建设工程合同法规论文
工程建筑法规论文(最新3篇)
工程建筑法规论文（最新3篇）工程建筑法规论文篇一一、建筑施工企业合同管理的现状及存在的问题(一)建筑企业合同法律意识淡薄许多建筑企业经营运作不规范，法律意识不强，缺乏合同意识。
国家工商局和*虽然制定了《建筑工程施工合同示范文本》，但有些建筑企业在签署合同时不依据此合同文本，内容不全，对权责和义务的规定不明确'导致签署的合同流于形式。
(二)承、发包双方的行为不规范建筑工程的承包人有时为了业务需要，会超越本企业资质等级签订合同另外，某些发包方在签订合同过程中利用其优势地位，在合同规定中排除自己的主要义务或者任意修改合同内容，扩大自己的**。
例如：发包方暗中以垫资为条件，违法发包；不按照合同约定支付工程进度款；工程验收合格后，不及时办理账务结算，拒付工程款等。
(三)合同体系和管理**不健全随着市场经济的发展，《建设工程施工合同示范文本》逐渐落后，不能满足市场经济体制的要求。
同时，现有的合同文本对管理环节和工程实施过程中可能出现的各种问题缺少相应的规定，而且对一些基本要约也未作出明确规定，承、发包双方存在钻合同文本漏洞的情形。
在合同管理体系上，分级管理和授权管理机制不健全，合同管理程序也不是)白话文○(很明确，存在着规定的**不执行，该履行的手续不履行的情况，缺少必要的**和**机制。
二、建筑施工企业加强合同管理的重要作用施工合同确定工程项目的价格、工期、安全和质量等目标，规定着合同双方责**关系。
所以合同管理必然是工程项目管理的核心。
广义地说，建筑工程项目的实施和管理全部工作都可以纳入合同管理的范围。
合同管理贯穿于工程实施的全过程和工程实施的各个方面。
它作为其它工作的指南，对整个项目的实施起总**和总保证作用。
没有合同意识则项目整体目标不明；没有合同管理，则项目管理难以形成系统，难以有高效率，不可能实现项目的目标。
不注重合同履约，必然影响企业形象，逐渐被市场所抛弃。
三、解决建筑施工企业合同管理中存在问题的主要对策(一)强化合同法律意识，提高合同管理人员素质在签订建筑工程合同时，承包商由于缺乏法律和合同意识，对合同的条款往往未经仔细推敲就草率签订，致使对方在违约情况下，自身处于不利地位。
土木工程建设法规案例分析论文
土木工程建设法规案例分析论文摘要：在土木工程建设法规的第二讲“工程建设程序法规与执业资格法规”和第五讲“工程建设合同管理法规”中讲到承包方如果超越自身资质等级承建工程，其与发包方签订的合同当属无效合同。
如果因工程问题造成损失，承包方应承担责任。
本文通过具体案例分析结合相关法律法规，论述了超越本单位资质等级承揽工程的处罚及其相关依据，工程建设中合同无效的几种情况，并对如何避免类似事件的发生提出几条意见。
关键词：超资质承建工程合同无效承包资格正文：一、案例1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。
合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度为12M，总造价为98.9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年11月2日至1995年3月10日。
自开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101.6万元。
到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。
为此，双方发生纠纷。
经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。
经有关部门鉴定：该项工程造价应为98.9万元，未完工程折价为11.7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5.6万元。
受诉法院审理认为：工商企业法人应在工商行政管理机关核准的经营范围内进行经营活动，超范围经营的民事行为无效。
本案被告乙方承包建筑厂房，超越了自己的技术等级范围。
根据经济合同法第七条第一款第一项、第十六条第一款及《建设工程施工合同管理办法》第四条之规定，判决如下：1、原、被告所订立的建筑工程承包合同无效；2、被告返还原告多付的工程款14.4万元；3、被告偿付因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。
