年度合同管理考试试卷与答案
2024《合同管理》试题及答案

选择题在建设工程合同履行过程中,合同一方接到另一方的索赔后,首先应该采取的措施是?A. 审核索赔要求B. 分析索赔成立的条件C. 提出反索赔要求D. 分析理赔依据答案:A市场经济主要是依据什么规范当事人的交易行为?A. 行政手段B. 合同C. 诚信D. 道德答案:B依据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必需具备的条件是?A. 取得相应的执业资格证书B. 有依法成立的公司C. 具有中华人民共和国国籍D. 具备相应的民事权利实力和民事行为实力答案:D下列合同中,合同法律关系客体属于物的是?A. 借款合同B. 勘察合同C. 施工合同D. 技术转让合同答案:A施工预付款担保的特点不包括?A. 担保由发包人和承包人独立完成B. 担保金额应当与预付金额相等C. 担保的主要形式为现金担保D. 担保的主要形式为银行保函答案:C填空题依据《标准施工招标文件》,发包人原因导致的延误,承包人有权获得____和补偿。
答案:工期顺延资格预审和资格后审的主要区别在于它们的____。
答案:审查时间在《标准设计施工总承包招标文件》中,发包人对承包人的设计文件审查的期限为____天。
答案:14国际上工程总承包合同中工期费用特点通常是____,____。
答案:固定工期,固定费用《标准施工招标文件》适用的工程类型是____。
答案:各类建设工程简答题简述在建设工程合同履行过程中,接到对方索赔后应采取的措施。
答案:在接到对方索赔后,应严格审核对方提出的索赔要求,分析索赔成立条件和理赔依据并及时处理,同时防止事态扩大,避免更大损失。
简述市场经济中合同的主要作用。
答案:市场经济中,合同是规范当事人交易行为的主要依据,它明确了各方的权利和义务,保障了交易的公平性和合法性,促进了市场的高效运行。
简述施工预付款担保的主要特点。
答案:施工预付款担保的主要特点是担保金额与预付金额相等,且其主要形式为银行保函,确保承包人正确、合理使用发包人支付的预付款。
历年合同管理测试卷及答案

合同管理测试卷一、单项选择题(每小题2 分,共 100分)1、(2016年真题)根据《标准施工合同》,合同附件格式包括()。
A、项目经理任命书B、合同协议书C、工程设备表D、建筑材料表2、判断设计投标人的技术能力,是否具备承担勘察设计任务的能力,主要通过判断()。
A、各专业设计人员的专业覆盖面B、设计人员数量和各级职称人员的比例C、设计负责人的资格和能力D、设计负责人的同类工程的设计经历3、按照《合同法》的规定,()属于代理合同。
A、某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B、某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C、某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同D、某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同4、勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明的内容不包括()A、生产厂家B、设备名称C、型号规格D、制造年份5、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机,并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书,该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。
乙公司按时交货后未收到货款,双方发生了纠纷,则下列表述错误的是()。
A、乙公司可以要求甲公司支付电视机货款B、要求该采购员支付电视机货款C、乙公司可以中止合同并要求甲公司退货D、甲公司应当支付电视机货款6、监理人征得发包人同意后,应在开工日期()向承包人发出开工通知。
A、3天前B、7天前C、10天前D、14天前7、施工企业购买材料设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物,承运人行使的是()。
