宁德市蕉城区建设局政府信息公开申请表(一)
建筑工程施工许可申请表范本
建筑工程施工许可申请表范本随着城市的发展和人口的增长，建筑工程变得愈发重要。
无论是新建房屋、道路，还是维修和改建现有建筑，都需要申请施工许可。
建筑工程施工许可申请表是一个非常关键的文件，它提供了申请人所需的各种信息，并在申请获得施工许可前，确保相关主管部门对建筑工程的合法性及可行性有所了解。
在本文中，我们将介绍一份建筑工程施工许可申请表的范本，以帮助读者更好地理解并准确填写该表。
1. 申请人信息在申请表的第一部分，申请人需要提供与个人或公司相关的基本信息。
这些信息包括姓名、联系地址、电话号码等。
如果是公司申请，还需要提供公司名称、注册号码以及法定代表人的信息。
透明地提供这些基本信息将有助于主管部门与申请人进行联络和沟通。
2. 工程基本情况接下来，在申请表的第二部分，申请人需要提供有关工程的基本信息。
这包括工程名称、位置和规模等。
工程名称应准确反映工程的性质，例如“住宅楼建设项目”或“道路改建项目”。
位置信息应提供详细地址，以便主管部门能够准确定位工程所在地。
规模信息可能包括建筑物的总平方米数、楼层数、道路长度等。
3. 施工方案第三部分是关于施工方案的详细说明。
这一部分需要提供工程的技术方案、施工方法、设备使用情况等。
技术方案应清晰地描述工程的整体构造以及所采用的建筑材料和工艺。
施工方法应说明建筑师将如何在工地上开展施工活动，包括安装脚手架、运输材料等。
此外，申请人还需要列出可能使用的设备和工具，以及配备工作人员的情况。
4. 工期和人员安排在第四部分，申请人需要详细说明工程的预计工期以及涉及的人员安排。
工期信息应包括开始日期和结束日期，以及每个阶段的时间安排。
人员安排应提供相关职位的名称和数量，例如项目经理、施工人员和安全人员等。
5. 安全保障措施在本部分，申请人应详细说明针对施工过程中的安全问题所采取的措施。
这可能包括施工现场的安全围栏、安全警示标志、应急疏散通道等。
申请人还应提供应急预案，以应对工地事故或突发事件。
建设工程规划许可证申请表
建设工程规划许可证申请表
（适用于建筑工程）
建设工程规划许可数据信息表（本表由项目设计单位填写）
建设工程规划许可证申请表
（适用于市政工程）
建设工程规划许可证材料清单
（适用于市政工程）
授权委托书
委托单位名称：
地址：
法定代表人姓名：职务：
身份证号码：
电话：
受委托人姓名：职务：
身份证号码：
工作单位：
地址：
电话：
今委托同志为我单位的委托代理人，全权代表我单位办理的相关事宜。
（或者注明委托权限：①代为提出、变更、放弃行政许可申请；②代为提交和接收法律文书；③……）
（附：法定代表人、受委托人身份证复印件）
委托人（盖章）：
法定代表人（签字）：
受委托人（签字）：
日期：
批前公告（批后公布）现场公示照片
拍摄地点：
拍摄时间：
取证人员：
批前公告（批后公布）网站截图
取证时间：
取证人员：。
建筑工程施工许可证申请表
设计单位
勘察单位
项目负责人
设计单位
项目负责人
申请单位：
法定代表人（签章）单位（签章）
年月日
表二:
建设单位提供的文件或证明材料情况
房地产权证
建设工程规划许可证或规划部门审查意见
施工、监理中标书或直接发包手续或青岛市社会投资项目承发包交易表
施工、监理企业资质，施工企业安全生产许可证，注册监理工程师证，注册建造师证
建设工程质量监督书
建筑工程安全报监书
建设工程施工图设计文件审查合格书
银行出具的建设单位资金到位情况书面证明（或计划批文）
建设单位截止申请之日无拖欠工程款行为证明及不拖欠工程款承诺书
工程款支付担保函
施工合同、监理合同
山东省建筑工程施工许可现场踏勘记录表
公安消防机构出具的消防设计文件审查合格书
其他资料
审查意见：
（发证机关盖章）
经办人：审查人：年月日
注：此栏中应填写文件或证明材料的编号。没有编号的，应由经办人审查原件或资料是否完备。
建筑工程施工许可证
申请表
编号
中华人民共和国住房和城乡建设部制
表一:
工程简要说明
建设单位名称
所有制性质
建设单位地址
电话
法定代表人
建设单位
项目负责人
工程名称
建设地点
合同价格
万元；其中外币（币种）万元
建设规模
合同工期
年 月 日 ---- 年 月 日（ 天）
施工总包单位
监理单位
施工单位
项目负责人
总监理工程师
政府信息公开申请表
政府信息公开申请表
申请表编号：号
申
请
人
信
息
○公民
姓名
证件名称
证件号码
○法人、其他组织
机构名称
组织机构代码
营业执照信息
联系人
法人代表
联系方式
联系电话
邮政编码
通信地址
电子邮箱
提出申请的方式
○当面○邮寄○传真○其他
受理机关名称
所需的政府信息
获取政府信息的方式（单选）
○当面领取○邮寄 ○电子邮件 ○传真理时间”、“申请表编号”项由行政机关工作人员填写。