二、分析（一）案例分析建筑企业在进行承建活动时，必须严格遵守核准登记的建筑工程承建技术资质等级范围，禁止超资质等级承建工程。
本案被告的经营范围仅能承建小型非生产性建筑工程和维修项目，其技术等级不能承建与原告所订合同规定的生产性厂房。
2024版建设工程法规论文通用
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版建设工程法规论文通用本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 监理方1.4 相关术语解释2. 合同标的2.1 建设项目概况2.2 建设内容2.3 技术要求2.4 质量标准3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付时间表4. 合同履行4.1 承包方的义务4.2 发包方的义务4.3 监理方的职责4.4 违约责任5. 合同变更与解除5.1 合同变更条件5.2 合同解除条件5.3 变更与解除的程序6. 争议解决6.1 争议解决方式6.2 仲裁6.3 诉讼7. 合同的生效、终止与失效7.1 合同生效条件7.2 合同终止条件7.3 合同失效后的事宜8. 保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 违约保密条款9. 知识产权保护9.1 知识产权归属9.2 知识产权使用9.3 侵权责任10. 合同的附件10.1 附件清单10.2 附件的效力11. 合同的签订与备案11.1 签订程序11.2 备案程序12. 合同的修订与补充12.1 修订条件12.2 补充协议13. 合同的解释与应用法律13.1 合同解释权13.2 应用法律14. 其他条款14.1 通知与送达14.2 不可抗力14.3 合同解除后的义务14.4 合同的完整性与互斥性第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同规定，委托承包方进行建设的法人或其他组织，具有项目投资、组织建设、协调管理、验收工程等权利和义务。
1.2 承包方承包方是指按照本合同规定，承担发包方委托的建设项目，具有工程建设、交付工程、保修等权利和义务的法人或其他组织。
1.3 监理方监理方是指按照本合同规定，接受发包方委托对工程建设进行监督管理的法人或其他组织，具有监督工程质量、进度、投资控制等权利和义务。
1.4 相关术语解释（1）建设项目：指按照本合同规定，由承包方进行建设的工程。
工程法律论文案例分析(3篇)
第1篇摘要：随着我国经济的快速发展，建筑工程行业日益繁荣，但随之而来的法律纠纷也日益增多。
本文以某建筑工程合同纠纷案为例，对工程法律纠纷的成因、处理程序及法律适用等方面进行分析，以期为我国建筑工程法律制度的完善提供参考。
一、引言建筑工程合同纠纷是指在建筑工程活动中，合同当事人因合同履行过程中产生的争议。
此类纠纷涉及合同法、建筑法、合同法解释等相关法律法规，具有复杂性、专业性、长期性等特点。
本文以某建筑工程合同纠纷案为例，分析工程法律纠纷的成因、处理程序及法律适用，以期对解决此类纠纷提供有益借鉴。
二、案例背景某建筑工程有限公司（以下简称“甲方”）与某建筑工程施工有限公司（以下简称“乙方”）签订了一份建筑工程施工合同，约定由乙方承包甲方的某住宅小区项目。
合同签订后，乙方按照约定进行了施工，但施工过程中因甲方未按合同约定支付工程进度款，导致乙方停工。
随后，乙方向甲方提出索赔，双方协商未果，乙方遂向人民法院提起诉讼。
三、纠纷成因分析1. 甲方原因（1）未按合同约定支付工程进度款。
根据《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
甲方未按合同约定支付工程进度款，导致乙方停工，违反了合同约定。
（2）对工程质量要求不明确。
在施工过程中，甲方对工程质量的要求不够明确，导致乙方在施工过程中难以把握施工标准，影响了工程进度和质量。
2. 乙方原因（1）施工过程中存在质量问题。
乙方在施工过程中，由于管理不善、技术水平不足等原因，导致工程质量存在问题，给甲方造成了损失。
（2）停工期间未采取措施。
在甲方未支付工程进度款的情况下，乙方停工，但未采取有效措施保护施工现场，导致工程进度进一步延误。
四、处理程序分析1. 协商解决首先，双方可以尝试通过协商解决纠纷。
在协商过程中，应充分了解双方的诉求，寻求共同利益，达成一致意见。
