《合同管理》模拟试题2014
2014合同管理真题

2014合理管理真题单选题(50)1.关于建设工程合同管理目标的说法,错误的是()A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的2.关于合同法律关系的说法,正确的是()A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D. 只有行为能够引起合同法律关系的消灭3.下列组织或个人中,不能成为合同法律关系主体的是()A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所4.施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于()A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理5.根据担保法,关于保证的说法,正确的是()A.保证法律关系只有两方参加B.对债权而言,一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务6. 根据担保法,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押合同A.建设用使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆7.根据担保法,关于留置的说法,正确的是()A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C. 施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产8在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形()A.投标文件没有按要求密封 B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正9建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失A.台风 B.暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.自然磨损10根据《招标投标法》,招标代理机构的性质()A.依法成立的企业 B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构11.中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是()A.按招标文件的规定向招标提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.按招标文件规定提交工程款支付担保12.《标准资格预审文件》组成文件中,适用于公开招标,具有代替招标公告功能的文件是()A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件13根据《标准施工招标文件》,到投标截止时间时,投标数量不足()个的应重新招标A.2 B.3 C.4 D.514根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算术错误时,正确的处理方式是()A.视投标书不符合评审标准,否决其投标B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审15.某工程招标工期15个月,投标工期每提前一个月,可以招标人带来20万元的收益,其一投标人的投标报价3000万元,工期14个月,如果是考虑工作因素,则采用经评审的最低投标价法评标的,其评标价为()万元A 3020B 2980C 3000D 301016建设工程设计合同的有限期限()A.订立合同之日起,至交付全部设计文件止B订立合同之日起,至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起,至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起,至完成工程验收之日止17对于需增设技术设计阶段的工程项目,为保证设计指导思想贯穿各设计阶段,一般不单独招标发包的是()A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.设计设计18.工程设计招标采用的开标形式是()A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序19工程设计招标通常采用的评标方法是()A.最低评标价法 B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法20材料设备采购招标中,划分采购合同承包的原则是()A.符合采购资金的到位计划和周转计划,充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争,降低价格,保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动,减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力,减少运输规划,提高仓储能力21机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是()A.综合评审法B.最低报价法C.招标控制法D.最低评标价法22关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法,正确的是()A.两个文本的主要内容是一致的 B. 两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务23根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于设计费的说法,正确的是()A.发包人应在合同生效后支付预付款 B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后,发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务,应另行支付费用24关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()A.发包人必须是建设单位 B. 发包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力25根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法正确的是()A.定金应以勘察费为基础计算 B. 定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费26.根据《标准施工合同》,施工合同文件包括()。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案

注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是()。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述,错误的是()。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中,发现合同当事人有违约行为的,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述,正确的是()。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 合同管理的任务包括()。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中,监理工程师的职责的是()。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题(每题10分,共30分)9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题(每题25分,共50分)12. 某监理工程师在监理工地上,发现施工单位存在以下问题:(1)施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工;(2)施工单位未按照合同约定的进度完成工程;(3)施工单位存在安全事故隐患。
2014年监理工程师《工程建设合同管理》真题与答案

4.施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于()A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8.12.《标准资格预审文件》组成文件中,适用于公开招标,具有代替招标公告功能的文件是()A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目,应当发布资格预审公告。
对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
资格预审公告具有代替招标公告的功能。
参见教材P26、35.18.工程设计招标采用的开标形式是()A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价,而是首先提出设计构思和初步方案,并论述该方案的优点和实施计划,在此基础上进一步提出报价。
参见教材P48.22.关于《建设工程勘察合同(一)(GF-2000-0203)》和《建设工程勘察合同(二)(GF-2000-0204)》两个示范文本的说法,正确的是()。
A.两个文本的主要内容是致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同()和建设工程勘察合同(二)适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。
参见教材P62。
23.根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于设计费的说法,正确的是()。
A.发包人应在合同生效生支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后,发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务,应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保,没有预付款。
2014年监理工程师考试科目之建设工程合同管理初试题

2014年监理工程师考试科目之:建设工程合同管理初试题单项选择题1、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是()。
A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用B.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承包人承担申报、试验、使用等费用C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师的认可,然后由发包人负责办理申报手续,承包人承担有关费用D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用2、在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括()。
A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会3、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是()。
A.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金B.暂停执行监理业务超过3个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料4、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。
A.招标公告B.投标人须知C.资格预审须知D.对投标人书面提出问题的回答函件E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时,应(),待意见统一后,重新组织工程竣工验收。
A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调6、监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,委托人可()。
A.发出中止合同通知,令监理合同即行停止B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止D.首先发出未履行义务通知,21天内未能得到满意答复后,在第一个通知发出35天内发出终止合同通知,监理合同即行终止7、FIDIC合同条件规定,因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收,工程师应在()签发工程接收证书,将这部分工程移交给业主照管和使用。
注册监理工程师《合同管理》试题及答案