政府信息的载体形式（单选）
○纸质文本○光盘○磁盘
所需政府信息的用途
具体用途
类型：○生产○生活○科研○查验自身相关信息 ○其他
费用免除理由（可选项）
○农村五保供养对象○城乡居民最低生活保障对象
○领取国家抚恤补助的优抚对象○有其他经济困难的
申请人签名（盖章）
申请时间
年月日
经办人
受理时间
年月日
使用指南
1.本表适用于公民、法人或者其他组织依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十三条、第二十条、第二十五条第一款、第二十八条第一款的规定向行政机关提出的申请行为。
建筑工程施工许可申请表范本
建筑工程施工许可申请表范本申请单位：______________________申请单位地址：______________________施工单位：______________________施工单位所在地：______________________建设单位：______________________建设单位地址：______________________项目名称：______________________建设地点：______________________建设规模：______________________现有建筑面积：______________________拟增加建筑面积：______________________建设用地面积：______________________项目总投资额：______________________一、工程概况1.项目所处阶段：______________________2.建设性质：______________________3.建筑总层数：______________________4.地上层数：______________________5.地下层数：______________________6.拟施工周期：______________________7.施工工期：______________________8.施工起止时间：______________________9.是否存在施工影响周边环境的情况：______________________二、人员安排1.项目经理：______________________2.施工队长：______________________3.技术负责人：______________________4.安全负责人：______________________5.施工人数：______________________6.专业工种及配备人数：______________________三、实施措施1.施工组织设计方案是否编制：______________________2.施工总进度计划是否制定：______________________3.是否编制作业指导书：______________________4.安全技术措施是否制定：______________________5.材料及设备运输方案是否制定：______________________四、施工条件及设备1.施工现场平面布置图：______________________2.施工场地：______________________3.用电及照明设备：______________________4.通讯设备：______________________5.周边环境保护设施：______________________五、安全措施1.安全防护网是否设置：______________________2.高处作业安全措施：______________________3.施工机具设备安全使用措施：______________________4.施工现场安全防范措施：______________________六、危险源及应对措施1.施工现场危险源辨识及作业风险评价：______________________2.应急救援预案：______________________七、环保措施1.施工过程中的环境保护措施：______________________2.施工期间的噪音、扬尘、废水、废气治理措施：______________________八、申请材料清单1.建设项目规划许可证明复印件：______________________2.施工组织设计方案及复印件：______________________3.工程总平面布置图及复印件：______________________4.建设单位承诺书：______________________以上所填信息属实无误，并承诺按照相关法律法规要求进行建筑工程施工。
政府信息公开申请表
政府信息公开申请表政府信息公开申请受理告知书（）第号-受（申请人姓名或者名称）：你（单位）于年月日通过电子邮件/信函/电报/传真/当面方式提出政府信息公开申请，申请获得信息。
