钢结构工程质量保修书
钢结构维保合同6篇
钢结构维保合同6篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（维保方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保钢结构的安全使用和维护，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方的钢结构维护保养事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方拥有钢结构建筑物，为确保其安全、稳定、持久的使用，特委托乙方提供钢结构维护保养服务。
本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，规范维保服务内容、标准、期限及费用等事项。
二、合同范围及内容1. 乙方提供的钢结构维护保养服务包括但不限于：钢结构表面检查、防腐处理、紧固件检查与更换、焊缝检查与修复、变形矫正等。
2. 乙方应根据甲方的需求，制定详细的维护保养计划，并严格按照计划执行。
3. 乙方应定期对甲方钢结构进行安全评估，并出具书面报告。
4. 乙方应提供应急响应服务，对甲方钢结构突发问题进行及时处理。
5. 乙方应对甲方相关人员进行钢结构维护保养知识培训。
三、合同期限及费用1. 本合同自签订之日起生效，有效期为_____年。
2. 甲方应按照合同约定向乙方支付钢结构维护保养费用，具体金额及支付方式详见附件。
3. 若甲方需要额外服务，应与乙方协商并支付额外费用。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供钢结构维护保养服务。
2. 甲方应提供乙方必要的现场工作条件及资料。
3. 乙方应按照本合同约定提供高质量的钢结构维护保养服务。
4. 乙方应对甲方提供的资料及现场工作条件进行妥善保管和使用。
5. 未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同项下的权利义务转让给第三方。
五、违约责任及赔偿1. 若因乙方的服务质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
3. 若因不可抗力导致本合同无法履行，双方应协商解决。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
钢结构工程对成品保护和工程保修的管理措施和承诺
钢结构工程对成品保护和工程保修的管理措施和承诺第一节、成品及半成品保护原则体育馆结构新颖、施工技术难度大、结构构件重要性高，如何进行成品保护必然将对整个工程的质量产生极其重要的影响，必须重视并妥善地进行好成品保护工作，才能保证工程优质高速地进行施工。
这就要求我们成立成品保护专项管理机构，有序地进行穿插施工，对制作、运输堆放、拼装、吊装及以完成部分进行有效保护，确保整个工程的质量及工期。
1、对成品保护首先根据实际情况制定具体的成品、半成品保护措施及奖罚制度，落实负责单位或个人；然后定期检查，监督落实具体的保护措施，并根据检查结果，对贡献大的单位或个人给予奖励，对保护措施不得力的单位或个人采取相应的处罚手段。
2、及时向监理汇报施工进度，提请监理下发通知，告知各有关单位注意，避免施工不慎损坏；对于暴露在交通繁忙位置的材料堆放场地，应在明显部位张贴提示标语，提醒有关人员注意；根据其他工序在我方管道附近进行可危及管道系统的作业时，我方派人在现场适当监督。
3、在准备工作阶段，由项目经理和项目工程部主管领导，配合技术、加工、安装等专业工程师对施工进行统一协调，合理安排工序，加强工种的配合，正确划分施工段，避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏，研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护方案，对重要构件保护下发作业指导书。
4、专业工程师、工程师在安全工程师的配合下，会同各分区的成品保护责任人进行定期的巡回检查，将成品的监护作为项目重要工作进行。
5、加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员岗前教育，树立工人的配合及保护意识，建立各种成品保护临时交接制，做到层层工序有人负责。
6、除在施工现场设标语外，在制成品或设备上贴挂成品保护醒目的警示标志，唤起来往人员的注意。
7、对成品保护不力的班组和个人以及因粗心、漠视或故意破坏工地成品的班组和个人，视不同情况和损失，予以不同程度的处罚。
第二节、成品及半成品保护措施一、运输过程中的保护措施装车时，应在车箱板上摆放道木支撑构件。
钢结构工程终身质量保证书
钢结构工程终身质量保证书钢结构工程终身质量保证书（篇1）依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及与建设单位签订的施工合同，乙方就工程施I过程中的安全、质量事项向甲方作出如下承诺：1、施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工；2、施工期间乙方人员不得酗酒、闹事、打架，不做违法行为，由此产生的责任均由乙负责；3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及—切安全生产和质量事故的预防工作；4、施工现场应做好完善的安全防护措施，并设有护栏及警示标志。
严禁使用易燃易爆物品施工，如需用明火，必须申报并做好安全防火措施，在确保安全的情况下施工；5、项目部建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的施工质量负责，保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造；6、工程所有的各种材料、构配件、设备、混凝士等严格按规范的.要求，使用前在监督下取样检验合格后方可使用；7、严格按有关规定组织人员进行施工质量检查评定，关键程序需经建设单位及监理验收合格后方可进行下道工序；8、消除质量通病，由专人负责检查落实，发现质量问题，及时整改直至符合规范要求；9、单位工程竣工验收时保证：质量控制资料齐全，各分部工程质量均验收合格，主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定，质量验收符合规范要求；10、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务。
上述承诺严格履行，诚实、守信确保施工安全及质量，因乙方原因发生的安全、质问题，乙方愿意承担相应责任，接受建设行政主管部门的处罚。