2. 调解解决如果协商不成，双方可以申请仲裁或调解。
仲裁机构或调解组织将对纠纷进行调解，协助双方达成和解。
《工程建设法规》结课论文
《工程建设法规》结课论文开题审批表姓名张莎莎班级建管102班学号10444018论文题目浅谈《知识产权法》在建筑行业发展中的重要性内容：（1）论文总述：目前我国建筑业虽然发展很快，但其知识产权保护机制却并不完善，侵犯知识产权的案例屡见不鲜，这会降低我国建筑也的自主创新能力，建筑行业只有建立起完善的知识产权保护机制才能够健康发展。
（2）论述知识产权的相关问题及建筑行业中的哪些方面涉及知识产权的保护问题。
（3）通过查找法律资料了解我国建筑行业知识产权保护的现状并指出存在的漏洞。
（4）论述建筑行业中相关知识产权的保护和归属问题。
（5）列举相关侵犯知识产权的实例并进行详细分析。
（6）提出关于改进我国建筑行业知识产权保护现状的方案或建议并分析其可行性（如：政府层面应加强建筑行业知识产权保护的立法与执法力度等）。
（7）详细叙述完善知识产权保护机制在我国建筑行业发展进程中的作用及重要性（如：能提高我国建筑行业的自主创新的积极性及能力等）。
（8）列出参考文献。
审批：班级: 建管102班姓名：张莎莎学号： 10444018指导老师：张健为完成时间： 2012/10/6目录一、总述二、知识产权的相关知识及在建筑行业中的涉及范围1．知识产权的总述2.知识产权的主要范围3.知识产权的种类4.知识产权的特点5.知识产权的保护在建筑行业中的主要涉及范围三、建筑业知识产权保护工作现状、原因分析及存在的问题1.在实际操作中大多存在以下情况⑴行业知识产权保护机制和制度不完善⑵专利侵权纠纷日益增多⑶行业整体知识产权保护意识尚未建立⑷知识产权保护与管理过程中执法力度不够2.形成目前现象的主要原因⑴建筑业自主创新能力比较低⑵建筑企业知识产权应用水平相对较低⑶企业知识产权管理相对薄弱，知识产权管理尚未成为企业管理的重要内容四、建筑行业中知识产权的保护和归属1.建筑设计相关的知识产权保护问题⑴招标阶段⑵概念设计阶段⑶模型作品2.建筑设计相关的知识产权归属问题五、一个保护三维建筑作品版权的经典案例六、建议与发展对策1.政府层面的对策和措施2.作为建筑企业应采取以下几条措施七、建立完善的知识产权保护体系对建筑行业健康发展的重要性参考文献【摘要】目前我国建筑行业持续快速发展，但科技含量、创新性不高，仍属于劳动密集型产业。
建筑法规论文优秀5篇
建筑法规论文优秀5篇针对我国建筑法规的分析建议篇一在当前形势下对我国建筑法规进行分析和探讨，并对建筑法规的提出以下几点建议。
2.1规范工程承发包制度，严格资格审查制度2.2运用法律解决工程欠款问题（1）严把工程合同签订程序，完善合同条款。
双方签订合同时，除使用合同示范性文本外，也须根据企业和业务自身的实际情况进行修改。
针对企业实际问题制订合同时，结合企业和业务的需求，对财物问题进行全方位设想，做到有纠纷时有据可依。
（2）可对建设单位提出按期付款的履约担保的要求。
为使建设单位按期支付工程款，双方可在合同中约定由发包方提供担保，也可由第三方提供担保，担保方式也可采用由发包方和第三方连带担保。
一旦出现发包方无力支付工程款的情况时，为降低承包人风险，债务可由担保财产清偿，或由第三方承担担保责任。
（3）加强诚信建设。
制度建设不仅依靠法律，还可通过在建筑行业逐步建立和完善企业信用体系，将企业的工程质量安全和服务等情况与企业身份备案，打造“诚信企业”，以达到加强诚信建设的目的。
（4）通过立法保证工程保险和担保的事实。
2.3规范监理市场（1）应明确对于监理人员工作的衡量标准。
监理人员应合格通过全国统一考试合格并经过注册取得监理工程师执业证书。
（2）明确监理人的地位和作用。
监理活动应贯穿于整个建设活动，一方面，应明确监理工作的重要性、专业性和公正性，转变建设单位的观念；另一方面，应加强监理工程师的自身素质和专业水平。
严格遵循法律和合同相关规定，保证工程质量，建立监理工程师的权威。
2.4增强执行能力增强执行能力，首先须完善建筑法规本身的体系和制度，还应加强对于建筑法规的执行贯彻能力进行加强，使建筑法规在实际工程中得到有效实施，获得更大影响力，在建筑领域中发挥更多的作用。
.相关法律法规在遗产周边环境问题上的不足和建议篇二3.1、缺少专项法律或明确针对环境问题的法律缺少关于建筑遗产周边环境保护的专项法律或着重环境方面的法律。
建设工程施工合同管理论文6篇
建设工程施工合同管理论文6篇第一篇一、工程变更工程变更按照内容划分可分为：设计变更、施工方案变更、施工条件变更、计划变更和新增工程。
