风电道路合同范本
风电场进场道路施工合同5篇
风电场进场道路施工合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（建设单位）：[甲方名称]乙方（施工单位）：[乙方名称]鉴于甲方需要建设风电场进场道路，经过招标，决定委托乙方承担该项目的施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就风电场进场道路施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电场进场道路工程。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：包括道路施工、排水设施、安全防护设施等。
4. 工程规模：[具体规模]。
二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期总日历天数：XX天。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：[大写小写工程总造价]。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程进度款，乙方应按照合同约定完成工程施工任务。
具体支付方式和时间节点如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，申请验收。
甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
3. 验收标准：按照合同约定的设计要求和国家标准进行验收。
4. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应费用。
五、安全生产及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，按照安全生产规范进行施工，确保施工现场安全。
2. 乙方应落实文明施工措施，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任和损失。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程进度款，乙方有权停止施工，工期顺延。
2. 乙方如未按合同约定完成工程施工任务，应按照合同约定承担相应的违约责任。
风电场道路工程施工合同
风电场道路工程施工合同一、合同背景为了确保风电场道路工程施工项目的顺利进行，保障双方权益，特制定本合同。
二、合同主体2.1 甲方（委托方）：姓名/单位名称：【甲方名称】地质：【甲方地质】联系方式：【甲方联系方式】2.2 乙方（承包方）：姓名/单位名称：【乙方名称】地质：【乙方地质】联系方式：【乙方联系方式】三、工程内容3.1 工程名称风电场道路工程施工3.2 工作范围风电场道路设计方案的制定；道路工程施工图的编制；材料和设备的采购；道路基础的施工；道路铺设；桥梁和隧道等的建设；相关设备的安装和调试等。
3.3 工程量及标准具体工程量和相关标准详见附件1（工程量清单）。
四、工期和计划4.1 工期工期从本合同签署之日起计算，预计工期为【工期天数】天。
4.2 工程进度乙方需按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保按期完成工程。
五、工程款项及支付方式5.1 工程款项工程总价为【总价】元，支付方式及比例如下：签署合同后，甲方预付工程总价的30%作为预付款；工程进展到指定阶段，甲方支付工程进度款项，比例根据工程进度而定；工程完工后，甲方支付尾款，尾款金额为工程总价减去已支付款项。
5.2 付款方式所有款项的支付以银行转账形式进行，款项支付由甲方负责操作。
六、质量管理和验收标准6.1 质量管理乙方应按照相关法律法规和标准，严格控制工程质量，确保施工达到合同约定的质量要求。
6.2 验收标准乙方完成施工后，甲方将对工程进行验收。
验收合格后，视为工程完工。
不合格的部分，乙方需负责整改。
七、违约责任7.1 甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付款项或提供相关协助，甲方应承担违约责任，并支付乙方由此造成的损失。
7.2 乙方违约责任如乙方未按照工程进度及质量要求进行施工，乙方应承担违约责任，并支付甲方由此造成的损失。
八、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，可依法向相关仲裁机构提起仲裁。
九、合同生效与解除9.1 合同生效本合同经双方签字、盖章，并经法律事务所确认后生效。
风电运输道路协调费合同7篇
风电运输道路协调费合同7篇篇1合同编号：[编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要在乙方的风电项目所在地进行设备运输，需要使用当地道路。
为了协调相关事宜，明确双方权益，达成如下合同协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在风电运输过程中，关于道路使用、费用支付、协调配合等方面的权利和义务。
双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，订立本合同。
二、合同金额及支付方式1. 甲方应支付乙方风电运输道路协调费，总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后[支付期限]内，将全部费用支付至乙方指定账户。
三、运输安排及道路使用1. 甲方应在运输前向乙方提供详细的运输计划，包括运输时间、路线、载重等。
2. 乙方应根据甲方提供的运输计划，为甲方提供必要的道路通行便利，确保甲方运输设备顺利进出。
3. 甲方在运输过程中应遵守当地交通法规，确保运输安全。
四、双方责任与义务1. 甲方应按时支付道路协调费，确保运输顺利进行。
2. 乙方应提供必要的道路通行便利，确保甲方运输设备安全顺利通行。
3. 双方应共同协作，解决运输过程中出现的问题，确保运输顺利进行。
4. 乙方有权监督甲方在道路上的运输活动，确保符合当地交通法规。
