高压供电施工合同(通用)
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
35kv高压线路施工合同模板
35kv高压线路施工合同模板一、甲方（施工单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：二、乙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：三、丙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：四、项目名称，35kv高压线路施工项目。
五、工程地点，（详细地址）。
六、工程概况：1. 工程内容，35kv高压线路施工。
2. 工程范围，（详细描述）。
3. 工程规模，（详细描述）。
4. 工程工期，（具体时间）。
七、合同价款：1. 总价款，（具体金额）。
2. 付款方式，（详细描述）。
3. 结算方式，（详细描述）。
八、施工标准：1. 施工标准，按照国家相关标准和规定进行施工。
2. 施工质量，保证施工质量符合相关标准和规定。
3. 安全生产，严格遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全。
九、合同履行：1. 合同生效，双方签字盖章后生效。
2. 合同变更，如需变更合同内容，需双方协商一致并签订书面变更协议。
3. 合同解除，如有特殊情况需要解除合同，需双方协商一致并签订书面解除协议。
十、违约责任：1. 甲方违约，如甲方未按合同约定履行义务，需承担相应的违约责任。
2. 乙方违约，如乙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。
3. 丙方违约，如丙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。
十一、争议解决：1. 如在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。
十二、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：日期：以上是35kv高压线路施工合同模板，希望对您有所帮助。
祝合作愉快！。
10KV配电工程承包合同
有限公司10KV配电工程承包合同合同签定日期：2012年月日有限公司10KV配电及户表工程承包合同发包方：有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方有限公司，申请居民户表，10KV配电及户表工程的安装及调试均委托乙方办理并实施。
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订如下合同。
一、工程名称：有限公司10KV配电工程二、工程范围内容：1、安装；2、安装；3、采购高低压设备，并尽量进行设计优化，负责安装、试验、调试送电；4、按设计院设计方案进行施工。
三、工程承包方式、工程费用及付款方式：1、工程承包方式：工程施工安装及调试、除高低压配电柜和变压器外的其他材料采购均由乙方负责完成。
2、工程费用: 采用总价包干，造价为万元（不含设计费）（大写：）3、付款方式：采用银行支票转帐或现金支付4、付款进度：合同签订后，甲方支付万元，设备到场后支付万元验收合格送电前支付工程款万元；送电后30个工作日内付清全部工程款。
5、收款信息：收款单位：开户行：账号：四、工程开工、竣工时间：在甲方支付预付工程款后，乙方开始进行相关材料订购。
甲方所购设备到位、土建工程完毕且具备现场施工条件后开始进场施工，整个工程工期为天，从乙方进场施工之日起计算工期。
但对以下原因造成竣工日期推迟,经甲方代表确认，工期相应顺延。
1、工程量变化和设计变更；2、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；3、不可抗力；4、甲方自身原因五、工程验收：乙方确保工程按国家及电力行业电气验收规范通过供电部门验收合格送电并进行户表移交。
六、双方责任及义务1、甲方责任：1）、负责向乙方按合同规定提供工程款，并确保工程款及时到位。
2）、负责本供电工程所涉及的一切土建工程施工，并确保按图按期完工。
3）、负责办理土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；4）、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；5）负责现场安保工作，确保乙方施工人员现场施工不受干扰；6）、协调处理与本工程相关的其它问题。
高压施工合同
高压施工合同合同范本专家。
标题，高压施工合同。
合同编号，_______。
日期，_______。
甲方（委托方），________。
乙方（承包方），________。
鉴于甲方拟进行高压施工项目，现委托乙方承包该项目，并经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目内容。
1.1 甲方委托乙方进行高压施工项目，具体工程内容包括但不限于，________（详细描述）。
1.2 乙方接受委托，承担高压施工项目的设计、施工、监理等相关工作。
第二条合同价格。
2.1 甲方应按照双方约定的支付进度和标准，按时足额支付合同价款。
2.2 乙方应按照工程进度和质量要求，保质保量完成施工项目。
第三条工期。