按照性质和费用影响可分为：重大变更和一般变更。
按照工程范围可分为工程范围内的工程变更和工程范围外的变更。
工程变更的成因分析，有主体行为因素、个体行为因素、政策法规因素、市场因素、环境因素、合同因素和制度因素。
而我国的工程变更采用的是工程签证方式。
这些工程变更转为的工程签证是否可以计算工程造价，可以计算应如何计算，其计算依据是什么，都必须以合同条款为基础，必须在签订合同的时候，在合同中合同价款及调整的条款中约定好。
合同价款有三种计价方式，一是采用固定总价计价方式，二是采用固定单价计价方式，三是采用可调价格计价方式。
采用不同的计价方式，合同价款和调整在专用条款中有不同的专用约定。
承发包双方必须加强合同管理意识，充分学习掌握合同条款，才能做好工程变更的造价控制工作。
工程变更计算应依据合同中的合同价款及调整的条款。
下面举一个案例分析工程变更计算。
这是某办公综合楼工程，合同采用固定总价计价方式。
合同通用条款中合同价款及调整约定双方在专用条款内约定承包人应承担的风险内容和范围，以及风险内容和范围以外的合同价款调整方法。
专用条款里具体约定了合同价款及调整条款，包括合同价款的风险范围、风险费的计算方法、风险以外合同价款调整方法以及合同价款具体调整的实施内容和方法。
在实际施工过程中，该办公综合楼为满足使用单位的使用功能需求，对各楼层的建筑格局做了调整，造成空调系统设备和用电负荷的增加，这样就需增加空调系统设备、供电回路和外机强电扩容。
这样就造成了从配电房引出的供电回路的主电缆型号规格的变化，而变更后的电缆型号规格承包人的投标文件价格明细表没有。
根据合同的约定，属于可以调整的合同价款范围。
本工程的合同价款与调整条款中约定承包人价格明细表中没有的材料，参照当地建设工程信息在投标期间公布的材料单价按中标价的综合单价编制原则计算。
建设工程劳动合同法规论文
题目：建设工程劳动合同法规的完善与发展摘要：建设工程劳动合同法规是规范建设工程领域劳动关系的法律法规。
本文分析了我国建设工程劳动合同法规的现状，提出了完善建设工程劳动合同法规的建议，并探讨了建设工程劳动合同法规的发展趋势。
关键词：建设工程；劳动合同；法规；完善；发展一、引言建设工程劳动合同法规是保障建设工程领域劳动者权益的重要法律法规。
随着我国建筑业的快速发展，建设工程劳动合同法规在实践中暴露出一些问题，如法规体系不完善、监管不到位等。
为了更好地保障劳动者权益，提高建设工程质量，有必要对建设工程劳动合同法规进行完善与发展。
二、我国建设工程劳动合同法规的现状1. 法规体系逐步完善。
近年来，我国政府高度重视建设工程劳动合同法规的制定与修订，出台了一系列法律法规，如《劳动合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等，为建设工程劳动合同的签订与履行提供了法律依据。
2. 监管力度加大。
政府相关部门对建设工程劳动合同的签订、履行、变更、解除和终止等进行监督，确保劳动者权益得到保障。
同时，对违反劳动合同法规的行为进行查处，依法追究法律责任。
3. 劳动者权益得到一定保障。
建设工程劳动合同法规的实施，使劳动者在劳动合同签订、工资支付、劳动条件、社会保险等方面得到了一定保障。
三、完善建设工程劳动合同法规的建议1. 完善法规体系。
进一步修订和完善《劳动合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，明确建设工程劳动合同的相关规定，为实践提供更加明确的指导。
2. 强化监管力度。
加强政府相关部门对建设工程劳动合同的监管，加大对违反劳动合同法规行为的查处力度，保障劳动者权益。
3. 提高劳动者权益保障水平。
加强对建设工程劳动者的培训、教育，提高其法律意识和权益意识；加大对建设工程劳动者的扶持力度，如提高最低工资标准、完善社会保险制度等。
4. 加强合同管理。
建立健全建设工程合同管理制度，强化合同签订、履行、变更、解除和终止等环节的监管，确保劳动合同的合法性、合规性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同法规论文篇一:浅淡建设法规和合同管理论文浅淡建设法规和合同管理随着我国加入 WTO，我国建筑市场的竞争也日趋激烈，对于建筑企业既是一次严峻的生存挑战，也是一个难得的发展机遇。