5. 如因甲方原因造成道路损坏，甲方应承担相应的赔偿责任。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付道路协调费，乙方有权暂停甲方的运输活动，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未履行本合同约定的义务，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为[有效期限]。
风电运输道路协调费合同5篇
风电运输道路协调费合同5篇篇1风电运输道路协调费合同一、合同背景随着风力发电产业的快速发展，风力发电设备的运输需求日益增加。
然而，在运输过程中，由于设备的尺寸庞大、重量较大，路况复杂等原因，经常出现交通堵塞、路面损坏等问题，给道路交通和周边居民带来诸多不便。
为了保障风电设备的安全、顺利运输，减轻运输过程中对交通和社会的影响，各方达成一致，在运输过程中支付道路协调费，以降低风电设备运输对社会的影响。
二、双方信息甲方：运输公司名称地址：法定代表人：联系电话：乙方：风电设备制造公司名称地址：法定代表人：联系电话：三、合同内容1.甲方将负责安排适合的运输工具和专业人员，保障乙方风电设备的安全运输。
2.乙方将支付甲方运输风电设备的道路协调费，具体金额为每台风电设备每公里X元，运输总里程为X公里，总金额为X元。
3.甲乙双方共同遵守国家相关法律法规，确保风电设备的运输过程安全有序。
4.一旦因不可抗力因素导致运输行程推迟或变更，双方将协商解决，并不影响双方的履约义务。
如无法达成一致协议，可根据相关法律法规进行处理。
5.本合同自双方签订之日起生效，有效期至风电设备运输完成之日止。
6.本合同如有争议，由双方协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
四、合同变更双方如有一方需要变更合同内容，需提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。
变更协议具有与本合同同等的法律效力。
五、合同解除1.在合同有效期内，如一方违反合同约定，导致对方遭受损失，有权解除本合同，并要求违约方承担相应赔偿责任。
2.双方协商一致解除合同，需提前书面通知对方，并签署解除协议。
解除协议自双方签字生效。
六、其他条款1.本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同签署人：合同签署人：甲方：乙方：日期：日期：以上为甲乙双方签署的风电运输道路协调费合同，双方将遵从合同内容，共同保障风电设备的安全运输，减少对社会的不必要影响。
风电道路合同范本
风电道路合同范本进场检修道路承包合同书甲方：乙方：乙方身份证号：依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW 风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路第三条工程承包范围盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压word格式整理(密实度必须达到0.94以上)然后铺上大小适中的砂石细骨料，用平地机整平后，洒水进行二次碾压。
修建道路时，应以施工图纸的做法和质量为准。
如果道路超出预算，甲方将不予供应。
管理处所需临时用工已包含在内，甲方不再提供零工。
第四条工程工期1．计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11日。
2．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
3.如因乙方原因(根据甲方进度)造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方赔偿1000元。
若延误超过15天，甲方可终止合同，乙方应承担延误工期给甲方造成的损失。
第五条工程质量标准承包工程范围内的工程质量必须满足本工程施工图纸和国家现行规范、行业标准的要求(道路转弯半径不得小于35米)。
第六条甲方的责任和义务。
1.负责工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测和实验室试验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
word格式整理3.根据工程情况，乙方需要增加或减少施工人员，以满足施工和生产的需要。
乙方应对施工质量差、技术差、不服从指令和违法违纪人员造成的后果负责。
风电道路施工合同正规范本(通用版)
风电道路施工合同1. 合同背景本合同由甲方（简称“施工方”）与乙方（简称“甲方”）共同签订，甲方委托施工方进行风电道路施工工作。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保风电道路施工按照约定顺利进行。
2. 工作内容2.1 施工方应按照甲方的要求，负责风电道路的施工、安装和维护工作。
2.2 施工方应确保施工过程中的安全，遵守相关的法律法规和标准。
2.3 施工方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。
2.4 甲方应提供施工所需的施工图纸、材料及相应的技术指导和支持。
3. 工期和验收标准3.1 工期3.1.1 本次施工工期为X天，自合同生效之日起计算。
3.1.2 若因甲方原因需要延长工期，甲方应提前通知施工方，并支付延期费用。
3.2 验收标准3.2.1 施工方应按照国家和地方相关标准对道路施工质量进行验收。
3.2.2 若施工方未能按照验收标准完成施工工作，甲方有权要求施工方进行整改，直至满足验收标准为止。
3.2.3 道路竣工后，甲方应组织验收，并与施工方签订竣工验收书。
4. 价格和支付方式4.1 价格4.1.1 施工方应按照双方协商一致的价格进行施工工作，并在合同中明确。
4.1.2 若甲方要求增加或减少工作量，双方应重新协商价格。
4.2 支付方式4.2.1 甲方应按照合同约定的支付方式及时支付施工款。
4.2.2 施工方应提交相应的发票和施工报告以便甲方支付款项。
4.2.3 若甲方未按时支付款项，甲方应按照合同约定支付滞纳金。
5. 违约责任5.1 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
5.2 若甲方违约，甲方应向施工方支付相应的违约金。
5.3 若施工方违约，施工方应按照合同约定承担违约责任，并赔偿甲方的损失。