3.1 乙方应在双方约定的工期内完成高压施工项目，如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。
第四条质量保证。
4.1 乙方保证所提供的施工材料和设备符合国家标准，并保证工程质量符合相关规定和标准。
4.2 在工程竣工验收合格后，乙方应对施工项目提供一定期限的质量保修服务。
第五条安全责任。
5.1 乙方应加强对施工现场的安全管理，保障施工人员和周边居民的人身和财产安全。
5.2 如因乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的责任，并积极协助甲方处理善后事宜。
第六条违约责任。
6.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第七条法律适用和争议解决。
7.1 本合同适用中华人民共和国法律。
7.2 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项。
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），________ 乙方（盖章），________。
签订日期，_______ 签订地点，_______。
合同范本专家，________（签名）日期，_______。
高压供电合同与施工合同
高压供电合同与施工合同是电力工程中非常重要的两个环节，它们分别涉及到电力供应和使用的过程。
本文将从定义、内容、注意事项等方面对这两个合同进行详细介绍。
一、高压供电合同1.定义高压供电合同是指供电企业与用电企业之间，就供电企业向用电企业提供高压电力，用电企业按约定支付电费等方面达成的协议。
它是一种法律文件，具有法律效力，双方必须遵守。
2.内容（1）供电企业的责任供电企业应保证供电的稳定和安全，确保用电企业能够正常生产和生活。
在电力运行事故给用户或第三人造成损害的情况下，供电企业应当依法承担赔偿责任。
（2）用电企业的责任用电企业应按照约定支付电费，并遵守国家的电力使用规定，不得非法使用电力。
同时，用电企业应当对电力设施进行定期维护，确保设施的正常运行。
3.注意事项（1）合同的签订双方在签订高压供电合同时，应仔细阅读合同条款，明确双方的权利和义务。
合同中应包含供电方案、电费标准、赔偿责任等方面的内容。
（2）合同的履行双方应严格按照合同约定履行各自的义务。
供电企业应保证供电的稳定和安全，用电企业应按时支付电费。
（3）合同的变更和解除在合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，并明确变更或解除的条件和后果。
二、施工合同1.定义施工合同是指发包方和承包方之间，就承包方完成发包方指定的供电工程，发包方按约定支付工程价款等方面达成的协议。
2.内容（1）工程范围施工合同应明确工程名称、工程地点、工程承包项目和内容。
（2）工程造价施工合同应明确工程总造价，以及支付方式和支付时间。
（3）建设工期施工合同应明确工程建设的工期，以及工期顺延的条件和后果。
（4）工程质量、验收与安全管理施工合同应明确工程的质量标准，验收依据及标准，以及安全管理措施。
3.注意事项（1）合同的签订双方在签订施工合同时，应仔细阅读合同条款，明确双方的权利和义务。
合同中应包含工程范围、工程造价、建设工期、工程质量等方面的内容。
（2）合同的履行双方应严格按照合同约定履行各自的义务。
高压供电合同范本_合同范本
高压供电合同范本供电单位(简称供电方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________用电单位(简称用电方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本，以便共同遵守。
第一条受电地点、受电电压、受电容量及限期1.受电地点：2.受电电压：____千伏____线三相交流____千伏。
(其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5%;10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7%;低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的±5%～10%。
电网容量在300万千瓦及以上者，供电周率允许偏差为±0.2周/秒;电网容量在300万千瓦以下者，供电周率允许偏差为±0.5周/秒。
)3.受电容量：三相变流____千伏安，其中____千伏安____台，____千伏____安台，……。
4.合同期限：合同期限为年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条用电方新装、增容与变更用电1.用电方新装或增加用电，均应向供电方办理用电申请手续，并按规定办理有关事项。
2.供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案，高压的有效期限为____年，低压的有效期限为____个月，逾期注销。
供电设施施工合同8篇
供电设施施工合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方供电设施施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________供电设施施工工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于配电室建设、电缆线路铺设、变压器安装等。