注册监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是()。
A. 确保合同的有效性B. 确保工程的顺利进行C. 确保合同的履行D. 确保工程的质量2. 下列不属于合同的必备条款的是()。
A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同价格D. 违约责任3. 在工程监理合同中,监理工程师的主要责任是()。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 保证合同的履行4. 下列合同中,属于单价合同的是()。
A. 建设工程施工合同B. 设备采购合同C. 工程监理合同D. 工程咨询合同5. 合同履行的原则包括()。
A. 平等自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平公正原则D. 合法合规原则6. 合同的变更需要经过()。
A. 合同当事人同意B. 监理工程师同意C. 工程师协会同意D. 法院判决7. 下列不属于合同权利的是()。
A. 请求对方履行合同的权利B. 请求对方支付违约金的权利C. 解除合同的权利D. 要求对方提供履约担保的权利8. 合同纠纷的解决方式包括()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 以上都对9. 下列不属于合同管理的基本程序的是()。
A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同审批10. 下列不属于合同的分类的是()。
A. 买卖合同B. 租赁合同C. 建设工程合同D. 行政合同二、多项选择题(每题3分,共60分)11. 合同管理的主要内容包括()。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审批12. 合同订立的基本程序包括()。
A. 准备合同文件B. 协商合同条款C. 签署合同D. 报送审批E. 合同备案13. 合同履行过程中,监理工程师的职责包括()。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 处理合同履行中的问题E. 审批工程的付款申请14. 合同变更的原因包括()。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)

招投标与合同管理考试模拟题(附答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、根据《合同法》的规定,要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案:C2、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案:B3、自中标通知书发出( )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案:A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案:A5、《合同法》第69条规定,当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的,应当及时通知对方。
对方提供适当担保时,应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案:B6、合同可以变更,但是当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案:D7、发包人应在在双方计量确认后( )内,向承包人支付工程款(进度款)。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案:B8、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案:A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案:C10、采用银行的有条件保函,在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
2014设备监理师《合同管理》考试最新考前预测冲刺试题模拟试卷及答案解析1

2014设备监理师《合同管理》最新考前预测冲刺试题模拟试卷及答案解析单项选择题(共60题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.根据《仲裁法》规定,仲裁庭不能形成多数意见时,( )。
A.由仲裁委员会作出裁决B.按照首席仲裁员的意见作出裁决C.应提交人民法院作出裁决D.应由仲裁庭重新表决2.根据《招标投标法》规定,开标的程序应该是( )。
A.审查投标人资格、检查投标文件密封情况、开启投标文件B.检查投标文件密封情况、开启投标文件、宣读投标信息C.开启投标文件、宣读投标信息、记录存档D.检查投标文件密封情况、开启投标文件、审查投标文件3.根据《招标投标法》规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内,订立书面合同。
A.10B.20C.30D.404.下列设备工程监理服务合同用语的含义,不正确的是( )。
A.“项目”是指协议书所约定的实施监理的工程项目B.“附加服务”是指非因监理人原因致使本项目终止,其善后工作C.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的监理工作D.“监理人”是指合同书所指的接受委托提供监理服务的一方5.下列关于设备监理服务合同委托人义务的表述,不正确的是( )。
A.按监理合同约定支付监理报酬B.不得使用监理人编制的监理文件C.按约定免费按时向监理人提供所需的设备、设施和材料等服务条件D.更换代表人应按合同规定提前通知监理人6.设备工程监理服务合同中的委托人,应在约定的期限内。
对由监理人提交需委托人决定的事宜作出书面决定,并及时送达监理人。
超过约定时间,监理人未收到委托人的书面形式决定,( )。
A则视为委托人对其提出事宜已经拒绝B.应向委托人发出催告,要求委托人再次确认C:可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见,无须作出确认D.监理人应与委托人协商,就该事宜作出约定7.由于监理人过失违反约定的保密义务,给委托人造成了损失,委托人为此向监理人索赔,监理人赔偿的累计数额不应超过( )。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-64