目前我国的中小型建筑企业综合竞争实力和管理水平，尤其是建设工程合同管理水平，与国内先进企业相比差距较大，与国外建筑企业比较更是不可同日而语。
主要表现在合同体系不健全、合同管理水平低、人员素质较低。
在建筑市场上，不慎签订一个的合同就有可能导致企业面临破产的窘境，因此，中小型建筑企业必须加强对合同管理的研究、加强对控制合同风险对策的研究，重视建设施工合同，以提高企业的抗风险能力，确保在日益竞争的建筑市场上求生存、谋发展。
建设施工合同是指承包人按照发包人的要求，依据勘察、设计的有关资料、要求，进行施工建设、安装的合同。
是承发包双方为实现建设工程目标，明确相互责任、权利、义务关系的协议;是承包人进行工程建设，发包人支付价款，控制工程项目质量、进度、投资，进而保证工程建设活动顺利进行的重要法律文件。
有效的合同管理是促进参与工程建设各方全面履行合同约定的义务，确保建设目标(质量、投资、工期)的重要手段。
因此，加强合同管理工作对于承包商以及业主都具有重要的意义。
一、加强建设工程合同管理的现实意义(一)加强合同管理是市场经济的要求。
随着市场经济机制的发育和完善，要求政府管理部门打破传统观念束缚，转变政府职能，更多地应用法律、法规和经济手段调节和管理市场，而不是用行政命令干预市场;承包商作为建筑市场的主体，进行建筑生产与管理活动，必须按照市场规律要求，健全和完善内部各项管理制度，其中合同管理制度是其管理制度的关键内容之一。
建筑市场机制的健全和完善，施工合同必将成为调节业主和承包商经济活动关系的法律依据。
加强建设工程施工合同的管理，是社会主义市场经济规律的必然要求。
(二)规范建设各方行为的需要。
目前，从建筑市场经济活动及交易行为看，工程建设的参与各方缺乏市场经济所必须的法制观念和诚信意识，不正当竞争行为时有发生，承发包双方合同自律行为较差，加之市场机制难以发挥应有的功能，从而加剧了建筑市场经济秩序的混乱。
因此，政府行政管理部门必须加强建设工程施工合同的管理，规范市场主体的交易行为，促进建筑市场的健康稳定发展。
二、合同在建设项目管理中的地位和作用。
合同在建设项目管理过程中正在发挥越来越重要的作用，具体来讲，合同在建设项目管理过程中的地位和作用主要体现在如下三个方面:(一)合同是建设项目管理的核心任何一个建设项目的实施，都是通过签订一系列的承发包合同来实现的。
通过对承包内容、范围、价款、工期和质量标准等合同条款的制订和履行，业主和承包商可以在合同环境下调控建设项目的运行状态。
通过对合同管理目标责任的分解，可以规范项目管理机构的内部职能，紧密围绕合同条款开展项目管理工作。
因此，无论是对承包商的管理，还是对项目业主本身的内部管理，合同始终是建设项目管理的核心。
(二)施工合同是承发包双方履行义务、享有权利的法律基础为保证建设项目的顺利实施，通过明确承发包双方的职责、权利和义务，可以合理分摊承发包双方的责任风险，建设工程合同通常界定了承发包双方基本的权利义务关系。
如发包方必须按时支付工程进度款，及时参加隐蔽工程验收和中间验收，及时组织工程竣工验收和办理竣工结算等。
承包方则必须按施工图纸和批准的施工组织设计组织施工，向业主提供符合约定质量标准的建筑产品等。
合同中明确约定的各项权利和义务是承发包双方的最高行为准则是双方履行义务、享有权利的法律基础。
(三)合同是处理建设项目实施过程中各种争执和纠纷的法律证据建设项目由于建设周期长、合同金额大、参建单位众多和项目之间接口复杂等特点。
在合同履行过程中，业主与承包商之间、不同承包商之间、承包商与分包商之间以及业主与材料供应商之间不可避兔地产生各种争执和纠纷。
而调处这些争执和纠纷的主要尺度和依据应是承发包双方在合同中事先作出的各种约定和承诺，如合同的索赔与反索赔条款、不可抗力条款、合同价款调整变更条款等等。
作为合同的一种特定类型，建设工程合同同样具有一经签订即具有法律效力的属性。
所以，合同是处理建设项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据。
三、完善建筑工程施工合同管理，应该做好以下几个方面工作:(一)加强对承包商的资质管理。
通过严把建筑承包商资质管理关，从总量上控制建筑施工队伍的规模，解决目前建筑市场上供求失衡与过度竞争问题，从根本上杜绝压级压价。
同时，各级建设行政主管部门要加强对承包商参与市场行为的监督管理，对承包商的违法行为要严肃处理，维护正常的建设市场环境，确保建筑市场的规范、健康发展。
(二)推行合同管理人员持证上岗制度。