二、合同工期与进度1. 本工程施工周期为____个月，自本合同签署之日起计算。
2. 乙方应按照双方确认的施工进度计划进行，如因特殊原因需要调整进度计划，应提前书面通知甲方并得到同意。
三、质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程完工后，乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。
甲方将在收到申请后的___个工作日内组织验收。
3. 若验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改并重新验收。
四、合同价格及付款方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
此价格为固定总价，不包含变更费用。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：合同签订后___个工作日内支付___%作为预付款；工程验收合格后___个工作日内支付剩余款项。
五、材料设备供应1. 乙方负责提供施工所需的材料设备，并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方提供的材料设备进行检验，如不符合要求，甲方有权要求更换。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任及赔偿损失1. 如因乙方原因未按期完工，每逾期一日，应向甲方支付工程总价___%的违约金。
逾期超过___个月，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
2. 如因甲方原因未按期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项___%的违约金。
电力工程施工承包合同(集合5篇)
电力工程施工承包合同（集合5篇）电力工程施工承包合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
高压供电施工合同（通用）
一、背景和目的
本合同由甲方（供应商）和乙方（需求方）签署，旨在确保高压供电施工项目的顺利进行，明确双方的权利和责任，并达成一致意见以便给双方提供有力的法律保障。
二、合同条款
1.合同双方
甲方：即供应商，详细信息如下：
公司名称：[甲方公司名称]
注册地质：[甲方公司注册地质]
联系人：[甲方联系人姓名]，联系方式：[甲方联系人方式]
乙方：即需求方，详细信息如下：
公司名称：[乙方公司名称]
注册地质：[乙方公司注册地质]
联系人：[乙方联系人姓名]，联系方式：[乙方联系人方式]
2.合同内容
2.1项目描述
本合同所涉及的项目为高压供电施工项目，包括但不限于安装高压设备、布线、进行绝缘和接地工作等。
2.2项目工期
根据双方共同商定，项目工期为[工期期限]，具体开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]。
2.3项目报价
甲方提供的项目报价为[项目报价]，包括实施项目所需要的材料、劳动力和其他相关费用。
乙方同意支付报价所列明的费用，并按照合同约定的支付方式进行支付。
2.4付款方式
乙方同意根据项目进度向甲方支付款项。
付款方式如下：
（1）支付方式：乙方将在项目开始前支付[预付款比例]%的预付款作为项目启动款项。
乙方在项目进行过程中，根据甲方提供的付款计划进行相应的支付。
（2）支付时间：乙方应按照付款计划所规定的时间进行支付。
2.5合同变更
任何合同变更均需经双方讨论一致并以书面形式确认后生效。
双方同意在下列情况下进行合同变更：
（1）项目范围的修改；
（2）项目工期的延长或压缩；
（3）项目报价的调整。
2.6合同解除
在下列情况下，本合同可以被解除：
（1）双方协商一致同意解除；
（2）由于不可抗力等无法控制的原因，导致项目无法继续进行。
3.权利和责任
3.1甲方的权利和责任
甲方有权按照双方达成的合同条款和项目要求进行施工，并向乙方提供高质量的工程服务。
甲方有责任：
（1）按照项目计划和要求，按时完成工作；
（2）确保施工过程中的安全性和环保性；
（3）妥善保管工程所需的材料和设备；
（4）向乙方及时传达相关项目信息。
3.2乙方的权利和责任
乙方有权要求甲方按照合同约定的质量、进度和报价完成高压供电施工项目。
乙方有责任：
（1）按时支付相关款项；
（2）提供必要的工程资料和协助，确保项目顺利进行；
（3）在项目进行过程中，对甲方的施工工作进行监督和验收。
4.保密条款
双方同意在合同履行期间和合同解除后继续保持对彼此间的商业机密和敏感信息的保密。
未经对方事先书面同意，任何一方不得向第三方披露另一方的商业机密信息。
5.争议解决
本合同的履行和解释应受法律的约束。
双方如发生争议，应首先协商解决。
如协商不成，双方同意提交争议给合同签订地的仲裁机构进行仲裁。
三、合同生效
本合同一式两份，供甲、乙双方各持一份。
合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（供应商）签字：_________________日期：________
乙方（需求方）签字：_________________日期：________。