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购,运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后,发包人应承担的损失有:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害,由发包人承担;(2)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
2、某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因不可抗力事件发生后,施工合同发包方承担的责任体现有:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害,由发包人承担;(2)承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责;(3)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(4)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有()。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件:未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求;超出经营范围投标;资格证明文件不全;投标文件无法人代表签字,或签字无法人代表有效委托书;业绩不满足招标文件要求;投标保函的有效期不足;不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《建设工程合同管理》模拟试题一、单项选择题(共 50题,每小题1分。
每小题的被选项中,只有一个最符合题意,请将其题号填放在括号内)1•某土建工程,合同规定结算款为150万元,合同原始报价日期为1995年3月。
工程于1996 年5月建成交付使用。
则工程实际结算款为( d )万元。
工程人工费、材料构成比例及有关造价指数A、106.4B、143.6C、127.2 d、159.62. 设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是()。
A. 对承包人施工方案的进- -步完善B. 对承包人合理化建议的阐述C. 对发包人要求的响应D. 对发包人招标文件的补充3. 中标通知书( a )具有法律效力A. 对招标人和中标人均B•只对招标人C•只对投标人D.对招标人和中标人均不4. 设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知,按照设计范本的规定,设计人应(a )。
A. 没收全部定金补偿损失B. 要求发包人支付双倍的定金C. 要求发包人补偿实际发生的损失D. 要求发包人付给合同约定设计费用的50%5. 设计工作正式开始前,委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。
合同必履行过程中进行阶段支付时,委托方()。
A. 按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B. 按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C. 每次阶段支付时均不许扣减定金D. 每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费6. 担保方式中的保证是()订立保证合同。
A. 债权人和债务人B. 保证人和债权人C. 保证人和债务人D. 合同当事人7. 施工工程没有全部竣工,其中一项单位工程需要施工期运行则(A. 承包人应当提供所需要的器材和必要条件B. 承包人应当提供所需要的器材和必要条件,并承担全部试运行费用C. 发包人应当承担全部试运行费用D. 发包人应当提供所需要的器材和必要条件,并承担全部试运行费用8. 合同规定由承包方包工包料,由承包方负责采购的材料因不可抗力导致损坏,由(担。
A. 发包方B. 双方共同C. 承包方D. 双方均不9. 承包人投保“建筑工程一切险”时,他应在保险合同内列明()为被保险人。
A .业主B. 承包商C. 工程师D .业主和承包商10. 按照FIDIC《施工合同条件》规定,在()后,业主应将保留金全部返还给承包商。
11. 承包商按照监理工程师的指标对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求, )承A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D. 承包商提交结清单则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。
A. 费用和工期损失全部由业主承担B. 费用和工期损失全部由承包方承担C•费用由承包商承担,工期给予顺延D•工期不予顺延,但费用由业主给予补偿12. 业主或工程师指定的分包商签订工程承包合同时,其合同主体关系是()。
A. 业主与指定分包商B. 工程师与指定分包商C. 承包商与分包商D. 业主和工程师共同与分包商13. 施工合同承包人违约解除合同后()。
A. 发包人有权委托其他承包人施工B. 发包人因继续施工需要,有权扣留承包人在现场的设备C. 发包人扣留承包人在现场的设备应当减免承包人承担的违约责任D. 发包人应暂停对承包人的一切付款14. 工程标底是工程项目的()。
A. 中标合同价格B .招标预算价格C. 施工结算价格D. 工程概算总价格15. 招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自()。
A. 参与竞争的投标人B•招标单位的董事会C. 上级行政主管部门D. 省、市政府部门提供的专家名册16. 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以()为准。
A. 招标文件中的规定B. 现场考察时招标单位的口头解释C. 招标单位在会议上口头解答D. 发给每个投标人的交底会会议记录17. 材料采购合同执行过程中发现交货地点没有明确约定,如果需要运输,则()。
A. 采购人应当在供货商供货地点提货B. 采购人应当在工地接货C. 供货商将材料交给第一承运人D. 供货商将材料交到工地18. 施工合同文本规定,承包方有权()。
A. 分包所承包的部分工程B. 分包和转让所承包的工程C. 经业主同意分包和转包所承担的工程D. 经业主同意分包所承担的部分工程19. 因不可抗力发生,工程所需清理修复费用由()承担。
A. 发包方B. 承包方C. 发包方和承包方协商D.发包商和承包方共同20. 初步设计经主管部门批准后,在原定任务书范围内的必要修改,应由()承担。
