建设工程合同管理第二章合同的终止违约责任年版
建设工程合同双方违约
建设工程合同双方违约我们需要明确合同违约的定义。
在建设工程合同中，违约通常指的是任何一方未能履行合同约定的义务，或者违反了合同中的任何一项条款。
这可能包括项目延期交付、工程质量不达标、支付迟延等情况。
我们来看一个具体的违约条款范本：第一条违约责任1. 若甲方未能按照合同约定的时间和条件支付工程款，应当按照未付款项的千分之五每日向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。
3. 若乙方提供的工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿修复或重做，直至满足合同要求。
第二条赔偿责任1. 因一方违约导致另一方发生额外损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的所有直接损失和费用。
2. 若因不可抗力因素导致任何一方无法履行合同，该方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。
第三条争议解决1. 双方因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁委员会进行仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第四条其他1. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，经双方授权代表签字盖章后生效。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日终止。
通过上述条款，我们可以看到，违约责任明确了双方在不同情况下应承担的责任和赔偿。
例如，甲方延迟支付工程款，需要支付违约金；乙方延期交付或质量问题，同样需要承担相应的违约责任。
不可抗力条款为双方提供了一种风险分担机制，确保在不可预见的情况下，双方能够合理分担损失。
在实际运用中，违约条款应当根据项目的具体情况进行调整。
例如，对于一些大型项目，可能需要更详细的工程质量标准和验收流程；对于一些特殊风险较高的项目，不可抗力条款可能需要更具体的定义和处理流程。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
建设工程合同管理办法
建设工程合同管理办法建设工程合同管理办法范本第一章总则第一条为了规范建设工程合同的管理，保障建设工程的质量和安全，维护合同双方的合法权益，特制定本办法。
第二条本办法适用于所有在中国境内进行的建设工程合同的签订、执行和管理。
第三条建设工程合同的签订应当遵循平等自愿、公平诚信的原则，确保合同内容合法、合规。
第二章合同的签订第四条发包方应当根据工程的特点和要求，与承包方协商确定合同的主要条款，包括但不限于工程的范围、质量标准、工期要求、合同价款及支付方式等。
第五条合同应当明确双方的权利和义务，包括但不限于工程进度的监督、质量的控制、变更的处理、违约责任等。
第六条双方应当在合同中约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
第三章合同的执行第七条发包方应当按照合同约定及时支付工程款项，不得无故拖延或克扣。
第八条承包方应当按照合同约定的时间、质量和标准完成工程建设，确保工程质量符合国家标准和行业规范。
第九条双方应当建立有效的沟通机制，确保信息的及时交流和问题的快速解决。
第四章合同的变更与解除第十条任何一方因故需要变更合同内容的，应当与对方协商一致，并按照法律规定的程序进行变更。
第十一条在不可抗力或其他特殊情况下，导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。
第五章监督管理第十二条发包方应当建立健全的工程监督管理体系，对工程的进度、质量和安全进行有效监督。
第十三条承包方应当配合发包方的监督管理工作，及时提供必要的工程资料和报告。
第十四条相关部门应当加强对建设工程合同执行情况的监督检查，确保合同的合法合规执行。
第六章附则第十五条本办法自发布之日起生效，由建设行政主管部门负责解释。
第十六条对于本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
结语。
2024版一级建造师中的工程合同管理
