工程期限承诺书
项目工期承诺书(最新)
项目工期承诺书范例5篇根据该工程土方开挖回填及施工场地平整工程的具体情况，结合招标文件要求以及我公司施工经验，投标工期为60天。
保证工期的承诺如下：1. 按项目管理体制，实行项目经理负责制，推行项目法施工。
2. 全公司范围内组织技术过硬、素质高的施工作业队伍，主要工程项目实行二班作业。
3. 做好各项施工准备工作，特别是原材料、机械设备应提前做好计划，按要求时间进场、保质、保量及时到位。
4. 严格采用网络计划施工，实行三级网络计划控制，利用微机进行动态管理，通过对网络图进行时间参数的计算，找出计划中的关键工种和关键线路，针对关键工种和关键线路合理调配人力、物力、资金，确保计划目标的完成。
5. 在计划按排中落实雨季施工措施，保证施工的均衡性、连续性。
6. 针对场平施工特点，合理安排施工计划，进行分区并行施工，交叉施工，加快施工进度。
7. 在总体施工计划下，制定各工种月、旬、周计划。
制定合理的工期目标奖罚制度。
项目经理部坚持每周例会制度，施工队坚持每日工程进度调度统计、报告制度。
8. 施工队、班组以责任承包与效益挂钩，充分调动全体人员的积极性和创造性。
9. 加强质量管理，严格控制每一道工序的施工质量，避免返工。
10. 正确处理工程进度与经济性的关系，必要时加大人、财、物的投入，确保工期目标的实现为确保本单位所承接的xx-x项目保质保量的顺利进行，特作以下承诺：一、质量保证：1、严格执行xx项目的要求及有关通知规定，贯彻xx-x规范标准。
建立健全项目组织机构与质量管理体系，明确各岗位职责，保证项目开发质量,保证项目开发的顺利进行。
2、落实项目管理人员岗位责任制，项目经理、各资源包开发负责人对项目质量负全面责任，负责建立健全项目保证体系，定期检查、协调，召开项目评审、总结会，严格执行奖惩制度。
3、及时向xx-x报告，并接受督导专家、项目管理组的检查、指导与监督。
二、工期保证：如我方中标，我单位将严格按照"项目"的要求，在确保项目质量的前提下按时完成开发任务。
关于施工工期的保证承诺书
施工工期的保证承诺书关于施工工期的保证承诺书在社会发展不断提速的今天，我们使用上承诺书的情况与日俱增，承诺书必须在要约的有效期作出。
怎么写承诺书才能避免踩雷呢？以下是小编收集整理的施工工期的保证承诺书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
施工工期的保证承诺书篇1致XXX有限公司：xxxx半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。
如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺！xxx项目部时间：XXXX年XX月XX日施工工期的保证承诺书篇2致xxx：根据项目招投标管理要求，对本工程的工期作如下承诺：严格执行合同所约定的工期，确保业主的竣工时间。
若不能按时完工，每延误一天处罚2000元。
特此承诺！投标单位：(盖章)法定代表人或委托代理人：(签名)时间：XXXX年XX月XX日施工工期的保证承诺书篇3致xxx：若我单位在工程项目中，有幸中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：一、保证严格按图纸、相关规范施工，并达到合格标准。
二、制定施工工期管理机构和安全管理责任制，配备足够的安全生产设备和人员，并认真落实各项施工加速管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备，做好思想工作。
五、保证在工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。
六、在接到中标通知书后，签定工程承包合同，在施工设备进场施工条件完善后，我方定会根据现场需求按时完工。
投标人：法人代表或授权代理人：(签章)时间：XXXX年XX月XX日施工工期的保证承诺书篇4根据该工程土方开挖回填及施工场地平整工程的具体情况，结合招标文件要求以及我公司施工经验，投标工期为60天。
工期承诺书3篇
工期承诺书工期承诺书精选3篇（一）尊敬的甲方：本公司郑重承诺，确保按照双方协商确定的工期进展工程施工，并承诺在工程进度方面获得良好的成果。
为进一步明确双方在工期上的权益和义务，特此书面承诺，详细内容如下：一、工期约定根据合同约定，本次工程的总工期为XXX天，详细施工内容及工程量详见附件《工程量清单》。
在正常施工条件下，我们将全面配合施工，确保按照约定的工期完成相应的施工任务。
二、施工方案1. 双方协商确定了详细的施工方案，包括各工程阶段的开场时间、完毕时间和关键节点的完成时间。
我们将严格按照施工方案进展施工，并保持与甲方及时沟通，以确保工期的顺利推进。