6. 争议解决6.1 若因合同履行发生争议，双方应通过友好协商解决。
6.2 若无法通过协商解决，双方可向所在地人民法院提起诉讼。
7. 其他条款7.1 本合同一式两份，双方各执一份，具备同等效力。
7.2 未尽事宜由双方协商解决，并作为合同附件。
风电场进场道路施工合同3篇
风电场进场道路施工合同3篇篇1风电场进场道路施工合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方拟在某地建设风电场项目，为了确保道路施工顺利进行，特订立本合同。
经双方友好协商，达成如下条款：一、项目名称和位置甲方拟在（具体地址）建设风电场项目，乙方将负责该项目的进场道路施工。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至道路施工完工验收合格之日止。
三、施工内容1.乙方负责风电场项目进场道路的规划、设计和施工工作。
2.乙方需按照甲方的要求，确保道路施工质量和进度。
3.乙方应保证施工过程中的安全生产，确保施工人员和设备的安全。
四、施工标准1.乙方在进行道路施工时，应遵守国家相关法律法规和标准，确保施工质量符合相关要求。
2.道路施工的材料和设备应符合甲方的要求，并经过甲方的验收确认。
3.施工过程中应注意环境保护，确保施工现场的整洁和安全。
五、施工期限1.乙方须按照合同约定的施工期限完成道路施工工作，若因不可抗力等特殊情况导致施工延误，须及时向甲方报告并得到同意。
2.如施工延误影响工程进度，乙方将承担相应的责任，并按照合同规定支付违约金。
六、支付方式1.甲方将根据施工进度和质量支付相应的施工款，款项支付方式为（具体支付方式）。
2.若甲方在支付过程中发现质量或进度问题，有权暂停支付并要求乙方进行整改。
七、合同解除1.若因乙方原因导致道路施工无法正常进行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。
2.若因甲方原因导致道路施工无法继续，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
八、保密条款双方应保护合同内容的机密性，不得向第三方透露或泄露合同相关信息。
九、争议解决本合同的解释和争议解决均应遵循中华人民共和国相关法律法规，如双方无法协商解决争议，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
十、其他本合同自双方签字盖章之日起生效，无论何种情况，未经双方协商一致，不得擅自修改或解除合同。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：签订日期：签订日期：以上为《风电场进场道路施工合同》，双方应妥善履行合同约定，确保道路施工顺利进行，并达到预期效果。
风电道路施工包工合同范本
风电道路施工包工合同范本
甲方：（施工单位）
乙方：（包工队）
为了明确双方的权利和义务，保证风电道路施工工作的顺利进行，经双方协商一致，特签订本合同。
一、施工内容：
1、乙方承包甲方风电道路施工项目，具体包括（具体描述施工的工作内容和范围）。
2、施工地点：（施工地点具体地址）。
二、合同价格：
1、本次施工项目的合同总价为（具体金额）。
2、支付方式：（具体描述支付方式和进度）。
三、施工期限：
1、合同工期为自（具体起始日期）起至（具体完工日期）止。
2、如因不可抗力等特殊原因，导致工期延长，须及时通知甲方并经双方协商确定新的工期。
四、质量要求：
1、乙方应严格按照甲方要求和相关规定施工，确保施工质量符合标准要求。
2、如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应责任并及时整改。
五、安全保障：
1、施工期间，乙方应加强安全管理，确保施工现场安全。
2、如发生安全事故，乙方应追究责任并承担相应赔偿责任。
六、保修期：
1、施工完工后，乙方应提供一定期限的保修服务，具体保修期限为（具体天数）。
七、违约责任：
1、如乙方未按合同要求完成或质量不合格，甲方有权要求乙方承担相应违约责任并补偿损失。
2、如甲方未按合同要求支付款项或提供必要配合，乙方有权要求甲方承担相应违约责任。
八、其他事项：
（其他双方约定事项）
乙方（包工队）：签字盖章
日期：年月日
甲方（施工单位）：签字盖章
日期：年月日
注：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进场检修道路承包合同书甲方：______________乙方：______________ 乙方身份证号：____________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW 风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路第三条工程承包范围盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。
修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。
建管办的临时要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。
第四条工程工期1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。
第五条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。
第六条甲方责任和义务1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2•负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3•根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
第七条乙方责任和义务1 •遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2•严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同道路承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主、监理、甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.技术工人必须按国家规定持上岗证，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。
