小型建筑工程施工合同(常用版)
小型建筑工程施工合同简单版(3篇)
小型建筑工程施工合同简单版甲方：_____乙方：_____甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方新乡市平原新区东合角村道工程（总长度1.4公里）施工事宜达成一致，签订本合同。
一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备材料，乙方只负责施工。
二、承包费用：____元/㎡三、支付方式：施工队进场预付____元，5天后再付____元，经验收合格后付____元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。
四、工期：_____乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定1、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。
2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。
4、水电由甲方负责。
5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
甲方（签字）：_____ 乙方（签字）：______________年_____月_____日 _____年_____月_____日小型建筑工程施工合同简单版（二）装饰装修工程施工合同书工程名称：工程地点：发包方：_____ 承包方：_____签订日期____年____月____日装饰装修工程施工合同书发包方（甲方）：承包方（乙方）：鉴于家居装修实际情况的需要，按照《民法典》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：固定单价，工程中发生的穿尖碰角浆缝包干在内，不另计费用。
5、工期：天，本工程自年____月____日开工，于年____月____日竣工。
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。
五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。
2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。
七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。
八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。
九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。
1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。
十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。
小工程施工协议书常用版(5篇)
小工程施工协议书常用版发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
1、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：_____元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式按本合同第2条“承包范围”所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[_____]____号《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500__________）,《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第____号）,《湖南省建设工程计价办法》,_____《湖南省修缮定额》、_____《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_____《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[_____]____号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇第1篇示例：小型建筑工程施工合同一、甲方：__________（委托方名称）、乙方：__________（承包方名称）二、根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等相关法律法规，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
四、工程内容和范围：本工程为__________，工程详细内容和范围详见《工程图纸设计要求》。
五、工程工期：本工程由__________年月日开始，计划工期为__________，经双方协商一致后可延长。
六、工程质量标准：本工程应严格按照国家相关标准和规定进行建设，保证施工质量符合国家建筑规范和要求。
七、工程费用及支付方式：1. 工程总造价为__________元人民币，包括人工、材料、设备、机械等费用。
2. 甲方应按照双方约定的进度支付工程款项，支付方式包括按进度付款和完工结算。
3. 必要时，乙方可向甲方提出变更工程内容的请求，变更费用应当由双方重新协商确定。
八、工程安全保障：乙方应确保施工过程中的安全措施得以落实，保障工地周边环境和工程参与人员的安全。
九、违约责任：若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
违约方应支付对方相应的违约金，并承担因违约所造成的损失。
十、合同解决方式：本合同涉及的争议，双方应友好协商解决；若协商无果，可依法向有关部门申诉。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________ 年月日以上为小型建筑工程施工合同范本，双方应严格按照合同内容履行义务，确保工程顺利进行并保证施工质量。
第2篇示例：小型建筑工程施工合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方对以下小型建筑工程进行施工，双方经友好协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容1. 工程名称：小型建筑工程2. 工程地址：3. 工程范围：施工、材料供应及其他相关工作4. 工程进度：根据双方约定时间完成二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）（￥）（小写）2. 工程价款支付方式：（1）第一笔款项：合同签订后，甲方支付工程总价款的（%）作为预付款；（2）中期款项：工程过程中，乙方完成工程一定阶段，经甲方验收合格后，甲方支付相应中期款项；（3）尾款：工程完工后，甲方在验收合格后支付尾款。
小型施工合同(15篇)
小型施工合同(15篇)小型施工合同1(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。
发包方于年月日，向承包方提供套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方项目经理姓名： ;承包方项目经理姓名：。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。
第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
实用小型工程合同（5篇）
实用小型工程合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲、乙双方本着互利互惠、诚实守信的原则，达成以下合作协议：第一条合同项目甲方委托乙方承担以下工程项目：[详细描述项目内容，包括工程名称、规模、工期等]第二条工程时间工程开始日期为合同签订后的[具体日期]，预计完成日期为[具体日期]。
第三条工程费用1. 工程费用总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元）。
2. 工程费用支付方式：（1）甲方需要在工程开始前支付预付款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程进展费用。
（2）工程完成后，甲方需支付尾款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程最后结算款项。
（3）乙方应向甲方提供详细工程费用清单，包括材料费、人工费等。
第四条工程质量标准1. 工程应符合国家相关法律法规以及技术标准规定的质量要求。
2. 乙方负责确保工程材料的质量符合标准，并提供合格证明材料。
3. 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改。
第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程任务，甲方有权要求乙方加快工程进度，并按照合同约定支付相应的违约金。
2. 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的滞纳金。
3. 若甲、乙双方出现违约行为，应按照约定进行相应的违约处理，并承担由此产生的法律责任。
第六条保密条款甲、乙双方在合作过程中可能获取到对方的商业秘密和机密信息，双方应保守这些信息，不得向第三方泄漏，否则应承担相应的法律责任。
第七条争议解决本合同的解释、执行和争议解决，应适用中华人民共和国法律。
如双方无法协商一致，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
第八条合同变更和终止1. 任何一方在执行本合同过程中，如需变更合同内容，应通过书面形式与对方协商，并以书面方式签署变更协议。
小型工程合同范本通用版本5篇
小型工程合同范本通用版本5篇第1篇示例：小型工程合同甲方（委托方）：（甲方单位名称）鉴于甲、乙双方为了完成一定规模的小型工程项目，经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、项目名称：（项目名称）二、项目内容：根据甲方的委托，乙方将负责完成项目中的具体工程内容，包括但不限于设计、施工、监理等。
三、项目地点：（项目具体地址）四、工程预算：本次工程项目的预算总额为（具体金额），由甲方在签订本合同后支付给乙方。