2024版一级建造师中的工程合同管理合同目录第一章：总则1.1 编制目的1.2 适用范围1.3 基本原则第二章：合同主体2.1 甲方（建设单位）定义2.2 乙方（承包商）定义2.3 第三方（监理、设计等）定义第三章：工程概况3.1 工程名称与地点3.2 工程规模与特性3.3 工程承包范围第四章：合同价款与支付4.1 合同价款确定4.2 预付款与进度款支付4.3 竣工结算与决算第五章：工程质量与验收5.1 工程质量标准5.2 施工质量管理5.3 工程验收程序第六章：工程进度管理6.1 施工进度计划6.2 进度控制与调整6.3 延误与赶工第七章：合同变更与解除7.1 合同变更条件7.2 合同变更程序7.3 合同解除条件与程序第八章：违约责任8.1 违约定义8.2 违约处理8.3 赔偿范围与标准第九章：争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决程序9.3 法律适用第十章：合同文件与档案管理10.1 合同文件组成10.2 档案管理要求10.3 文件保密与利用第十一章：保险与风险管理11.1 工程保险11.2 风险管理措施11.3 不可抗力条款第十二章：合同生效、履行与终止12.1 合同生效条件12.2 合同履行监督12.3 合同终止条件第十三章：签字栏13.1 甲方代表签字13.2 乙方代表签字13.3 第三方代表签字（如有）13.4 签订时间13.5 签订地点合同编号_______第一章：总则1.1 编制目的本合同旨在明确甲乙双方在工程建设项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利实施。
1.2 适用范围本合同适用于______工程的建设、施工、监理等活动。
1.3 基本原则合同的订立、履行、变更、解除和争议解决均应遵循公平、诚信的原则。
第二章：合同主体2.1 甲方（建设单位）定义甲方是指承担工程建设项目投资责任的法人或其他组织。
2.2 乙方（承包商）定义乙方是指承担工程建设施工任务的具有相应资质的法人。
2.3 第三方（监理、设计等）定义第三方是指受甲方委托，为工程提供监理、设计等服务的法人或其他组织。
《建设工程施工合同管理办法》
《建设工程施工合同管理办法》附件：合同附件一至附件十第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的签订、履行、变更和解除等行为，维护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内从事建设工程施工合同管理活动，适用本办法。
第三条建设工程施工合同应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，不得损害社会公共利益和他人合法权益。
第四条建设工程施工合同应当采用书面形式，并明确约定合同双方的权利、义务和责任。
第五条建设工程施工合同当事人应当具备相应的资质和条件，依法取得相应的许可证照。
第二章合同的签订第六条建设工程施工合同的签订，应当符合国家有关建设工程招标投标的规定。
（一）合同当事人名称、住所、联系方式；（二）建设工程名称、地点、规模、投资额；（三）施工范围、施工内容、施工期限；（四）工程质量、安全生产、环境保护的要求；（五）合同价款、支付方式、支付期限；（六）施工组织设计、施工方案、施工图纸；（七）材料、设备供应方式、质量标准；（八）工程变更、合同解除、违约责任；（九）合同争议解决方式；（十）其他约定事项。
第八条建设工程施工合同当事人应当对合同内容进行充分协商，达成一致意见后，签订书面合同。
第九条建设工程施工合同签订后，当事人应当向建设行政主管部门办理合同备案手续。
第三章合同的履行第十条建设工程施工合同当事人应当按照合同约定全面履行各自的权利和义务。
建设工程施工合同当事人应当依法办理建设工程施工许可证，并按照施工许可证的要求进行施工。
第十二条建设工程施工合同当事人应当严格按照施工图纸、施工组织设计和施工方案进行施工，确保工程质量、安全生产和环境保护。
第十三条建设工程施工合同当事人应当加强施工现场管理，确保施工现场的安全、卫生和环境保护。
第十四条建设工程施工合同当事人应当及时解决施工中出现的问题，确保工程顺利进行。
第十五条建设工程施工合同当事人应当依法接受建设行政主管部门的监督管理。
建筑工程施工合同违约
建筑工程施工合同违约
一、违约定义
在本合同中，违约是指任何一方未能履行或不完全履行其在合同中的任何义务，包括但不
限于延迟交付、工程质量不符合约定标准、未按时支付款项等行为。
二、违约责任
1. 如果甲方（发包方）未能按照合同约定支付工程款项，应向乙方（承包方）支付逾期付
款利息，并承担由此造成的工程延期责任。
2. 如果乙方未能按照合同约定的时间和质量完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
三、违约处理
1. 发现违约行为后，非违约方应及时书面通知违约方，要求其在合理期限内纠正违约行为。
2. 如果违约方在接到通知后未能在规定时间内纠正违约行为，非违约方有权采取以下措施：
- 终止合同；
- 要求违约方赔偿因违约造成的全部损失；
- 向有管辖权的法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。
四、违约赔偿
1. 违约方应赔偿因其违约行为给非违约方造成的直接损失和间接损失，包括但不限于利润
损失、信誉损失等。
2. 违约赔偿的计算应基于实际损失，但不得超过合同总价的一定比例，具体比例根据合同
双方协商确定。
五、其他事项
1. 本合同项下的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的
仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院起诉。
2. 本合同的违约条款不影响合同其他条款的效力，除非合同另有明确规定。
六、附则