A. 业主B. 设计人C. 监理人D. 主管部门指定21. 英国 NEC 施工合同文本规定,当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时,应当()A. 立即向对方发出早期预警B•事后再进行索赔C. 要求对方赔偿D. 自己承担损失22. 设计合同规定,设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由()承担。
A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 协商确定单位23. 已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。
A. 建设单位B. 施工单位C. 监理单位D. 协商确定单位24. 施工期到()为止。
A .承包方递送竣工验收报告日期B. 工程接收证书签收日C•竣工验收合格日期D. 工程接收证书中写明的实际竣工日期25. 当委托方因故要求中途中止设计时()。
A. 已付的设计费不退B•已付的设计费退回C. 已付的设计费不退,并还应按实际所耗工时结清D•已付设计费退回,另作适当补偿)的书面许可后方可运至现场。
26. 工程项目中使用的任何工程设备必须得到(A. 业主B. 承包方C. 监理工程师D. 设备供应商27 评标过程中的邀请投标人澄清问题会,主要讨论A .变更投标工期B. 变更投标报价C. 投标书中含有的技术细节D .中标通知书的主要内容28. 承包商签订合同后,将合同的一部分包给第三方时,()。
A. 应征得业主同意B•可自行决定C. 自行决定后通知业主D. 自行决定后通知监理工程师29. FIDIC 《施工合同条件》内规定的保留金属于()A. 合同计价方式B•业主的风险费用C. 制约承包商履约的措施D. 工程师可以自主使用的费用30. 属于必须招标范围的建设项目,其施工单项合同估算价在()以上的,必须招标。
A. 1000 万元B.100 万元C.500 万元D.200 万元31. .FIDIC 《施工合同条件》规定变更范畴中我国没有包括的内容是()A. 改变合同中任何一项目工作的质量B .改变合同中任何一项目工作的施工时间C .改变合同中任何一项目工作内容数量D .改变合同工程的基线、标高32. 投保“建筑工程一切险”后,被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿( )。
A. 全部损失B.规定为除外责任内的损失C. 在承保责任范围内的全部损失D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失33. 采用工程项目总承包模式的建设工程项目,发包人可将 ( )等一系列工作全部发包给一家承包单位。
A. 勘察、设计、施工、监理B. 设计、施工、材料和设备采购C•资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购D. 资金筹措、勘察、设计、施工、监理34. 《施工合同标准文本》由 ( )三部分组成。
A. 合同附件格式、合同条款和工程图纸B. 合同附件格式、合同条款和专用条款c•合同条款、专用条款和工程图纸D.合同附件格式、通用条款和专用条款35. 某建设工程施工过程中发生不可抗力,建筑物受损严重,部分施工机具损毁,施工人员受伤,工期拖延一个月,关于损失承担的说法,正确的是()A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担C、施工机具损毁由施工企业自行承担(国内的版本)D、施工人员受伤由建设单位承担36. 依据FIDIC《施工合同条件》规定,不可抗力事件的后果责任应当由()承担。
(国际的版本)A. 雇主B. 承包商C .雇主和承包商共同D。
雇主和承包商分别37. 标准施工合同通用条款的合同价格是()A.中标价B.签约价A .投标价最低B •评审标价最低C. 评审标价最高D •评标得分最低39. 投标单位有以下行为时, ( ) 招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A .通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 中标后拒绝签订合同D •不参加现场考察40. 承包商应在索赔事件发生后 (( ))天内向工程师递交索赔意向通知。
A. 10 天B. 20 天C. l 4 天D . 28 天41. 设计合同承包方设计完成后,对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底,解决施工中的有关设计问题,其发生的费用 ( ) 。
A .业主另行支付B .设计单位自负C. 双方协商D .监理工程师决定42. 因设计错误导致工程出现重大损失,设计方应()。
A .双倍返还委托方合同内约定的定金B. 退还委托方全部设计费C. 除退还委托方受损部分的设计费外,还应支付与该部分设计费相当的赔偿金D .委托方实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用43. 无责任方依据合同中的约定行使留置权时.所留置的财产应当是()。
A .违约方向第三人抵押的财产B. 不属于合同范围内的违约方财产C. 合同标的物D .违约方上级单位的财产44. 美国AIA合同文本的风险型 CM合同的采用()计价方式。
A .总价合同B。
单价合同C.成本加酬金合同D。
固定价格合同45. 工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图样,该合同法律关系的客体是()。
A. 物B.财C.行为D.智力成果46. 赶工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为()。
A. 中标通知书、工程量清单、标准B. 施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸c•施工合同专用条款、图纸、工程量清单D. 中标通知书、工程报价单、投标书47..以下关于抵押的表述,不正确的是()。
A. 所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物B. 抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押C. 当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效D. 当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效48. 按照FIDIC《施工合同条件》规定,在()后,业主应将保留金 50%返还给承包商。
A. 颁发工程接收证书B. 颁发履约证书C. 签发最终支付证书D. 承包商提交结清单49. 建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。