A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权8、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是()。
?A、变更B、价款调整C、索赔D、暂估价9、《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》,勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容不包括()A、招标条件B、项目概况C、开工时间D、投标人资格要求10、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是()。
合同管理试题讲解及答案

合同管理试题讲解及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 合同管理的主要目的是()。
A. 确保合同的法律效力B. 保证合同的顺利执行C. 维护合同双方的权益D. 以上都是答案:D2. 合同的变更需要()。
A. 双方当事人的同意B. 单方当事人的决定C. 第三方的介入D. 合同管理部门的批准答案:A3. 合同的解除可以由()提出。
A. 任何一方B. 合同管理部门C. 法院D. 仲裁机构答案:A4. 合同履行过程中,如果一方违约,另一方可以采取的措施不包括()。
A. 要求赔偿损失B. 要求继续履行C. 单方面解除合同D. 放弃追究责任答案:D5. 合同管理中,合同档案的保管期限通常为()。
A. 合同履行完毕之日起5年B. 合同履行完毕之日起10年C. 合同履行完毕之日起20年D. 永久答案:C二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 合同管理的内容包括()。
A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的变更D. 合同的终止答案:ABCD2. 合同管理中,合同的审查通常包括()。
A. 合法性审查B. 合规性审查C. 合理性审查D. 完整性审查答案:ABCD3. 合同履行过程中,可能导致合同解除的情形包括()。
A. 一方当事人破产B. 合同目的无法实现C. 合同约定的解除条件成就D. 一方当事人违约答案:ABCD三、判断题(每题2分,共10分)1. 合同管理是合同法的一部分。
()答案:正确2. 合同管理仅在合同签订前进行。
()答案:错误3. 合同管理的目的是确保合同的顺利执行。
()答案:正确4. 合同的变更不需要双方当事人的同意。
()答案:错误5. 合同履行完毕,合同管理即告结束。
()答案:错误四、简答题(每题5分,共20分)1. 简述合同管理的重要性。
答案:合同管理的重要性在于确保合同的顺利执行,维护合同双方的权益,预防和解决合同纠纷,提高合同执行的效率和效果。
2. 合同变更的程序通常包括哪些步骤?答案:合同变更的程序通常包括:提出变更请求、双方协商、变更内容的确认、变更协议的签订、变更协议的备案等步骤。
合同管理相关试题及答案

合同管理相关试题及答案一、单项选择题1. 合同管理的主要目的是什么?A. 确保合同的法律效力B. 保障合同双方的权益C. 降低合同执行的风险D. 以上都是答案:D2. 在合同管理过程中,以下哪项不是合同审查的重点?A. 合同当事人的资质B. 合同条款的完整性C. 合同的格式规范性D. 合同的合法性答案:C3. 合同变更通常需要哪些步骤?A. 双方协商一致B. 书面确认变更内容C. 变更后的合同重新审核D. 以上都是答案:D4. 以下哪项不属于合同履行中的风险管理?A. 信用风险管理B. 市场风险管理C. 操作风险管理D. 合同文本的保管答案:D5. 合同违约时,守约方通常可以采取哪些措施?A. 要求违约方支付违约金B. 要求违约方继续履行合同C. 解除合同并要求赔偿损失D. 以上都是答案:D二、多项选择题6. 合同管理包括哪些环节?A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的签订D. 合同的履行答案:A, B, C, D7. 在合同管理中,以下哪些属于风险防范措施?A. 明确合同条款B. 设定违约责任C. 定期检查合同履行情况D. 增加合同的保密条款答案:A, B, C8. 合同终止的原因可能包括哪些?A. 合同履行完毕B. 双方协商一致C. 一方违约导致合同解除D. 不可抗力事件的发生答案:A, B, C, D9. 合同档案管理应包括哪些内容?A. 合同正本及副本B. 合同变更、补充文件C. 合同履行过程中的相关通信记录D. 合同争议解决的文件答案:A, B, C, D10. 以下哪些属于合同管理中的关键条款?A. 价格条款B. 交付条款C. 质量保证条款D. 争议解决条款答案:A, B, C, D三、判断题11. 合同管理只需要在合同签订前进行,签订后就不需要再进行管理。