保证人：__月__钢结构工程终身质量保证书（篇2）为做好对工程的跟踪服务工作，对由项目经理_________负责的系统工程，做出如下保证：1，符合提供的设计图纸。
2，符合国家弱电的相关规范。
3，相关硬件设备均使用正规厂商生产的合格产品。
4，所使用软件均是正版。
5，保修期限内，属于保修范围的工程质量问题，均有本公司承担维护责任。
关于工程质量保修承诺书
关于工程质量保修承诺书•相关推荐关于工程质量保修承诺书（通用14篇）在现在社会，承诺书的使用频率越来越高，承诺书必须由受要约人作出，只有受要约人才能取得承诺的权利，受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。
来参考自己需要的承诺书吧！以下是小编整理的关于工程质量保修承诺书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
关于工程质量保修承诺书篇1我公司xxx为保证xxx在施工完成后达到建设单位对本工程的质量、工程回访、保修等方面的要求，最大限度的满足建设单位的要求，我公司就本工程质量保修向建设单位做出如下承诺：1、保修期内的售后服务1.1保修服务范围1)保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。
2)对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。
在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成的工程实体损坏，我公司将无条件进行保修。
3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷，或已超出工程质量保修期限的问题，我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。
4)因不可抗力，包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏，与业主协商后确定修复办法，并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。
1.2保修期限1、根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定，确定工程质量保修期限，并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。
1)地基基础和主体结构工程，为设计文体规定的该工程的合理使用50年。
2)屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为5年。
3)电气系统，给排水管道，设备安装为2年。
4)装修工程为2年。
2、工程保修及服务承诺1)我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起，严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。
2)严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情，周到，随叫随到。
钢结构质保合同4篇
钢结构质保合同4篇篇1钢结构质保合同一、合同双方甲方：承包商（或供应商）乙方：业主（或使用单位）二、合同内容1. 合同目的：为了确保钢结构工程的质量，保障双方利益，按照国家相关法律法规和标准的规定，经甲、乙双方协商一致，制定本合同。
2. 合同范围：本合同所指的钢结构质保范围包括但不限于：钢结构材料、构件制作、加工、安装、检验、验收、维护等全过程。
3. 合同期限：自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格为止。
4. 质保责任：甲方在合同约定的期限内保修钢结构工程，保修期内因质量问题引起的损失由甲方承担。
5. 质保内容：在质保期内，甲方负责免费维修由于材料、制作、施工等本企业原因引起的钢结构工程损坏或者发生的纠纷，同时甲方还须按入伙审查表向乙方开具的缺陷整改意见单整改合格后予以验收。
6. 担保期限：以下列工程竣工验收合格之日起开始，合作编次7年内由施工单位承担抗震设计、结构理论计算和结构加固处理的质量责任。
7. 担保内容：施工单位不能按要求品质投入使用的钢结构系统项目，经查核要求担保设备、文件、设计修改、资金回收标准等问题等必须继续完善，施工单位必须即时回收保证金并递交上述设备。
8. 合同解除：发生下列情形之一时，任何一方均可解除合同：（1）违反法律法规、合同约定；（2）严重影响工程质量、安全、进度的问题。
三、合同变更1. 对于合同的任何修改、变更，需经双方协商一致，签订书面补充协议。
2. 变更后的合同条款应作废，新的条款应从签订补充协议之日起生效。
四、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方可以协商解决。
协商不成的，应提交有关仲裁机构解决。
五、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章日起生效。
3. 本合同经乙方委托经手人代为签字，授权人签字盖章。
钢结构质保合同双方经仔细阅读，对合同内容已经了解清楚，双方都认为合同内容无争议，在自愿、坦诚、公平、互惠、互利的基础上签订此合同。
工程质量保修承诺书通用15篇
工程质量保修承诺书通用15篇工程质量保修承诺书工程质量保修承诺书1防水工程质量服务承诺书我公司承诺：2、我公司与发包方签订合同后，公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导，确保防水工程质量，避免不必要的`返工。
3、我公司进场施工，欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督，提出宝贵意见，保证决不使用不合格产品，或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中，将派专业技术人员与业主方做好协调工作，并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督，对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作，确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工，不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年，如有渗漏，确系我公司施工或材料质量造成24小时内上门服务；在保修期内，若有人为原因造成的和建筑物结构变化（如沉降、改造等）造成的渗漏我公司不承担保修责任。