加强建设项目合同管理队伍建设，加强合同管理人才的培养，实行合同管理人员持证上岗制度，亦是提高建设项目合同管理效果的重要举措。
目前，我国己正式推行注册造价工程师制度，造价工程师的一项重要职责就是搞好建设项目的投资控制和合同管理。
因此，建议在建设项目管理机构中设置注册造价工程师岗位，专司合同管理职责。
(三)加强合同法律意识，减少合同纠纷产生。
承包商由于缺乏法律和合同意识，在签订合同时，对其中合同条款往往未做详细推敲和认真约定，即草率签订，特别是对违约责任，违约条件未做具体约定，都直接导致了工程合同纠纷的产生。
因此，在签订合同过程中，承包商要对合同合法性、严密性进行认真审查，减少签订合同时产生纠纷的因素，把合同纠纷控制在最低范围内，以保证合同的全面履行。
(四)加强合同管理体系和制度建设。
项目建设各方要重视合同管理机构设置、合同归口管理工作。
做好合同签订、合同审查、合同授权、合同公证、合同履行的监督管理。
建立健全合同管理制度，严格按照规定程序进行操作，以提高合同管理水平。
(五)加强施工合同索赔管理工作，是培育和发展建设市场的一项重要内容。
我国工程承包双方在合同履行中对工程索赔认识不足，缺乏推行工程索赔所需的意识和动力。
因此，提高索赔意识是承包商亟待解决的问题。
施工合同是索赔的依据，索赔则是合同管理的延续。
合同管理索赔要求承包商在签订合同时要充分考虑各种不利因素，分析合同变更和索赔的可能性，采取最有效的合同管理策略和索赔策略;在合同整个履行过程中，要随时结合施工现场实际情况，结合法律法规进行分析研究，以合理履行合同，这不仅有利于保护自己的合法权益。
更重要的是有利于企业尽快适应国际工程建设规范，提高企业未来生存能力。
(六)加强合同及相关文件归档管理工作。
为合同顺利履行创造条件。
合同文本及相关资料同属重要法律文件，发生之后应及时建帐并妥善保存。
重视合同文本而不重视相关资料归档的情况在建设领域普遍存在。
由于建设项目周期长，涉及专业多，面临情况复杂。
在经过一个长时间的建设过程之后，很多具体问题要依靠相应资料予以解决。
为此，做好资料归档工作决不是简单的文档管理问题，应专人负责，负责到底。
另外，要加快合同管理信息化步伐，及时应用先进管理手段，改善合同管理条件，不断提高管理水平。
随着时代的发展，建设法规和合同管理将会越来越得到重视，社会建设也会越来越规范化了。
篇二:工程项目合同管理论文摘要合同管理作为工程项目管理的重要组成部分，贯穿了工程项目管理的全过程，不但确定了工程项目的施工价格、工期目标、质量目标、义务及责任，而且合同管理是其他项目管理体系的工作指南，对工程项目管理起到了总体控制作用。
在市场激烈的竞争中，施工企业为了能够中标，不惜以低价获得中标的成功，然而低价中标成功的背后是企业管理水平的竞争。
同时因为建筑企业作为承包方往往又处于相对被动的地位，在整个工程的施工过程中常常受到自然条件、社会因素等不可预见因素的影响，导致风险随时都可能发生，正是因为客观因素的存在及不确定性，施工企业必须提高管理水平，增强合同管理意识。
没有合同管理就没有管理目标，没有管理目标则没有项目管理体系的形成，当然也就很难实现项目管理的盈利目标，甚至导致项目瘫痪，无法运作。
关键词:合同，工程项目管理，合同管理意识，盈利目标AbstractContract management as a engineering an important part of project management, engineering project management through the whole process, not only determine the price of the project construction period, objectives, the quality objectives, obligations and responsibilities, and contract management is other project management system of work instructions, and the engineering project management played the overall control function. In the fierce market competition, the construction enterprise in order to be able to win the bid to get at the