(错)12. 合同的书面形式是合同生效的唯一形式。
(错)13. 合同管理的最终目的是确保合同能够顺利履行,实现合同目的。
(对)14. 合同管理中,只需关注合同的法律风险,无需关注商业风险。
合同签订管理考试及答案

合同签订管理考试及答案一、单项选择题1.合同可以变更,但是当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为()。
A. 变更为可撤销B. 部分变更C. 已经变更D. 未变更答案:D解析:依据《中华人民共和国合同法》第七十八条,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
2.在与客户签订合同时,为约束需求变更,可以增加一些条款,这些条款属于针对需求变更的()。
A. 合同管理B. 需求基线管理C. 文档管理D. 过程管理答案:A解析:在合同中增加针对需求变更的条款,是通过合同来约束和规定需求变更的条件和流程,因此属于合同管理。
3.为避免因条款的不完备或歧义而引起合同纠纷,以下做法正确的是()。
A. 卖方应忽略买方拟订的合同条款B. 卖方应大致审阅买方拟订的合同条款C. 卖方应认真审阅买方拟订的合同条款D. 卖方应完全接受买方拟订的合同条款答案:C解析:为避免因条款的不完备或歧义而引起合同纠纷,卖方应认真审阅买方拟订的合同条款,确保条款内容明确、完整、无歧义。
4.以下关于合同附件的说法,错误的是()。
A. 合同附件是合同的一部分B. 合同附件的内容应与主合同保持一致C. 合同附件可以独立于主合同存在D. 合同附件的内容应精心准备答案:C解析:合同附件是合同的组成部分,其内容与主合同紧密相关,不能独立于主合同存在。
合同附件的内容应精心准备,并与主合同保持一致,以避免产生矛盾和纠纷。
5.在合同签订过程中,当事人可以将签订的合同到()进行公证,以避免合同纠纷。
A. 政府部门B. 法院C. 公证机关D. 律师事务所答案:C解析:为避免合同纠纷,保证合同订立的合法性、有效性,当事人可以将签订的合同到公证机关进行公证。
公证机关可以对合同的真实性、合法性进行证明,从而增强合同的法律效力。
二、多项选择题1.以下哪些情形属于合同签订时应注意的要点?()A. 使用国家或行业标准的合同格式B. 忽略合同中需要变更、转让、解除等内容C. 对合同中质量条款应具体写清规格、型号、适用的标准等D. 合同有附件时,对附件的内容也应精心准备答案:A、C、D解析:在合同签订时,应注意使用国家或行业标准的合同格式,以确保合同的规范性和合法性;对合同中质量条款应具体写清规格、型号、适用的标准等,以避免合同订立后因标准问题产生纠纷;如果合同有附件,对附件的内容也应精心准备,并注意保持与主合同一致。
2024《合同管理》试题及答案

一、选择题
1.合同的基本要素不包括以下哪一项?
A.合同双方当事人的名称或姓名
B.合同标的
C.合同履行的方式和期限
D.合同签订地的天气情况(正确答案)
2.在合同订立过程中,哪一阶段是对要约内容的实质性变更,构成新要约?
A.承诺
B.反要约(正确答案)
C.要约邀请
D.合同履行
3.以下哪一项不属于合同无效的情形?
A.违反法律、行政法规的强制性规定
B.损害社会公共利益
C.合同双方当事人意思表示真实(正确答案)
D.以合法形式掩盖非法目的
4.合同的变更或解除,应当采用何种形式方为有效?
A.口头形式
B.书面形式(正确答案)
C.电子邮件形式
D.任意形式
5.在合同履行过程中,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,这
种行为被称为?
A.合同变更
B.合同解除
C.预期违约(正确答案)
D.合同终止
6.以下哪一项不是合同担保的方式?
A.保证
B.抵押
C.质押
D.合同公证(正确答案)
7.合同争议解决的方式中,不具有法律强制执行力的是?
A.仲裁裁决
B.法院判决
C.调解协议(正确答案)
D.行政裁决
8.合同权利义务终止的原因不包括以下哪一项?
