工程项目管理中施工索赔

合集下载

如何有效管理施工中的变更和索赔

如何有效管理施工中的变更和索赔

如何有效管理施工中的变更和索赔在建筑和工程项目的施工过程中,变更和索赔是常见的情况。

变更是指施工合同中原定的工作范围、价格、时间等方面发生的变动,而索赔是指一方向另一方提出的要求,要求对方承担额外费用或延期完成工作。

有效管理施工中的变更和索赔对于项目的顺利进行和合同双方的利益平衡至关重要。

本文将介绍如何有效管理施工中的变更和索赔。

第一部分:变更管理一、及时识别和记录变更事项在施工过程中,由于设计调整、工程条件变化等原因,可能导致施工合同发生变更。

为了确保变更管理的有效性,首先需要及时识别和记录变更事项。

施工项目管理团队应设立专门的变更管理机制,成立变更管理小组,负责跟踪、识别和记录所有与变更相关的事项。

对于每一个变更事项,应准确记录变更原因、影响范围、变更要求以及变更的时间要求等信息。

二、评估变更的影响和风险对于识别和记录的变更事项,需要对其进行详细评估,以确定变更对项目的影响和风险。

变更可能会影响项目的工期、成本、质量等方面,评估变更的影响是确保变更管理有效的关键步骤。

评估变更应该基于实际情况和合同约定,充分考虑可能的风险和不确定因素,并进行必要的量化分析。

三、与合同方进行协商和谈判在对变更进行评估后,变更管理小组应与合同方进行协商和谈判,就变更事项进行有效沟通和协商。

在协商中,双方应明确变更的范围、费用和时间等方面的要求,达成一致意见。

变更管理小组应根据评估结果提供充分的信息和数据,以支持变更协商的合理性和公正性。

四、变更管理的合同约定和程序为了有效管理变更,合同中应明确相关的约定和程序。

合同应包括变更管理的详细规定,包括变更发起的程序、评估的方法、变更协商和谈判的规定,以及变更执行的要求。

合同约定和程序的明确有助于双方理解和遵守变更管理的要求,避免因变更管理不当而引发的纠纷和争议。

第二部分:索赔管理一、及时识别和记录索赔事项索赔是另一方向施工方提出的要求,要求施工方承担额外费用或延期完成工作。

工程索赔——项目管理的重要内容

工程索赔——项目管理的重要内容

工程索赔——项目管理的重要内容随着工程建设的不断发展,工程索赔问题也愈发显著。

许多企业在工期过长、投资超支、合同纠纷等方面常常面临诸多困境,而工程索赔作为一种常见的解决方法,因其灵活性和效果而被企业广泛采用。

本文将介绍工程索赔及其在项目管理中的重要性。

工程索赔是什么?工程索赔是指承包方或供应商面临一定经济、时间或质量损失时,以申请加价或延长工期等方式向业主提出的一种索赔要求。

而这些损失往往是由于业主的变更、设计缺陷、材料不合格或工程延期等原因所导致。

工程索赔的作用正常情况下,承包方或供应商在与业主签订合同时便已经预见到了一些意外情况的发生,因此依据合同条款进行索赔显得格外重要。

索赔的最主要作用是解决项目中的不确定性,确保合同的权利和义务能够得到确保。

此外,索赔还能够缩短工期、减少成本、提高生产效率,改善项目管理环境等。

这些优点使得工程索赔成为了项目管理过程中必不可少的一环。

工程索赔的流程工程索赔流程相对来说比较繁琐,需要遵循一定的规范。

下面我们将简要介绍一下工程索赔的具体流程:第一步:建立索赔争议的事实工程索赔的第一步是确认要索赔的事实和原因,范围需要清楚明确。

此步骤需要建立起相关证据,例如记录、照片、合同、图纸等。

第二步:计算索赔金额计算索赔金额是索赔流程中的重要步骤之一,需要准确无误。

包括了实际损失的计算、合理费用的评估、索赔金额的核算等。

第三步:提出索赔申请索赔金额和索赔原因计算清楚之后,就需要将索赔申请提交给业主。

向业主提交索赔申请,需要使用具备法律约束力的索赔合同,内容应包括索赔的金额、内容、理由、证据等。

第四步:业主审核业主在审核索赔申请时需要对其进行严谨认真的审查,以确保索赔申请的合理性。

如果业主能够认可索赔的事实和原因,那么双方就可以达成相应的赔偿协议。

工程索赔在项目管理中的重要性工程索赔在项目管理中具有重要的地位,其原因是:1.工程索赔可以让项目各方之间形成更加稳定的合作关系。

