(6)_建设工程监理合同
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方（监理单位）：法定代表人：职务：联系人：联系方式：地址：乙方（被监理方）：法定代表人：职务：联系人：联系方式：地址：鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力，乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作，经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求，对乙方委托的建设工程进行全程监理服务，包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议，协助乙方进行工程管理，维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责，确保工程按照设计要求进行，合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理，对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理，并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况，按时提供监理服务，并对监理人员进行培训，提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定，按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为：（具体支付方式）3.3 如有需要，乙方应按照实际监理服务情况，与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密，严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意，任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务，或者服务质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的，应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议，应友好协商解决；协商不成的，可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
建设工程委托监理合同范本5篇
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强，任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本，方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)身份证号码：甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。
第一条：工程概况：1、工程名称：____________________。
2、工程地点：____________________。
第二条：承包范围：发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。
第三条：工期：(一)开工日期：_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期：_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条：工程价款：1、分部分项工程单价如下：独立基础：基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩：土方_____元/立方米，页岩_____元/立方米，板石(需要水钻施工)_____元/立方米，土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容：(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
施工工程建设监理合同6篇
施工工程建设监理合同6篇篇1施工工程建设监理合同是指建设工程监理人与施工单位签订的合同，监理人按照建筑法律法规和合同约定的权限范围对工程建设活动进行监督检查，确保工程质量、工程进度和合同约定的完成。
在建筑工程项目中，监理人的工作至关重要，可以有效避免施工中的纠纷和质量问题，保障项目的顺利进行和按时完工。
施工工程建设监理合同应包括以下内容：1. 合同当事人的基本信息：合同双方的名称、注册地址、法定代表人等基本信息。
2. 工程项目的基本情况：包括工程项目名称、地址、建设单位、设计单位、施工单位等基本信息。
3. 监理工作的范围和内容：明确监理人的工作职责和权限，包括监理的具体内容、时间、地点等要求。
4. 监理费用及支付方式：约定监理费的金额、支付时间和方式，并明确监理费用的涨幅标准和调整方法。
5. 工程质量和安全要求：约定工程质量和安全要求的具体要求和标准，监理人应当根据这些要求进行检查和监督。
6. 变更和索赔处理：约定双方变更合同的程序和方式，以及索赔处理程序和方式，确保在发生争议时有法律依据可依。
7. 各方的权利和义务：约定监理人、建设单位和施工单位各自的权利和义务，明确双方的合作要求以及应当履行的责任。
8. 合同的履行和变更：约定合同的履行方式、时间和内容，明确变更的程序、方式和条款，保证在合同期限内达成共识并保障双方利益。
施工工程建设监理合同的签订对于建设工程监理工作的顺利开展具有重要作用，双方应当遵守合同约定，认真履行各自的责任，做好监理工作，确保工程质量和安全，在合同约定期限内完成工程建设任务。
希望在今后的工程建设中，各方能够共同合作，遵守合同精神，确保施工工程的顺利进行，为建筑行业的发展和社会的进步做出积极贡献。
篇2施工工程建设监理合同是指建设单位委托施工工程监理机构或个人对工程建设过程中的质量、安全、进度、合同实施和造价等进行全面监督和管理的合同。
监理合同的签订是保障工程建设质量和进度的重要保证，也是建设单位与监理机构之间合作的基础。
建设工程委托监理合同3篇
建设工程委托监理合同3篇目前工程委托已成为建设单位工程审计的主要方式,那么工程委托协议怎么写呢以下是小编为大家整理的工程委托协议范文，欢迎参考阅读。
建设工程委托监理合同1发包方(甲方)：________承包方(已方)：________为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。
有关建设工程委托监理合同6篇
有关建设工程委托监理合同6篇篇1甲方（建设单位）：________________乙方（监理单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方的建设工程委托给乙方进行监理事宜，经友好协商，达成如下协议：一、监理工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程规模：________________工程总投资额：________________监理范围：________________（包括但不仅限于施工阶段的进度、质量、安全等方面的监督管理）二、监理工作内容及要求乙方应按照甲方的要求，履行以下监理职责：1. 进度监理：监督施工进度计划执行情况，确保工程按期完成；2. 质量监理：对施工质量进行检查和监督，确保工程质量符合相关标准；3. 安全监理：监督施工现场的安全管理，预防安全事故的发生；4. 合同管理：协助甲方管理工程承包合同，处理合同变更和索赔事宜；5. 信息管理：负责整理工程进度、质量、安全等方面的资料，建立工程档案；6. 其他与工程相关的监理工作。