A.债务已经按照约定履行
B.合同解除
C.债务相互抵销
D.合同一方当事人变更名称(正确答案)。
合同管理试题及答案汇总

合同管理试题及答案汇总一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 合同管理的主要目的是()。
A. 确保合同的合法性B. 确保合同的执行C. 确保合同的完整性D. 以上都是答案:D2. 在合同管理中,以下哪项不是合同审查的内容?()A. 合同条款的完整性B. 合同的法律效力C. 合同的格式D. 合同的保密性答案:C3. 合同变更的程序通常包括哪些步骤?()A. 提出变更申请B. 审查变更申请C. 批准变更申请D. 以上都是答案:D4. 合同履行过程中,以下哪项不是合同履行的基本原则?()A. 诚实信用原则B. 合法原则C. 公平原则D. 强制原则答案:D5. 合同终止后,以下哪项不是合同终止后的处理措施?()A. 合同权利义务的终止B. 合同的解除C. 合同的撤销D. 合同的转让答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 合同管理的内容包括()。
A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的执行D. 合同的变更答案:ABCD2. 合同审查的目的是()。
A. 确保合同的合法性B. 确保合同的完整性C. 确保合同的公平性D. 确保合同的可执行性答案:ABCD3. 合同变更的条件包括()。
A. 合同双方的同意B. 合同履行过程中出现新情况C. 合同履行过程中出现新问题D. 合同履行过程中出现新要求答案:ABCD4. 合同履行的原则包括()。
A. 诚实信用原则B. 合法原则C. 公平原则D. 强制原则答案:ABC5. 合同终止后的处理措施包括()。
A. 合同权利义务的终止B. 合同的解除C. 合同的撤销D. 合同的转让答案:ABC三、判断题(每题2分,共10分)1. 合同管理的目的是确保合同的合法性和可执行性。
()答案:正确2. 合同审查不需要考虑合同的格式。
()答案:错误3. 合同变更不需要合同双方的同意。
()答案:错误4. 合同履行的基本原则包括公平原则和强制原则。
()答案:错误5. 合同终止后,合同的转让是合同终止后的处理措施之一。
合同管理试题及答案之一

合同管理试题及答案之一一、单项选择题(每小题1分,共10分)1、建设工程合同纠纷的仲裁由()的促裁委员会仲裁。
A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地 D 建设单位所在地2、在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的()A 代理人与被代理人共同承担责任B 代理人承担连带责任C 代理人与被代理人协商确定责任D 代理人独自承担责任3、合同法律关系是由()三要素所构成。
A 主体、客体、内容B 当事人、合同行为、合同利益C 法人、合同、权利和义务D 合同管理、经济协作、法律责任4、材料采购合同中对材料质量检验的方法,()是错误的。
A 经济鉴别法 B 化学试验C 理论换算法D 物理试验5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至()止。
A 颁发履约证书日B 工程接收证书指明的竣工日C 颁发工程接收证书日D 承包商提交的结算单日生效日6、合同变更或解除是一项法律行为,因此,当事人双方( )A 口头协商即可B 应签订书面协议C 与第三方一起协调D 承办任何手续7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于()签订的合同。
A 采取胁迫手段B 采取欺诈手段C 超越经营范围D 无效代理8、合同生效后,当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( )A 当事人可以约定补充协议B 当事人可任意进行C 当事人不能约定补充协议D 当事人必须按交易习惯进行9、《仲载法》规定,组成仲裁庭的仲裁员由()A 由一方当事人选定B 由仲裁委员会指定C 由仲裁委员会议指定D 由双方当事人指定10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,但工程师应当在提出暂停施工要求后()内提出书面处理意见。
A 1天 B 2天 C 7天 D 14天二、多选题(每小题2~4个答案,每题1分,共40分)1、合同履行地点没有约定或约定不明确,下列确定方法的表述,正确的是( )A 给付货币的,在给付货币一方所在地履行B 交付不动产的,在不动产所在地履行C 交付动产的,在接受动产一方所在地履行D 履行标的是行为的,在履行义务一方所在地履行2、《合同法》规定,合同权利、义务终止,不影响合同中()的效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
04年度合同管理考试试卷及答案一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.下列关于代理的叙述,()是不正确的。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系的客体是()。
A.物B.行为C.智力成果D.活动3.合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。
A.保证B.定金C.留置D.质押4.依据有关建筑工程一切险的规定,下列描述中正确的是()。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,()。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任6.依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应()。
A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均价执行D.按市场价执行7.工程竣工1年后,房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款,并以资金紧张为由拒不付款。
同时,购房者也拖欠房地产开发商的购房款,且已到该支付的时间。
此时,施工企业应()。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应()。
A.向人民法院起诉,要求确认该合同无效B.向人民法院起诉,要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同9.《合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而()的行为。
10.《合同法》规定,要约撤销的条件是,撤销要约的通知应当在()到达受要约人。
A要约到达对方之前 B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前11.根据《合同法}的规定,既具有对合同未违约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的是()。
A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金12.《合同法》中规定的缔约过失责任是指()。
A订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任13.依据《合同法》的规定,出现()订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段14.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后,发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。
由于设计人当时承接的设计任务较多,在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作,故发包人征得设计人同意后,将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。