如何处理总包工程中的索赔事项

如何处理总包工程中的索赔事项

如何处理总包工程中的索赔事项在总包工程中,索赔事项是不可避免的一部分。

索赔的成功与否,不仅关系到项目的经济效益,还可能影响到项目的进度和各方的合作关系。

因此,如何妥善处理总包工程中的索赔事项,是项目管理者必须掌握的重要技能。

一、索赔事项产生的原因要处理好索赔事项,首先需要了解其产生的原因。

常见的原因包括以下几个方面:1、合同变更在项目执行过程中,由于业主的需求变化、设计变更等原因,导致合同内容发生变更。

如果这些变更没有得到及时、合理的补偿,就可能引发索赔。

2、工期延误工期延误可能由多种因素造成,如业主提供的施工条件不满足、不可抗力事件、承包商自身的管理不善等。

当工期延误给一方带来损失时,就可能产生索赔。

3、业主违约业主未按照合同约定履行义务,如未按时支付工程款、未提供必要的施工许可等,承包商有权提出索赔。

4、物价波动在项目周期较长的情况下,原材料价格、人工成本等可能发生较大波动。

如果合同中没有相应的价格调整条款,或者调整不充分,承包商可能会因为成本增加而提出索赔。

5、法律法规变化国家或地方出台新的法律法规,可能导致项目的费用增加或工期延长,从而引发索赔。

二、索赔的依据和证据在处理索赔事项时,必须有充分的依据和证据支持。

索赔的依据主要包括合同文件、法律法规、工程惯例等。

证据则包括各种书面文件、照片、录像、证人证言等。

1、合同文件合同是索赔的最主要依据。

合同中的条款,如工程范围、工期、质量标准、价格调整、违约责任等,都可能成为索赔的依据。

因此,在签订合同时,双方应仔细审查合同条款,确保其明确、合理、公平。

2、法律法规国家和地方的法律法规对工程项目也有一定的约束和规范作用。

如果法律法规的变化导致项目成本增加或工期延长,承包商可以依据相关法律法规提出索赔。

3、工程惯例在工程建设领域,存在一些被广泛认可的惯例和做法。

如果合同中没有明确规定,而这些惯例和做法对索赔事项有参考价值,也可以作为索赔的依据。

4、证据收集为了支持索赔主张,必须收集充分的证据。

建设工程项目索赔与反索赔

建设工程项目索赔与反索赔

建设工程项目索赔与反索赔建设工程项目中,索赔与反索赔是指施工单位和发包单位在工程合同中对工程变更引起的费用调整进行协商的过程。

索赔是施工单位提出请求,要求发包单位支付因工程变更而产生的额外费用;反索赔是发包单位提出请求,要求施工单位承担在工程变更中超出原有合同范围的费用。

在建设工程中,由于各种原因,工程变更是常见的。

工程变更可能由于设计变更、材料变更、数量变更、施工条件变更等因素引起。

这些变更可能会导致施工单位需要额外的劳动、材料和设备投入,进而产生额外费用。

施工单位可以通过索赔的方式来要求发包单位支付这些额外费用,以保证自身的权益。

索赔的基础是建立在工程变更是由发包单位引起的前提下。

施工单位需要通过合同变更通知书等文件来证明工程变更是发包单位提出的,并在实际施工中按照变更后的要求进行施工。

施工单位应及时提出索赔请求,并提供充分的证据来支持索赔的合理性。

这些证据可以包括工料单、劳动记录、工程量清单等。

发包单位在接到索赔请求后,应及时进行评估,确定索赔的合理性。

如果认可索赔请求,发包单位应按照合同约定支付相应的费用,并与施工单位协商签订补充协议,明确各项费用的支付方式和时间。

如果认为索赔请求不合理,发包单位可以提出反索赔请求。

在建设工程项目的索赔与反索赔过程中,双方应本着公平、合理、诚实信用的原则,保持积极的沟通与合作,以达到共赢的结果。

施工单位要注重合同管理,及时掌握工程变更信息,并合理要求索赔。

发包单位要严格控制工程变更,避免过多的变更引发纠纷,并及时评估和处理索赔请求,避免造成不必要的损失。

只有通过双方的共同努力,建设工程项目的索赔与反索赔才能得到有效解决,保证工程的顺利进行。

施工工程索赔策划书3篇

施工工程索赔策划书3篇

施工工程索赔策划书3篇篇一施工工程索赔策划书一、前言在施工工程中,由于各种不可预见的因素,如地质条件变化、设计变更、工程量增加等,可能导致工程成本的增加或工期的延长。