经审查，你（单位）的申请行为符合《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定，本机关予以受理。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十四条，对你（单位）的申请，本机关将：□当场予以答复；□于年月日前作出书面答复。
如果本机关在该期限内未能答复，于年月日前作出书面答复。
（机关印章）年月日政府信息公开告知书（）第号-告（申请人姓名或者名称）：本机关于年月日受理了你（单位）提出的政府信息公开申请，具体见《受理政府信息公开申请告知书》（）第号。
经查，你（单位）的申请获取的信息属于公开范围。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十一条第一款，本机关将以你（单位）指定的方式／以下方式提供所申请的政府信息：□纸质□电子邮件□光盘□磁盘□其他方式，具体为根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十七条，本机关将向你（单位）收取实际发生的检索／复制／邮寄／递送费用。
请在收到本告知书后，到××××××地点办理缴费等具体手续。
特此告知。
（机关印章）年月日政府信息部分公开告知书（）第号-部告（申请人姓名或者名称）：本机关于年月日受理了你（单位）提出的政府信息公开申请，具体见《受理政府信息公开申请告知书》（）第号。
经查，你（单位）的申请获取的信息属于部分公开范围。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十二条，本机关将以你（单位）指定的方式／以下方式提供所申请的政府信息：□纸质□电子邮件□光盘□磁盘□其他方式，具体为根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十七条，本机关将向你（单位）收取实际发生的检索／复制／邮寄／递送费用。
请在收到本告知书后，到××××××地点办理缴费等具体手续。
政府信息公开申请表
政府信息公开申请表政府信息公开申请受理告知书第号-受申请人姓名或者名称：你单位于年月日通过电子邮件/信函/电报/传真/当面方式提出政府信息公开申请,申请获得信息;经审查,你单位的申请行为符合中华人民共和国政府信息公开条例第二十条规定,本机关予以受理;根据中华人民共和国政府信息公开条例第二十四条,对你单位的申请,本机关将：□当场予以答复；□于年月日前作出书面答复;如果本机关在该期限内未能答复,于年月日前作出书面答复;机关印章年月日政府信息公开告知书第号-告申请人姓名或者名称：本机关于年月日受理了你单位提出的政府信息公开申请,具体见受理政府信息公开申请告知书第号;经查,你单位的申请获取的信息属于公开范围;根据中华人民共和国政府信息公开条例第二十一条第一款,本机关将以你单位指定的方式／以下方式提供所申请的政府信息：□纸质□电子邮件□光盘□磁盘□其他方式,具体为根据中华人民共和国政府信息公开条例第二十七条,本机关将向你单位收取实际发生的检索／复制／邮寄／递送费用;请在收到本告知书后,到××××××地点办理缴费等具体手续;特此告知;机关印章年月日政府信息部分公开告知书第号-部告申请人姓名或者名称：本机关于年月日受理了你单位提出的政府信息公开申请,具体见受理政府信息公开申请告知书第号;经查,你单位的申请获取的信息属于部分公开范围;根据中华人民共和国政府信息公开条例第二十二条,本机关将以你单位指定的方式／以下方式提供所申请的政府信息：□纸质□电子邮件□光盘□磁盘□其他方式,具体为根据中华人民共和国政府信息公开条例第二十七条,本机关将向你单位收取实际发生的检索／复制／邮寄／递送费用;请在收到本告知书后,到××××××地点办理缴费等具体手续;你单位申请获取的政府信息中,有部分内容属于：□国家秘密□商业秘密□个人隐私□法律、法规规定不予公开的其他情形;根据中华人民共和国政府信息公开条例第十四条,对于你单位申请获取的该部分信息,本机关不予公开;特此告知;机关印章年月日政府信息不予公开告知书第号-不告申请人姓名或者名称：本机关于年月日受理了你单位提出的政府信息公开申请,具体见受理政府信息公开申请告知书第号;经查,你单位的申请获取的信息属于：□国家秘密□商业秘密或者公开可能导致商业秘密被泄露的政府信息□属于个人隐私或者公开可能导致对个人隐私权造成不当侵害的政府信息□法律、法规规定不予公开的其他情形;根据中华人民共和国政府信息公开条例第二十一条第二款,对于你单位申请获取的信息,本机关不予公开;特此告知;机关印章年月日非本机关政府信息告知书第号-非告申请人姓名或者名称：本机关于年月日受理了你单位提出的政府信息公开申请,具体见受理政府信息公开申请告知书第号;经查,你单位的申请获取的信息不属于本机关的掌握范围,建议向机关咨询,联系方式为 ;特此告知;机关印章年月日政府信息不存在告知书第号-不存告申请人姓名或者名称：本机关于年月日受理了你单位提出的政府信息公开申请,具体见受理政府信息公开申请告知书第号;经查,你单位的申请获取的信息不存在;特此告知;机关印章年月日补正申请通知书第号-补通申请人姓名或者名称：本机关于年月日受理了你单位提出的政府信息公开申请,具体见受理政府信息公开申请告知书第号;经查,你单位的申请获取的信息内容不明确,本机关难以根据此申请确定具体的政府信息;请你单位更改、补充所需信息的内容描述后再行申请;特此通知;机关印章年月日第三方意见征询单第号＿意征单第三方名称：本单位收到申请人提出的政府信息公开申请详情参见申请书,由于其申请的信息：□属于您单位商业秘密或者公开可能导致您单位商业秘密被泄露;□属于您单位个人隐私或者公开可能导致您单位的个人隐私权遭受不当侵害;为此,特向您单位征询是否同意提供该政府信息的意见,并将意见寄至邮政编码：如果您单位在收到本征询单之后10个工作日内未作出答复,则视为您单位不同意提供上述信息;机关印章年月日使用说明：1．完整填写被征询人姓名或名称；2．完整填写申请人的姓名或者名称；3．完整填写反馈本征询单的地址和邮政编码；4．本征询单后应附申请书件复印件;。
宁德海滨城市开发有限公司、宁德市蕉城区人民政府城乡建设行政管理：其他(城建)二审行政裁定书
宁德海滨城市开发有限公司、宁德市蕉城区人民政府城乡建设行政管理:其他(城建)二审行政裁定书【案由】行政行政管理范围行政作为城乡建设其他【审理法院】福建省高级人民法院【审理法院】福建省高级人民法院【审结日期】2020.04.22【案件字号】(2020)闽行终194号【审理程序】二审【审理法官】王珩吴声鸣陈生奇【审理法官】王珩吴声鸣陈生奇【文书类型】裁定书【当事人】宁德海滨城市开发有限公司;宁德市蕉城区人民政府;宁德市蕉城区住房和城乡建设局【当事人】宁德海滨城市开发有限公司宁德市蕉城区人民政府宁德市蕉城区住房和城乡建设局【当事人-公司】宁德海滨城市开发有限公司宁德市蕉城区人民政府宁德市蕉城区住房和城乡建设局【代理律师/律所】余晓婷北京观韬中茂（福州）律师事务所;曹珍珠北京观韬中茂（福州）律师事务所;李乾宝福建惠尔律师事务所;曾君问福建惠尔律师事务所【代理律师/律所】余晓婷北京观韬中茂（福州）律师事务所曹珍珠北京观韬中茂（福州）律师事务所李乾宝福建惠尔律师事务所曾君问福建惠尔律师事务所【代理律师】余晓婷曹珍珠李乾宝曾君问【代理律所】北京观韬中茂（福州）律师事务所福建惠尔律师事务所【法院级别】高级人民法院【字号名称】行终字【原告】宁德海滨城市开发有限公司【被告】宁德市蕉城区人民政府;宁德市蕉城区住房和城乡建设局【本院观点】《中华人民共和国行政诉讼法》第十八条第二款规定：“经最高人民法院批准，高级人民法院可以根据审判工作的实际情况，确定若干人民法院跨行政区域管辖行政案件。
【权责关键词】违法级别管辖专属管辖指定管辖管辖权异议证据不足缺席判决维持原判改判撤销原判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，《中华人民共和国行政诉讼法》第十八条第二款规定：“经最高人民法院批准，高级人民法院可以根据审判工作的实际情况，确定若干人民法院跨行政区域管辖行政案件。
"据此，本院于2015年作出《关于部分行政案件实行跨行政区域管辖的若干规定(试行)》，报经最高人民法院批准，决定自2015年9月21日起在全省范围内对部分行政案件实行跨行政区域管辖，其中，原管辖中院为宁德中院的一审行政案件调整为福州中院管辖。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
＊所需信息的
内容描述
＊所需信息
的用途
所需信息的指定
提供方式（可选）
纸面 电子邮件 光盘 磁盘
获取信息的
方式（可选）
邮寄 快递 电子邮件 传真
自行领取/当场阅读、抄录
申请人：年月日
宁德市蕉城区建设局政府信息公开申请表（一）
注：＊号为必填项
申请人信息
＊类 型:
公民
＊姓 名:
＊工作单位:
＊证件名称:
＊证件号码:
＊联系电话:
传 真:
联系地址:
电子邮箱:
邮政编码:
申请时间:
所需信息情况
＊涉及单位:
＊所需信息的
内容描述
＊所需信息
的用途
所需信息的指定
提供方式（可选）
纸面 电子邮件 光盘 磁盘
获取信息的
方式（可选）
邮寄 快递 电子邮件 传真
自行领取政府信息公开申请表（二）
注：＊号为必填项
申请人信息
＊类 型:
法人/其他组织
＊名 称:
＊机构代码:
＊法人代表:
＊联系人姓名:
＊联系人电话:
传 真:
联系地址:
电子邮箱:
邮政编码:
申请时间:
所需信息情况