变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工,但因设计原因出现质量事故,则事故的责任应由()。
A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担15.投标人在投标过程中出现()时,招标人可以没收投标保证金。
A投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正16.在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当()。
A.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认17.施工招标阶段,招标人发给投标人的下列书面文件中,不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是()。
A.投标须知B.资格预审表C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答18.某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当()。
A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标19.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
20.某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中()的投标书为最优投标书。
A投标报价1000万元,评标价950万元B.投标报价1050万元,评标价940万元C.投标报价980万元,评标价970万元D.投标报价950万元,评标价960万元21.招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。
当排名第六的投标人放弃投标时,应当()。
A仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量C.由排名第七的递补,维持六家投标人D.重新进行资格预审22.某工程监理酬金总额45万元,监理单位已经缴纳的税金为3万元,在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。
依据委托监理合同示范文本,监理单位应承担的赔偿金额为()万元。
A.45B.57C.42D.6023.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于()状态。
A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立24.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是()。
A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金25.依据委托监理合同示范文本,当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时,监理人可()。
A发出终止合同通知,通知发出14天后合同即行终止B.发出终止合同通知,通知发出14天内未得到答复,可进一步发出终止合同通知,第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知,通知发出14内未得到答复,可在第一个通知发出35日内终止D.发出终止合同通知,通知发出14内未得到答复,可进一步发出终止合同通知,第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同26.依据委托监理合同示范文本,监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起,到()止。
A.完成监理合同约定的监理工作之日B.监理合同规定的到期日C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D.完成正常工作和附加工作之日27.设计合同示范文本规定,设计合同在正常履行的情况下,(),设计人为合同项目的服务结束,合同终止。
A.按设计合同要求,完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求,提交最后一部分图纸,发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验28.设计合同示范文本规定,方案设计文件的设计深度应能满足()的需要。
A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作B.如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意30.设计合同中,判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指()。
A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付的定金之日起,至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起,至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起,至完成全部变更设计文件之日止31.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。
外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由()进行审查认可。
A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商32.施工合同的组成文件中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书33.某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由()承担。
A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师34.某施工合同的合同工期为20个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月,因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后,工程师要求承包人修改计划。
承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月,工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力,认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月,则竣工结算时应按()。
A.延误1个月竣工赔偿B.提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任,也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用,按延误0.5个月赔偿35.在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分玻璃损坏,则应由()。
A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任36.施工合同示范文本通用条款规定,施工中,发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程,但随后又发现材料有质量问题,此时应由()。
A发包人追加合同价款,相应顺延工期B.发包人追加合同价款,工期不予顺延C.承包人承担发生的费用,相应顺延工期D.承包人承担发生的费用,工期不予顺延37.为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验;对于此项检验应由()。