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，直至合同约定的义务全部履行完毕。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有，任何一方不得擅自解释或变更合同内容。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程合同管理pdf下载
建设工程合同管理合同方信息：甲方（业主）： [甲方名称]乙方（承包商）： [乙方名称]第一章总则第一条合同标的本合同项下的工程，包括但不限于以下内容： [此处填写工程内容]第二条合同价款合同总价为 [金额]，包含以下费用：材料费人工费设备费其他相关费用第三条承包期限工程开工日期为 [开工日期]，竣工日期为 [竣工日期]。
第四条工程质量乙方应按照本合同要求，按照国家和行业标准，确保工程质量达到[质量等级]。
第二章工程实施第五条工程设计甲方负责提供工程设计图纸和技术资料，并对工程设计承担责任。
乙方应严格按照设计图纸和技术资料施工。
第六条材料设备乙方负责采购和供应符合合同要求的材料和设备。
甲方负责验收材料和设备，并对材料设备的质量承担责任。
第七条施工进度乙方应按照合同规定的进度计划施工。
甲方有权监督乙方的施工进度，并要求乙方采取措施，以保证按期竣工。
第八条安全生产乙方应严格遵守国家和行业的安全生产规定，做好安全生产管理工作，确保施工环境安全。
乙方应对工程施工中发生的安全事故承担责任。
第三章工程验收第九条竣工验收工程竣工后，乙方应组织竣工验收。
甲方应参加竣工验收，并在验收后出具竣工验收证书。
第十条质保期工程验收合格后，保修期为 [保修期]。
在此期间，乙方应对出现的问题进行免费维修。
第四章结算与付款第十一条工程结算工程结算以竣工验收证书为依据。
乙方应提供工程结算清单，经甲方审核同意后，双方进行工程结算。
第十二条付款方式甲方应按合同约定分期向乙方支付工程款。
付款方式为 [付款方式]。
第五章合同履约第十三条违约责任违反合同约定的，应承担对应的违约责任。
违约责任包括：支付违约金承担损失赔偿终止合同第十四条不可抗力因不可抗力导致合同不能履行的，双方互不承担责任，并应协商调整合同条款。
第十五条合同争议因履行本合同产生的争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成，可向 [仲裁机构或法院] 提起仲裁或诉讼。
第六章其他第十六条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至 [合同终止日期]终止。
中国建设工程合同管理条例
中国建设工程合同管理条例第一章总则第一条为了规范建设工程合同的订立、履行和解除，保护合同双方的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本条例。
第二条本条例所称建设工程合同（以下简称合同），是指发包人（甲方）与承包人（乙方）依法就建设工程的施工、设备供应、工程咨询等方面的权利义务达成的一致协议。
第三条订立和履行建设工程合同，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第四条国家鼓励采用招标、拍卖等公开、公平、公正的方式确定承包人。
第五条发包人和承包人应当具备相应的资质条件。
发包人应当具备建设项目相应的资金能力和项目管理能力；承包人应当具备相应的施工资质、技术能力和质量管理能力。
第二章合同的订立第六条合同订立应当采取书面形式。
合同的内容应当包括工程名称、工程地点、工程规模、工程质量标准、合同价款、合同工期、付款方式、违约责任等条款。
第七条合同订立前，发包人应当将工程项目的性质、规模、投资额、施工地点等情况向承包人说明。
承包人应当根据发包人提供的资料，编制施工组织设计和工程报价。
第八条合同订立前，发包人应当对承包人的资质进行审查。
承包人应当向发包人提交资质证书、业绩证明等有关材料。
第九条合同订立应当经过双方协商一致。
合同一经订立，双方应当严格遵守，不得擅自变更或者解除。
第三章合同的履行第十条承包人应当按照合同约定履行施工义务。
承包人不得擅自变更工程内容、降低工程质量或者延误工期。
第十一条发包人应当按照合同约定支付合同价款。
发包人不得拖欠或者提前支付合同价款。
第十二条合同履行过程中，双方应当相互配合，及时解决合同履行中出现的问题。
第十三条合同履行过程中，因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应当协商解决。
第四章合同的解除第十四条合同解除应当符合合同约定或者法律规定的条件。
第十五条合同解除后，承包人应当立即停止施工，发包人应当支付承包人已经完成的工程价款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（）。
A：招标公告
B：投标书
C:寄送的价目表
D：招股说明书
答案:B
解析:根据要约的定义，当同时具备5个构件时才构成要约。
在本题目中的4个备选项中，只有投标书符合。
2、要约人在要约发生法律效力之前.而取消要约的意思表示是（）。
A:新要约
B：撤销要约