2. 如遇到特殊情况〔如恶劣天气、政府相关部门的审批延期等〕导致施工工期受到影响，我方将及时通知甲方，并与甲方协商调整施工方案，尽最大努力保证工期的正常推进。
三、工期保证1. 本公司将组织精干的施工队伍，装备先进施工设备，以高效率的施工方式进展工作，力争提早完成工程，保证施工质量和平安。
2. 如因我方原因导致工期延误，比方工序安排不合理、施工不到位等，我们将承当相应的责任，并采取措施加快施工进度，以最快速度补足延误的工期。
四、工期保证金为保证工期的顺利完成，我们愿意提供一定金额的工期保证金。
此保证金将在甲方验收合格后无误按约定的期限退还给甲方。
五、工期风险防范为降低工期风险，我们将从以下几个方面进展防范：1. 设立专门的工期管理团队，对工程施工进度进展跟踪、监控和纠正，及时发现并解决工期延误的问题。
2. 建立有效的沟通机制，与甲方保持及时沟通，及时反映工程进展情况，以确保任何问题都能得到及时解决，从而防止工程工期的延误。
3. 做好供给链管理，保证施工材料的及时到位，防止因材料供给缺乏而导致的工期延误。
六、违约责任如因我方原因导致工期延误，我们将承当违约责任。
详细违约责任将根据《合同》规定的相关条款进展处理。
七、其他约定事项1. 如双方在工期履行过程中需要调整工期，应通过书面协商并双方签字确认，以确保工期目的的达成。
工期承诺书9篇
工期承诺书9篇工期承诺书篇1我（姓名）班组在贵公司项目工地从事楼x的工作，保证一切听从贵方管理人员的安排和指挥，本班组如有下列情形之一者，本人自愿接受以下相应的处罚：一、本班组人员不够，未达到规定的节点工期时，我自愿受罚元/次；二、工人有不听从贵方管理人员安排和指挥的，我自愿受罚元/次；三、贵方要求夜间加班，如有工人不听从的，我自愿受罚元/次；四、当天应完成的工作量一定通宵加班完成，否则我自愿受罚元/次；五、后序工作必须等前部工作验收后再进行，没有经过总包、监理验收通过就抢先施工的，我自愿受罚元/次；六、未达到规定的质量或落手清的要求，又没在规定时间内整改好的，我自愿受罚元/次；七、未按规范要求施工，由于工人自身原因造成安全事故的，每次罚款元，且一切损失由我负责；八、工人擅自与总包或监理人员顶撞的，每次罚款元；九、本班工人如在生活区内出现男女混居，每人每次罚款元；十、本班工人如在宿舍内私拉乱接电线、或烧水、或煮东西吃，每次罚款元。
承诺人：xxx承诺时间：年月日工期承诺书篇2致：有限公司：在接到贵司的招标文件后，我司将立即组织有关人员进行认真、细致的研究，并按照招标文件的范围和要求编制投标书，现结合我司的实际情况就工程有关合同条件、工期、质量、安全文明施工、结算资料、民工工资支付、保修等方面的事宜对招标人承诺如下：1、对合同条件的承诺：承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束；2、工期承诺：如果中标，我司保证在接到开工通知后，在规定时间内开工，并保证按合同工期、节点要求完成全部工程施工；3、工程质量承诺：保证按照招标文件的技术要求和质量要求进行施工，确保工程验收合格并达到优良工程标准；4、安全文明施工承诺：严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规，确保无重大责任事故发生，达到级安全文明施工工地；5、提交结算资料的承诺：在工程正式移交后日内，一次性提交完整有效的结算资料；6、支付民工工资承诺：建立民工名册，每月按时公示民工工资发放情况，接受劳动保障部门及贵司的监督核查，确保民工工资能够按时足额发放；7、保修承诺：我司承诺在合同规定的保修期内，对本工程的任何质量缺陷及由此造成的后果负责并按合同约定及时履行保修义务。
工程承诺书协议8篇
工程承诺书协议8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方实施工程事宜，达成如下承诺协议：一、工程概况本工程名称为：____________________，工程地点：____________________。
乙方应按照甲方要求和设计图进行施工，确保工程质量符合相关规定和标准。
二、工程期限及进度乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，保证工程进度与合同约定一致。
若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
三、工程质量及保修责任乙方应严格按照国家相关工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。
工程竣工后，乙方应按照合同约定提供保修服务，保修期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。
四、工程造价及支付方式本工程总造价为人民币________元整（大写：____________________元整）。