******防水工程有限公司20xx年3月12日工程质量保修承诺书2尊敬的各位xx:你们好！为保证景观工程在合同使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容绿化部分养护范围：园区内苗木养护内容：包括苗木浇水、修剪、病虫害防治、除草、及时清理枯枝、坏桩、断桩等;土建工程内容：地基基础工程、主体工程、景墙垒砌、园路铺设等;钢结构等。
二、质量保修期绿地养护保修期从竣工验收之日起养护期1年。
土建工程为1年，钢结构工程1年。
三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的`项目，承包人应在接到修理通知7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人修理，保修费用从质量保证金内扣除。
2、发生需紧急抢修事故(如：管道跑水、漏电等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
工程合同质量保修书
工程合同质量保修书---工程合同质量保修书甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________根据双方签订的编号为_________________的《建设工程合同》（以下简称“合同”），为确保工程质量满足合同约定的标准，特制定本质量保修书。
一、保修范围：1. 主体结构：自工程竣工验收合格之日起，主体结构质量保证期限为设计文件规定的合理使用年限。
2. 屋面防水、外墙防渗漏：保修期为5年。
3. 室内装修及电气管线、给排水管道、设备安装等：保修期为2年。
4. 其他按照国家规定和行业标准需保修的项目，按相关规定执行。
二、保修责任：1. 在保修期限内，因施工质量原因造成的缺陷或损害，乙方负责无偿修复。
2. 乙方应保证修理工作及时进行，不影响甲方正常使用。
3. 对于超出保修范围的维修要求，乙方可以提供有偿服务。
三、保修期限：本质量保修书自工程竣工验收合格之日起生效，至保修期限届满之日终止。
具体保修期限按照国家相关法律法规和合同规定执行。
四、保修服务：1. 甲方在使用过程中发现质量问题，应及时书面通知乙方。
2. 乙方接到通知后，应在合理时间内派员进行检查，并提出处理意见。
3. 若确认属于保修范围内的质量问题，乙方应在约定时间内组织维修。
五、争议解决：因履行本质量保修书所产生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
六、其他事项：1. 本质量保修书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本质量保修书未尽事宜，按照合同及相关法律规定执行。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日---。
质量保修承诺书
质量保修承诺书质量保修承诺书范文（通用6篇）随着社会不断地进步，接触并使用承诺书的人越来越多，相比于口头承诺，承诺书的约束力更强。
在写之前，可以先参考范文，以下是小编为大家收集的质量保修承诺书范文（通用6篇），欢迎阅读与收藏。
质量保修承诺书1一、保修期保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期限在专用合同条款中规定。
在全部工程完工验收前，已经招标人提前验收的单位工程或部分工程，若末投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。
二、保修责任1、保修期内，承包人应负责末移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对移交招标人使用的工程和工程设备，则应由招标人负责维护工作，但承包人应按移交证书所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人验收合格为止。
2、招标人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和坏或原修复的缺陷部位或部件有遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直到监理人检验合格为止。
监理人应会同招标人和承包人共同进行检验，若经查验确属由于常保人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应有承包人承担修复费用：若经查验确属招标人使用不当或其他由于招标人责任造成的缺陷或坏，则应由招标人自行承担修复费用。
3、在整个工程保修期满后的7天内，由招标人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人，质量保修合同终止。
承诺人：xxx建筑工程有限公司（企业盖章）法定代表人或其委托代理人：xx承诺日期：20xx年2月28日质量保修承诺书2为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求，最大限度的达到工程的建设目的，满足建设单位要求，我公司就工程质量保修向建设单位做如下送重承诺：1保修期内的服务项目1.1保修服务范围1）保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。
2）对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括：具体为钢结构项目保修内容。
二、质量保修期
质量保修期为实际竣工之日起一年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。
2、发生频紧急抢修事故(屋面、墙面漏水等)，承包人接到事故通知后，应尽快到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内;承包人确保主体结构和围护系统的
质量。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后15天内，将质量保修金无利息一次返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项: 如产品在正常操作情况下出现质量问题，承包人免费提供维修服务。
此产品质量保证不包括因发包人不当处置产品引起发包人直接及间接损失。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
(签字): (签字):
年月日年月日。