为了保障施工方的合法权益,减少不必要的经济损失,我们制定了本索赔策划书。

二、索赔依据1. 合同文件:包括施工合同、补充协议、会议纪要等,这些文件是索赔的主要依据。

2. 法律法规:国家和地方的相关法律法规,如《建筑法》、《招标投标法》等,对施工工程索赔有明确的规定。

3. 技术规范:施工过程中应遵循的技术规范和标准,如设计图纸、施工工艺等,这些规范和标准是判断工程质量和索赔的重要依据。

三、索赔范围1. 费用索赔:包括额外的人工、材料、设备使用费用,以及因工程变更导致的费用增加。

2. 工期索赔:由于非施工方原因导致的工期延长,应给予相应的工期索赔。

3. 利润索赔:因工程延误导致的利润损失,应进行利润索赔。

4. 其他损失:如因工程质量问题导致的返工、修复费用,以及因不可抗力导致的损失等。

四、索赔计算1. 费用索赔:根据实际增加的费用,按照合同约定的计算方法进行计算。

2. 工期索赔:根据实际延长的工期,按照合同约定的工期索赔计算方法进行计算。

3. 利润索赔:根据实际利润损失,按照合同约定的利润索赔计算方法进行计算。

4. 其他损失:根据实际损失情况,按照合同约定或相关法律法规进行计算。

五、索赔证据1. 合同文件:包括施工合同、补充协议、会议纪要等,这些文件是索赔的主要依据。

2. 来往函件:与业主、监理、设计等单位的来往函件,这些函件是证明索赔事实的重要证据。

3. 会议纪要:工程例会、专题会议等会议纪要,这些纪要记录了工程中的重要事项和协商结果。

4. 施工现场记录:如施工日志、质量检查记录、验收记录等,这些记录是证明工程实际情况的重要依据。

5. 工程照片和影像资料:拍摄的施工现场照片和影像资料,这些资料可以直观地反映工程的实际情况。

6. 鉴定报告:由专业机构出具的鉴定报告,如工程质量鉴定报告、工程造价鉴定报告等,这些报告是证明索赔事实和损失的重要证据。

如何防范施工中的变更和索赔风险

如何防范施工中的变更和索赔风险

如何防范施工中的变更和索赔风险施工中的变更和索赔风险是工程项目管理中常见的问题,对工程进展和成本控制都具有重要的影响。

为了准确应对施工中的变更和索赔风险,以下是一些有效的防范措施和管理方法。

1. 明确的合同条款在工程合同中,应明确规定变更和索赔的相关条款。

合同中应涵盖权责、价格调整、索赔流程和标准等内容。

各方应共同理解并认可这些条款,以确保在变更和索赔发生时能够有据可依。

2. 详细的项目计划在开始项目之前,制定详细的项目计划是至关重要的。

项目计划应包含施工工序、时限、资源分配以及项目交付等关键信息。

通过合理的规划,可以减少变更和索赔的发生,避免时间和成本的重大损失。

3. 完善的变更管理制度施工中的变更难免会出现,为此需要建立完善的变更管理制度。

变更管理制度应包括申请、审批、执行和记录等环节,并明确参与方的责任和义务。

变更管理的过程中应及时与各方沟通协商,避免因变更引发的冲突和索赔。

4. 详尽的工程设计和规范良好的工程设计和规范对于降低变更和索赔风险至关重要。