支付方式按照合同约定执行，甲方应按约定时间支付工程进度款。
如甲方未按约定时间支付款项，乙方有权顺延工期。
五、安全施工及责任承担乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
如因乙方原因导致施工现场发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任并赔偿甲方因此产生的损失。
六、知识产权保护及保密义务乙方在本工程实施过程中所涉及的知识产权应归属甲方所有。
乙方应对涉及本工程的商业秘密、技术资料等信息进行保密，未经甲方许可，不得向第三方泄露。
七、违约责任及解决方式如甲乙双方在执行本合同过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
如因乙方原因导致工程未按合同约定完成，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
工期承诺书15篇
工期承诺书15篇工期承诺书1致__有限公司：__室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从__月__日至__月__日这__天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在__月__日前完工的工期要求。
如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺承诺人：__时间：__年__月__日工期承诺书2致：有限公司：在接到贵司的招标文件后，我司将立即组织有关人员进行认真、细致的研究，并按照招标文件的范围和要求编制投标书，现结合我司的实际情况就工程有关合同条件、工期、质量、安全文明施工、结算资料、民工工资支付、保修等方面的事宜对招标人承诺如下：1、对合同条件的承诺：承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束；2、工期承诺：如果中标，我司保证在接到开工通知后，在规定时间内开工，并保证按合同工期、节点要求完成全部工程施工；3、工程质量承诺：保证按照招标文件的技术要求和质量要求进行施工，确保工程验收合格并达到优良工程标准；4、安全文明施工承诺：严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规，确保无重大责任事故发生，达到级安全文明施工工地；5、提交结算资料的承诺：在工程正式移交后日内，一次性提交完整有效的结算资料；6、支付民工工资承诺：建立民工名册，每月按时公示民工工资发放情况，接受劳动保障部门及贵司的监督核查，确保民工工资能够按时足额发放；7、保修承诺：我司承诺在合同规定的保修期内，对本工程的任何质量缺陷及由此造成的后果负责并按合同约定及时履行保修义务。
承诺单位：法定代表人：日期：年月日：工期承诺书3致__X有限公司：在接到贵司的招标文件后，我司将立即组织有关人员进行认真、细致的研究，并按照招标文件的范围和要求编制投标书，现结合我司的实际情况就工程有关合同条件、工期、质量、安全文明施工、结算资料、民工工资支付、保修等方面的事宜对招标人承诺如下：一、对合同条件的承诺：承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束；二、工期承诺：如果中标，我司保证在接到开工通知后，在规定时间内开工，并保证按合同工期、节点要求完成全部工程施工；三、工程质量承诺：保证按照招标文件的技术要求和质量要求进行施工，确保工程验收合格并达到优良工程标准；四、安全文明施工承诺：严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规，确保无重大责任事故发生，达到级安全文明施工工地；五、提交结算资料的承诺：在工程正式移交后日内，一次性提交完整有效的结算资料；六、支付民工工资承诺：建立民工名册，每月按时公示民工工资发放情况，接受劳动保障部门及贵司的监督核查，确保民工工资能够按时足额发放；七、保修承诺：我司承诺在合同规定的保修期内，对本工程的任何质量缺陷及由此造成的后果负责并按合同约定及时履行保修义务。
工程施工工期承诺书
工程施工工期承诺书尊敬的业主：您好！感谢您选择我们作为您的工程承建方。
我们郑重承诺，将尽全力按照合同约定的要求和标准，确保工程施工的质量和工期的到达。
一、工程概述本工程为XX项目，位于XX地区，项目总建筑面积约XXX平方米，包括XX栋楼房和XX 个设施设备。
项目内容涉及XX工种，包括土建、钢结构、建筑装饰、设备安装等。
本项目的竣工和交付，对于业主来说具有重要意义，我们深知这一点，因此我们将严格按照合同约定的规定，按时保质完成工程。
二、工期承诺1. 我们将严格按照项目合同的约定，制定详细的施工计划和进度表，并及时向业主进行报告，确保工程施工的透明度和及时性。