三、监理工作期限监理工作期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
若工程延期，双方可另行协商延长监理工作期限。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额根据工程规模、复杂程度、监理工作量等因素确定；2. 支付方式：甲方应按照合同约定及时足额支付监理费用。
支付时间和方式双方可另行约定。
五、保密条款甲乙双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用，乙方有权解除本合同并要求甲方承担违约责任；2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任；3. 若因乙方原因导致工程出现重大损失，乙方应承担相应的法律责任。
建设工程监理合同
建设工程监理合同建设工程监理合同「篇一」项目工程监理合同范本根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。
第一条监理项目范围甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：__________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用服务期限为____年____月至____年____月。
总费用为：________万元。
第三条条款定义1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。
3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。
双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。
双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更1.按本合同书规定的`全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。
为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
工程建设监理合同范本(6篇)
工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位：__________________________________________ 监理单位：__________________________________________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。
根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1．工程概况工程名称：__________________________________________ 工程地点：__________________________________________ 工程规模为：________________________________________ 2．合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3．责_____限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4．下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；（3）本合同附件，即：__附件A-监理服务范围；__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他；__附件C-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5．考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6．甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)
工程监理合同范本（优秀模板4篇）(6)工程监理合同范本第1篇甲方:乙方：因甲方的业务发展和对人才的需要，现聘用一批高端技术人才担任公司的技术顾问。
本着平等自愿、诚信友好的原则，决定聘任乙方为甲方的专业高级工程师，为甲方提供专业能力范围内的技术顾问。
经协商一致，签定本协议，以便共同遵守。
具体条款如下：一、协议期限本协议期自年月日起，至年月日周年。
二、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件)：1、职称证书(建筑专业高级工程师证)2、身份证复印件3、毕业证书复印件4、评审表、职称批准文件复印件，复印件部分需体现经有权出具证明的人事主管部门盖章;5、原聘用单位解聘证明;6、一寸彩照8张。
以上乙方提供的文件信息甲方应予以保密，不得用于履行本协议之外的其它用途，否则由此出现的任何责任均由甲方承担。
三、顾问费：甲方付给乙方的顾问费用共计人民币元 (大写：元整)付款方式：经建设主管部门确定乙方证书没有问题后的7个工作日内，甲方一次性支付聘用酬金给乙方。
四、合同期间，甲方有权使用乙方的专业高级职称证书用于办理企业资质申请注册、变更、升级，开展正常业务和资质年检审查使用。
五、甲方对乙方职称证书的具体要求：1、职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件应提供原件或者复印件(经有权出具证明的人事主管部门盖章)供甲方验证(资质审查部门验证)，职称证书留存甲方，身份证等相关原件在资质申请完毕后归还乙方。
公司在进行资质申请注册、2、乙方所提供的职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件等相关证件(含身份证)必须有效真实，且乙方职称证书必须确保未在其他单位使用(资质审查部门在资质管理系统中查询无多家企业重复使用)，后期如因为乙方证书多家挂靠影响甲方企业资质，一切后果由乙方承担，并负相应的法律责任。
六、甲方必须在本协议约定的范围内合法地使用乙方的职称证书(含身份证)，不得以乙方的名义进行本协议约定以外的其他非法活动，否则由此造成的后果，由甲方负相应的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理考试试卷
一、单项选择题(共50,每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意)
1、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。
A、工程总投资超过预期金额
B、因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
C、承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
D、监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
2、在下列经济法律关系主体中，( )是法人。
A、公司经理
B、施工企业
C、公司董事长
D、施工队
3、建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。
