屋交付给乙方。
2. 验收：乙方在收到房屋后有权对房屋进行验收，如发现问题，应当及时通知甲方处理。
七、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按时交付抵顶房屋，应按照逾期交付的天数，向乙方支付违约金。
违约金计算方式为：每逾期一天，支付欠款总额的百分之___作为违约金。
2. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷或质量问题，导致无法完成过户手续或影响乙方正常使用，甲方应负责解决并赔偿乙方的实际损失。
工程款抵房简单协议书范本（精选6篇）
工程款抵房简单协议书工程款抵房简单协议书范本（精选6篇）现如今，大家逐渐认识到协议书的重要性，签订协议书是解决纠纷的保障。
什么样的协议书才是有效的呢？下面是小编整理的工程款抵房简单协议书范本（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程款抵房简单协议书1甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。
具体房号、面积、金额见附件三。
二、保证条款：1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现;3、甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证;4、甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的`房屋。
5、甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。
三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。
四、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。
乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。
五、物业管理费用：1、如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用;2、如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
1、甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作;2、甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的`税费和交易费用。
七、房屋销售1、乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;2、自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。
工程款抵房合同协议书范本(17篇)
工程款抵房合同协议书范本（17篇）工程款抵房合同协议书范本（17篇）工程款抵房合同协议书范本篇1 ______(债务人，以下简称甲方)_______(债权人，以下简称乙方)债务，双方经平等协商，达成下列条款。
第一条抵债财产甲方同意以下列财产抵偿债务：(一)____________;(二)____________;(三)____________;第二条声明和保证甲方声明和保证如下：(一)对于本协议第一条所列抵债财产，甲方享有所有权或者合法的处分权;(二)在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权(抵押权、质押权)或者用益物权等权利负担;(三)对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议;(四)基于抵债财产发生的各项税收和费用，甲方已经缴纳完毕，不存在任何拖欠;(五)本项以物抵债已征得甲方董事会同意(按甲方章程无须征得甲方董事会同意的，本款可删除);(六)本项以物抵债已由甲方报请主管部门和有关政府机关批准;(七)抵债财产的质量和性能状况如下述，此外不存在任何缺陷：____、第三条抵债金额本协议第一条所列抵债财产共折价人民币__元，扣除其中10%的折价款作为日后变现费用后，其余90%的折价款作为抵债金额用于抵偿银行债权。
本协议第一条所列抵债财产折价用于抵偿以下债务：1、____________________________________2、____________________________________3、____________________________________4、____________________________________第四条财产交付甲方最迟必须在____年__月__日之前将本协议第一条约定的抵债财产以及相关的产权证书交付乙方。
抵债财产的交付方式为：_______________________________________、第五条登记在财产交付后____日内，甲方须应乙方要求办妥必要的登记手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款抵房款协议(精选)
1. 背景
在房地产交易中，一般情况下，购房者需要向开发商支付一定的工程款来支持开发商进行房屋的建设、装修和改造。
为了方便购房者支付工程款，有时候双方会达成工程款抵房款协议，在购房者支付工程款的同时，开发商可以将相应的金额抵扣于购房者尚未支付的房款中。
本文档将详细介绍工程款抵房款协议的内容和要求，以帮助购房者和开发商更好地达成协议。
2. 协议内容
2.1 工程款支付方式
购房者同意以合同规定的方式向开发商支付工程款。
工程款的支付方式可以包括一次性支付、分期支付等。
支付方式应在协议中明确指定，以避免后续的争议和纠纷。
2.2 工程款的抵扣方式
开发商同意将购房者支付的工程款抵扣于购房者尚未支付的房款中。
具体的抵扣方式可以有多种选择，例如按比例抵扣、按金额抵扣等。
双方应在协议中明确约定抵扣方式，以确保双方权益的平衡。
2.3 工程款支付和抵扣的时间节点
双方应当在协议中明确约定工程款的支付时间和抵扣时间。
购房
者应在约定的支付时间内支付全部或部分工程款，开发商则应在约定
的抵扣时间内将工程款抵扣于房款中。
双方应及时履行各自的支付和
抵扣义务，以确保交易的顺利进行。
2.4 定金和违约责任
购房者同意在签署协议时支付定金作为对购房意向的确认。
若购
房者未按合同约定支付工程款或不按时支付工程款，视为购房者违约。
对于购房者的违约行为，开发商有权依法采取相应措施，包括解除合同、扣除定金等。
双方应在协议中明确约定违约责任和后果。
2.5 异议处理
对于工程款支付和抵扣过程中产生的任何异议，双方应当通过友
好协商的方式解决。
如果协商不成，双方可以选择依法解决争议。
双
方应在协议中约定仲裁或诉讼的地点和方式，以确保争议的公正解决。
3. 其他注意事项
3.1 合同的解释和附加条款
双方应在协议中约定合同解释的方式和原则。
同时，双方还可以根据具体情况添加附加条款，以更好地保护双方权益。
附加条款应在协议中明确列出，并经过双方共同签字确认。
3.2 协议的变更和解除
如果双方在协议执行过程中需要变更或解除协议，应当通过书面方式进行，并经过双方共同签字确认。
双方应在协议中约定变更和解除协议的程序和条件。
3.3 协议的生效和履行
本协议自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。
双方应按照约定履行各自的义务，以确保协议的有效执行。
协议履行过程中，双方应当保持良好的沟通和合作，共同促进交易的顺利进行。
4. 总结
工程款抵房款协议是购房者和开发商之间就工程款的支付和抵扣达成的一种约定。
通过明确约定工程款支付方式、抵扣方式、支付和抵扣的时间节点等条款，双方可以避免后续的争议和纠纷。
在签署协议之前，双方应仔细阅读和理解协议的各项条款，并在确认无异议的
情况下签署协议。
如有任何异议，应通过友好协商解决，确保交易的顺利进行。