2. 我们将组建专业的施工团队，并配备先进的施工设备和工具，保障施工工程按照计划进行。
3. 我们将加强与业主的沟通和协作，确保施工过程中的问题及时解决，避免对工期造成不利影响。
4. 我们将加班加点，不节假日，确保工程按时完成，做到不因工期原因影响业主的正常使用。
5. 如无法按时完成工程，我们将承担相应的责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
三、质量承诺1. 我们将严格按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合业主的要求。
2. 我们将建立完善的质量管理体系，加强对施工现场的管理和监督，防止出现质量问题。
3. 我们将加强施工现场的安全管理，做到“安全第一”，确保工程施工过程中不发生安全事故。
四、合同约定1. 我们将严格按照项目合同的规定执行各项条款，确保双方的合法权益。
2. 我们将积极配合业主的需求和要求，做到服务周到、态度诚恳。
3. 我们将对合同内容的解释和执行负责，确保工程施工的合法性和规范性。
在未来的施工工程中，我们将秉承“诚信为本、质量至上、服务第一”的宗旨，全力以赴，为您提供优质、高效的服务。
最后，谨代表全体施工团队，再次感谢您的信任和支持，我们必定不负重托，竭尽全力，使工程施工的结果令您满意！愿我们的合作能够顺利进行，共同达成工程施工的目标。
工期承诺书范文八篇
工期承诺书范文八篇工期承诺书篇1我（姓名）班组在贵公司项目工地从事楼x的工作，保证一切听从贵方管理人员的安排和指挥，本班组如有下列情形之一者，本人自愿接受以下相应的处罚：一、本班组人员不够，未达到规定的节点工期时，我自愿受罚元/次；二、工人有不听从贵方管理人员安排和指挥的，我自愿受罚元/次；三、贵方要求夜间加班，如有工人不听从的，我自愿受罚元/次；四、当天应完成的工作量一定通宵加班完成，否则我自愿受罚元/次；五、后序工作必须等前部工作验收后再进行，没有经过总包、监理验收通过就抢先施工的，我自愿受罚元/次；六、未达到规定的质量或落手清的要求，又没在规定时间内整改好的，我自愿受罚元/次；七、未按规范要求施工，由于工人自身原因造成安全事故的，每次罚款元，且一切损失由我负责；八、工人擅自与总包或监理人员顶撞的，每次罚款元；九、本班工人如在生活区内出现男女混居，每人每次罚款元；十、本班工人如在宿舍内私拉乱接电线、或烧水、或煮东西吃，每次罚款元。
承诺时间：年月日工期承诺书篇2为了保证 xx综合管理中心热源、外网及末端系统工程施工工期有效实现，完全履行《劳务分包合同》中我方的义务，我代表就保证工期的有关问题郑重承诺：1、在规定时间期限内提交满足分包合同要求的施工方案和进度计划，并严格按项目部批准的施工方案和进度计划实施。
实施过程中，我方需要变更施工方案和进度计划时，必须先征得项目部同意。
2、在规定的工期内（20xx年X月XX日至20xx年XX月XX日）完成本分包合同约定的全部工作内容.3、我方法定代表人(委托代理人) 常驻施工现场，每月不少于24天。
特殊情况需离开施工现场时，必须经甲方同意后方可离开。
4、现场的施工班组、技术人员、特殊工种以及重要、关键工序的.作业人员撤换时，一定先征得甲方同意，否则愿承担由此造成工期拖延等一切不利后果。
5、保证现场施工机械设备充足且与施工项目配套，并确保其完好率。
未经项目部同意，我方不将任何主要施工机械设备撤出现场。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：工程服务期限、工程质量xx附1：服务期限xx通过对招标文件的仔细阅读和理解，并结合我单位的实际情况，我们对十二间屋回建区规划配套道路工程施工监理招标工程监理服务期作出如下承诺：1、承诺监理服务期限：施工准备阶段、施工阶段、质量保修阶段等全过程，承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束。
2、工期承诺：如果我们中标，我们保证在签订合同后及时组织监理人员进场，按合同约定督促施工单位开展工程施工，确保工程在合同工期内完成。
3、质量承诺：保证按照招标文件的技术要求和质量要求进行施工，确保本工程达到合格工程标准。
4、安全承诺：确保无重大责任事故发生。
5、保修承诺：我方承诺在合同规定的保修期内，积级配合相关单位对本工程的任何质量缺陷督促施工整改，确保工程合格质量。
单位名称（xx）：2014年06月02日附2：工程质量承诺书通过对招标文件的仔细阅读和理解，并结合我单位的实际情况，我们对第十二间屋回建区规划配套道路工程施工监理招标工程质量作出如下承诺：一、承诺本工程质量标准：合格。
监理单位承诺依照法律、法规以及有关技术标准、建设工程监理规范、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理。