A、物
B、智力成果
C、行为
D、财
4、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在( )履行。
A、支付货币一方所在地
B、接受货币一方所在地
C、货币存放地
D、货币使用地
5、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，( )。
A、当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
B、仲裁机构可裁定变更该合同
C、仲裁机构可裁定撤销该合同
D、应移交法院判定变更该合同
6、某大宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量少于订购的数量，但少交的数额没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。
A、按订购数量支付
B、按实际交货数量支付
C、待供货方补足数量后再按订购数量支付
D、按订购数量支付但扣除少交数量依据合同约定计算的违约金
7、仲裁应当( )进行。
A、不开庭
B、开庭但不公开
C、公开开庭
D、书面审理，当事人不出庭
8、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。
A、定金
B、留置
C、抵押
D、质押
9、建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是( )。
A、确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平
B、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
C、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
10、应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有( )情形的，但仍不能中止履行自己的债务。
A、经营状况严重恶化
B、转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C、丧失商业信誉
D、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保
11、法人的法定代表人超越权限订立的合同，( )。
A、该代表行为一律无效
B、除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效
C、该代表行为一律有效
D、除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效
12、招标人选择招标代理机构时，( )不是应满足的条件。
A、招标代理机构必须是法人组织
B、有从事招标代理业务的营业场所
C、有能够编制招标文件的能力
D、有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”
13、施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向( )提出支付合同款的要求。
A、监理单位
B、施工单位
C、项目经理
D、建设单位
14、根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。
A、罚金
B、赔偿金
C、利息
D、违约金
15、招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自( )。
A、参与竞争的投标人
B、招标单位的董事会
C、上级行政主管部门
D、省、市政府部门提供的专家名册
16、工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( )。
A、设计取费高低
B、设计单位的资历
C、设计方案的优劣
D、设计任务完成的进度
17、施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。
发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。
变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。
就设计合同而言，应由( )承担责任。
A、发包人
B、设计人
C、施工承包人
D、监理工程师
18、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。
A、建设行政主管部门
B、设计单位
C、监理单位
D、人民法院
19、监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失。
A、建设单位
B、监理单位
C、监理工程师
D、项目经理
20、合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A、主体
B、客体
C、内容
D、事实
21、施工的竣工验收应当由( )负责组织。
A、发包人
B、工程师
C、承包人
D、监理单位
22、在下列合同文件中，( )具有优先的解释效力。
A、合同履行中工程洽商协议
B、施工合同通用条款
C、图纸
D、施工合同专用条款
23、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由( )。
A、监理单位自费收集
B、向委托人付费索取
C、向设计单位付费索取
D、委托人免费提供
24、我国合同法规定要约生效的原则是( )时。
A、发出要约
B、要约到达对方
C、对方了解要约内容
D、对方作出承诺
25、下列关于合同生效的时间说法不正确的是( )。
A、一般说来，依法成立的合同，自成立时生效
B、书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效
C、附解除条件的合同，自条件成就时生效
D、附生效条件的合同，自条件成就时生效
26、如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由( )确认该部分条款是否可以变更。
A、建设行政管理部门
B、监理单位
C、人民法院
D、设计院
27、承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定，承包商( )。
A、必须接受裁决委员会的决定
B、可以将争议提交业主做决定
C、可以提交仲裁机构做决定
D、可以再次提交工程师做决定
28、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A、开工日起至颁发接收证书
B、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C、颁发接收证书日起至颁发履约证书
D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
29、工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。
实行监理的工程，工程竣工报告还必须经( )签署意见。
A、总监理工程师
B、监理工程师
C、发包人代表
D、质量监督机构负责人
30、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以( )。
A、参加开标会
B、作为评标委员
C、决定中标人
D、参加定标投票。