五、工程标准：乙方承诺在完成工程项目过程中，符合相应的国家标准和规定，确保工程质量。
六、工期安排：甲、乙双方协商确定工程项目的具体工期，并在合同中明确注明，双方保证严格按照工期完成工程项目。
七、合同变更：如在工程项目实施过程中需要对合同内容进行变更，须双方协商一致，并以书面形式进行变更。
八、验收标准：工程项目结束后，乙方应当根据项目要求进行验收，甲方有权根据验收情况决定是否支付尾款。
九、违约责任：如因一方违约导致项目延误或损失，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：如在履行合同过程中发生争议，甲、乙双方可以通过友好协商解决，如仍无法达成一致意见，可向有关部门申请调解。
十一、本合同自双方签署后生效，有效期至工程项目完工验收结束。
甲方（盖章）：日期：年月日以上是小型工程合同的通用版本，希望双方遵守合同内容，保证工程项目顺利完成。
感谢甲、乙双方的合作与支持。
第2篇示例：小型工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方对小型工程进行施工，双方经友好协商，按照平等自愿、公平、公正的原则，就有关事宜达成如下合同：一、工程名称：小型工程施工合同。
二、工程地点：（详细地址）三、工程内容：（详细描述工程内容）四、工程进度：工程预计开始日期为（具体时间），预计完成日期为（具体时间）。
五、工程费用：本工程总费用为人民币（具体金额），由甲方于工程开工前支付工程款的（具体比例），余款在工程竣工时支付。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小型建筑工程施工合同(常用版) Construction contract for small building engineering (common version) [general version]
合同编号：XX-2020-01
甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
小型建筑工程施工合同(常用版)
前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
发包方：______________________（以下简称甲方）
法定代表人：__________________
通讯地址：____________________
联系方式：____________________
承包方：______________________（以下简称乙方）
法定代表人：__________________
通讯地址：____________________
联系方式：____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况
1、工程名称：_____________________________
2、工程地点：_____________________________
3、工程内容：_____________________________
4、工程范围：_____________________________
5、工程内容及做法（详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》）。
6、质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。
7、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
（1）乙方包工、包料。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》）;
（3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》）。
第二条合同价款及调整
1、工程造价：总承包价为____________元，大写人民币
__________，装修工程包含的项目详见《工程预（结）算表》。
2、任何一方不得擅自改变合同价款，除合同另有约定或
发生下列情况之一方可作调整：
（1）甲方提出设计变更、材料变更和项目变更;
（2）双方书面确认的其他因素。
第三条工期
1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
开工日期 : _____________________________
竣工日期 : _____________________________
合同工期 : ______________________日历天。
2、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。
（1）因发包方原因影响开工。
（2）不可抗力。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
第四条工程保修
1、保修内容、范围：工程承包范围内的全部内容。
2、保修期限：按工程通过竣工验收合格之次日算起，保修期为壹年。
保修期内，乙方提供工程的免费维修服务。
工程保修期内，乙方应在接到甲方书面或电话通知后的24小时内到场勘查，并在三天内维修完毕。
第五条施工图纸
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：
（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）;
（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费
__________元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。
第六条工程款拨付和结算
1、甲乙双方签订合同后，乙方向甲方提供《工程预算表》。
甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________，大写人民币
_________。
2、工程竣工并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供《工程结算表》。
甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________，大写人民币_____________。
3、乙方指定收款账号信息为：
户名：_________________________________________
工行账号：_____________________________________
开户行：_______________________________________
若收款账号发生变更的，乙方应及时通过书面方式通知甲方，否则甲方将款项转账至上述账号，即视为乙方收到相应款项。
第七条双方权利及义务
1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。
2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督，并对发现的问题提出意见和建议。
3、甲方有权根据实际情况，对工程内容进行增加或者修改，乙方应积极配合。
4、乙方提供的材料应符合相关质量要求，并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。
如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由乙方负责赔偿。
5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质，并应按相关要求及标准进行施工，保质保量，按期完成工程任务。
6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定，严格按照双方约定及甲方要求进行施工，做好各项质量检查并留存施工记录。
7、施工过程中，乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准。
若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备，保证施工现场整洁，工程完成后负责清扫施工现场。
第八条工程验收
乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收，甲方查验后对工程质量提出异议的，乙方应配合重验，验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内进行整改，并在整改完成后及时通知甲方进行复验。
第九条违约责任
1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约，守约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。
2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的，每迟延一天，乙方应向甲方支付相当于工程总承包价百分之五的违约金;迟延超过10天的，甲方有权单方要求解除合同，并要求乙方支付相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方承担相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙
方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。
第十条合同争议或纠纷处理
本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解除，
协商不成的，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。
第十一条附则
1、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。
4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法
律效力。
（以下无正文）
发包方（盖章）：__________________ 承包方（盖章）：__________________
法定代表人（签章）：____________ 法定代表人（签章）：____________
________年_____月_____日 ________年_____月_____日
-------- Designed By JinTai College ---------。