C:撤回要约
D:承诺
答案:C
解析:要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。
要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。
3、当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同是（）A:诺成合同
B：实践合同
C:计划合同
D:双务合同
答案:B
解析:侧重学理分析，《合同法》中涉及的合同类别包括：1.计划与非计划合同2.双务合同与单务合同 3 .诺成合同与实践合同 4 .主合同与从合同 5 .有偿合同与无偿合同 6 .要式合同与不要式合同本题考核的内容主要是区别诺成合
同与实践合同的概念。
其中当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同是指实践合同；诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。
4、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）。
A：订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B：委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C:由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D:因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
答案:D
解析:承担缔约过失的情形：1）假借订立合同，恶意进行磋商 2 ）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况3）有其他违背诚实信用原则的行为4）违反缔约中的保密义务
5、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施
工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（
）。
A:不成立
B：成立
C:无效
D:可撤销
答案:B
解析:依据《合同法》，第三十六条法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。
第三十七条采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。
6、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（）。
A：传真
B:电子邮件
C:登记
D：信件
答案:C
解析:根据教材的论述，合同的形式可以分为书面形式、口头形式和其他形式。
书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、传真、电传、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；口头形式是以语言形式表现合同内容的合同；其他形式是包括公证、审批、登记等形式。
显然答案C登记不属于书面合同形式。
7、受要约人收到要约后，下列行为中是合法承诺的指（）。
A:要约人在规定期限内作出承诺
B:要约人超过规定期限后作出承诺
C:第三人在规定期限内作出答复
D:受要约人提出实质性的新条件
答案:A
解析:承诺具有以下条件：（1）承诺必须由受要约人作出。
非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一种要约而非承诺。
（2）承诺只能向要约人作出。
（3）
承诺的内容应当与要约的内容一致。
受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为
新要约。
（4）承诺必须在承诺期限内发出。
超过期限，除要约人及时通知受要约人
该承诺有效外.为新要约。
8、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A:未成立
B：补签后成立
C:成立
D：备案登记后成立
答案:C
解析:根据《合同法》第三十六条法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，该合同成立。
《合同法》规定建设工程合同应该采用书面形式，虽然采用口头形式，但当事人已经完成了施工任务，对方接受的，应该认定合同成立。
9、《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。
A:要约到达对方之前
B:受要约人发出承诺之后
C:受要约人发出承诺之前
D:承诺到达对方之前
答案:C
解析:要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项
要约的意思表示。
要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前。