二、监理单位承诺依据监理合同配备监理组成员进驻施工现场和需要的检测设备和工具。
三、本工程使用或者安装建筑材料、建筑物配件、设备必须得到监理工程师的签字认可，单位工程的验收、隐蔽工程的验收、工程款的支付及竣工验收须得到监理工程师的签字认可。
四、监理工程师承诺按照工程监理规范，采取旁站、巡视和平行检验等到形式，实施监理。
五、承诺项目监理机构必须遵守国家有关的法律、法规及技术标准；全面履行监理合同，控制本工程质量、造价和进度，管理建设工程相关合同，协调工程建设有关各方关系；做好各类监理资料的管理工作，监理工作结束后，向本监理单位或相关部门提交完整的监理档案资料。
六、监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。
九、承诺在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本工程、本合同业务有关的保密资料。
单位名称（xx）：2014年06月02日篇二：工程质量保修xx工程质量保修xx程在合同使用期限内正常使用，发包人、订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按约定承担工程质量保修责任。
范围和内容xx园区内xx养护内容：包括xx浇水、除草、及时清理枯枝、坏桩、断桩等；xx础工程、主体工程、景墙垒砌、园路铺设等；竣工验收xx养护期1年。
土建工程构工程1年。
1内容的项目，承包人应在接到修理通知7包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托费用从质量保证金内扣除。
2事故（如：管道跑水、漏电等），承包人应立即到达事故现场抢修，非承包人施工质量发包人（全称）：承包人（全称）：为保证xx景观工承包人协商一致签照有关规定及双方一、工程质量保修绿化部分养护范围：修剪、病虫害防治、工程内容：地基基钢结构等。
二、质量保修期绿地养护保修期从为1年，钢结三、质量保修责任、属于保修范围和天内派人修理。
承其他人修理，保修、发生需紧急抢修接到事故通知后，引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构工程的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人因承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3 %。
养护期满后，甲方xx余额。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：承包人（公章）：法定代理人（签字）：法定代理人（签字）：____年__月__日篇三：工程施工xxxx：我以名义承接的工程由我方负责施工，现承诺如下：1、对工程投标、结算、竣工以及工程保修期间内的所有工作由我方完成并承担期间发生的一切费用。
2、我方在施工过程中发生的一切费用(包括工伤事故)均由我方承担并偿还，与贵公司无关。
3、我方决不以贵公司名义对外欠材料费、机械费、设备费等一切费用，如有发生由我方承担经济、法律责任(在保证金中扣除)，与贵公司无关。
4、我方保证不拖欠民工工资，如有拖欠、所有法律、民事、经济责任由我方承担，与贵公司无关。
5、因工程的质量、安全、工期现场文明施工等问题受到业主和行政部门的指责、处罚、我方承担全部责任，与贵公司无关。
6、我方保证不得发生任何安全事故，否则，一切经济、民事、法律责任均由我方承担，与贵公司无关。
7、自愿执行本公司安全工器具管理办法。
见附表8、自愿执行本公司工伤保险。
9、自愿执行工程合作协议书的所有条款和内容。
承诺人：____年__月__日附：身份证复印件1份巴电建设安装有限责任公司电力建设工程安全管理协议(saqbl-4输变电工程——线路、变电站安装工程劳务)项目名称：签订地：签订时间：____年__月__日电力建设工程劳务分包安全协议saqbl-4输变电工程——线路(或安装)工程劳务发包单位：以下简称甲方承包单位：以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目1．工程项目名称：2．工程地址：3．承包范围：4．承包形式：劳务分包5．工程合同编号：6．工程项目期限：自____年__月__日至____年__月__日(如有变动，以工程实际送电时间为本工程合同截止日期)二、协议内容1．安全xx施工目标(1)不发生轻伤及以上人身事故。
(2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
(3)不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。