特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：6•为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；7•进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
8.甲方在资金暂时（一个月）不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
9、如按照相关规定，乙方劳务承包必须以有资质的劳务企业和甲方签定承包合同，则乙方必须按照相关规定联系有资质的劳务企业与甲方签定劳务合同并承担相应费用，不得影响工程进度的正常进行。
如因此停工给甲方造成损失由乙方承担。
10.凡是本工程的涉及到的土地征用协调，施工人员，工程所需一切材料均由乙方自己提供。
11.道路完成后，直至大型设备进场施工完成，如有牧民因乙方所修道路发生阻碍事件，如道路超宽或由乙方因施工碾压草原，扬尘毁坏草原及围挡等，如有类似事件出现，乙方负责解决费用及修复，甲方为此事不在向乙方增加任何费用。
第八条环境保护、安全生产和文明施工1 •甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3 •乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
由于自身原因及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。
第九条材料、设备供应与管理风场检修道路路经施工所需材料，设备，机械，均由乙方自己提供，乙方应合理用料、注重节约。
如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。
第十条承包方式、价格及包含的内容1 •承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用；各种主材料费；辅助材料费用；各种周转材料费用；各类材料的二次倒运费；自然气候影响等不可预见工日费用；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线、机械设备维修和安装拆卸用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工及材料费用；承包工程范围内的不可预见费用。
2•本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
按道路每公里95000 元（大写）玖万伍仟元，（最后决算以实际测量为准）。
第十一条结算办法及付款方式1 •甲方不预付乙方生活费用，承包费用按工程进度支付当月工程的70%，付款时间为业主付款后，承包工程完工验收合格后付至工程总量的90%，余款待大型设备安装完后支付。
（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）第十二条施工验收1乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。
施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；乙方应当及时对自己施工成果组织有关部门进行初步验收、中间验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2•乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
（配合第三方工作的费用另外协商）第十三条工程保修1.①保修范围：乙方所承包范围内的所有道路施工。
②期限：自竣工验收合格后一年内。
2•保修责任：道路完成后在在保修期间内，乙方负责对道路进行定时的检查、养护和维修，如发现道路有凹陷，应及时处理和维修，时刻保证道路畅通。
3•保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十四条保险1乙方负责人必须为从事特殊工种作业的人员办理意外伤害保险并为自有设备办理保险，支付保险费用，乙方为施工场地内人员生命财产和乙方方提供的施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2•保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十五条争议1甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2•发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；2. 1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2. 2调解要求停止合同工作，且为双方接受；2. 3仲裁机构要求停止合同工作；2. 4法院要求停止合同工作。
第十六条不可抗力1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2•不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
3•因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第十七条合同解除1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十八条合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止第十九条本合同一式_4_份，甲方_2J份；乙方__2_份。
第二十条补充条款未尽事宜双方协商解决。
第二^一条合同生效本合同双方约定当日生效合同签订时间：_____________ 签订地点：___________________甲方（盖章）___________________代表签字乙方（盖章）：_____________ 乙方身份证号___________________________。