low success, however low quoted price behind success is the management level of the enterprise competition. At the same time because construction enterprise as a contractor often and in a relatively passive position in the wholeprocess of construction of the project are often natural conditions and social factors, such as the unforeseen factors, lead to risk all may happen at any time, it is for the existence of the objective factors and uncertainty, construction enterprises must improve the level of management, enhance the contractmanagement consciousness. No contract management is nomanagement goal, no management goal will not projectmanagement system forming, of course, will be difficult toachieve .The project management profit objectives, and even cause project paralyzed, unable to operate.Keywords: contract, project management, contract management consciousness, profits target目录前言 (5)1工程项目合同管理概述 (7)1.1工程项目合同管理的含义 (7)1.1.1宏观的工程项目合同管理 (7)1.1.2微观的工程项目合同管理 (8)1.2工程项目合同管理的内容 (8)1.2.1不同主体的工程项目合同管理内容 (8)1.2.2不同阶段的工程项目合同管理内容 (9)1.3工程项目合同管理的特点 (10)1.3.1经济法律关系的多元性 (10)1.3.2内容庞杂、条款多 (10)1.3.3合同生命期长 (10)1.4工程项目合同管理的主要任务 (11)1.4.1发展和完善建筑市场 (11)1.4.2推进建筑领域的改革 (11)1.4.3提高工程建设的管理水平 (11)1.4.4避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 (12)1.5工程项目合同管理的重要意义 (12)1.5.1加强合同管理符合社会主义市场经济的要求 (12)1.5.2加强合同管理是进行有效项目管理的需要 (13)1.5.3加强合同管理也是规范各建设主体行为的需要 (13)1.5.4加强合同管理是我国迎接国际竞争的需要 (13)2工程项目合同管理的现状及问题 (13)2.1我国目前工程项目合同管理的现状分析 (13)2.2工程项目合同管理中存在的问题 (15)2.2.1与合同管理相关的法律法规不配套 (15)2.2.2对合同管理体系和制度建设不够重视 (16)2.2.3合同文本存在一些缺陷 (17)2.2.4缺乏专业人才以及合同管理的相关培训 (18)2.2.5管理信息化程度不高，合同管理手段落后 (18)2.2.6合同的履约情况差，索赔难度大 (19)3工程合同管理中问题的应对对策 (19)3.1进一步完善和健全建设工程合同法律法规 (19)3.2建立健全合同管理制度并善加利用 (19)3.3规范建筑施工合同文本 (21)3.4提高合同管理人员素质 (22)3.5建立合同管理信息系统 (22)3.6加强施工合同索赔管理 (23)3.7对建筑工程项目合同进行动态管理 (23)3.8实行合同实施监督 (24)3.9认真开展建筑工程项目合同履行情况评价 (24)结束语 (26)参考文献 (27)致谢 (29)篇三:工程项目合同管理论文1 绪论随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。