(4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2．本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：(1)《xx安全生产法》。
(2)国务院《建设工程安全生产管理条例》。
(3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。
(4)国家发展改革委《电力建设安全工作规程》(dl5009．2、dl5009．3)。
(5)国家部委办相关安全的规定。
(6)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。
(7)国家电网公司《电力安全工作规程》。
(8)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
(9)建设工程所属的地方安全、环境法规。
(10)业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
3．甲乙双方的安全xx施工权利和义务(1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
(2)分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
篇四：工程质量保修xx工程质量保修书甲方(建设单位)：xx铭泰钢结构有限公司乙方(施工单位)：xx晟丰建筑工程有限公司乙方(施工单位)：xxxx建筑工程有限公司甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，签订工程质量保修协议。
项目名称：一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：质量保修内容：乙方施工的工程项目，如出现质量缺陷或隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、屋面、墙面渗漏水2、地面沉陷、空鼓、开裂、起沙3、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等;4、施工产生的其他质量缺陷。
二、保修期约定双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限2、屋面防水工程、外墙面的防渗漏为5年3、电气管线、设备安装工程为2年4、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。
三、保修期计算：1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依据)2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算;若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时，则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后，经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
四、保修责任1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。
乙方不在约定时限内派人保修的，甲方可以委托他人维修，维修费用从预留于甲方的质量保修金中抵扣。
2、发生紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
4、在保修期限内，因乙方原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，乙方应承担相应的经济与法律责任。
5、因乙方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，乙方应承担相应的赔偿责任。
7、在本保修书规定的各分部分项(除地基基础、主体结构外)保修期限届满后，如因乙方未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能，乙方应承担相应责任。
8、由于乙方原因造成的工程质量缺陷致使甲方遭受房屋消费者退房或换房等损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
9、若因乙方原因造成业主索赔的，甲方同意乙方其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到甲方电话通知后配合甲方与业主协商解决。
因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对乙方具有法律效力，乙方同意承担相应的法律后果。