在设计阶段应充分地考虑各种可能的情况,并尽量减少后期的变更。

同时,工程规范也应严格执行,确保施工符合标准,减少后期索赔的可能性。

5. 建立有效的变更控制机制变更控制机制是防范变更和索赔风险的关键。

通过建立较为严格的变更控制机制,可以对变更进行审慎评估和管理。

任何变更都应经过相关程序的审批和文件的备案,并及时通知相关方,以确保变更不会对项目进展和成本造成重大影响。

6. 做好风险管理工作充分了解和识别施工中可能出现的风险,并采取相应的措施进行管理和应对。

风险管理的步骤包括风险识别、风险评估、风险控制和风险应对。

通过有效的风险管理,可以避免风险演变为变更和索赔的风险。

7. 建立良好的沟通机制在施工过程中,各方之间的沟通非常重要。

及时、准确地传递信息,充分交流和协商对于防范变更和索赔风险至关重要。

建立良好的沟通机制可以及时发现和解决问题,减少因信息不畅导致的误解和纠纷。

如何处理施工中的索赔和争议

如何处理施工中的索赔和争议

如何处理施工中的索赔和争议施工中的索赔和争议处理在施工项目中,索赔和争议是一种常见的现象。

由于工程复杂性、合同不明确、变更要求等因素,施工过程中很容易出现索赔和争议情况。

本文将介绍几种有效的处理方法,以帮助项目方和承包商解决这些问题。

一、及时沟通与协商索赔和争议最好通过及时的沟通和协商解决。

当出现问题时,项目方和承包商应立即展开对话,明确问题的性质和原因。

通过双方的协商,可以尽力达成一致意见,并找到解决问题的最佳途径。

在沟通和协商过程中,除了充分表达自己的观点,也要倾听对方的意见,尊重双方的权益。

二、合同依据与解释在处理索赔和争议时,合同是最重要的依据之一。

承包商和项目方应仔细阅读合同条款,确保自己对合同的理解和解释一致。

如果存在争议,可以请专业人士对合同进行解读和解释。

合同中一般包含了双方的权益和义务,以及索赔和争议的处理方式。

通过合同的明确规定,可以避免双方在争议解决过程中出现偏差。

三、证据收集与分析在面对索赔和争议时,证据起着至关重要的作用。

双方应及时收集与问题相关的证据,并将其归纳整理。

这些证据可以包括工程文件、图纸、合同变更等文件,工程记录、验收报告、交底记录等。

通过对证据的充分分析,可以更好地理清问题的来龙去脉,并有力地支持自己的主张。

因此,证据的准备和分析是解决索赔和争议的关键步骤。

四、引入第三方中介当双方在索赔和争议处理中无法达成一致意见时,可以考虑引入第三方中介,如仲裁机构、法律专家或中立的项目监督机构等。

第三方中介通常具备专业的知识和经验,可以客观公正地处理争议,并给出具有法律效力的仲裁意见。

在引入第三方中介时,双方应根据合同约定或双方协商确定中介机构,遵循相应的规则和程序。

五、解决争议的方式解决索赔和争议的方式有多种,可以根据具体情况选择合适的方式。

常见的方式包括谈判、调解、仲裁或诉讼。

在选择解决方式时,双方应权衡各种因素,包括解决周期、费用、证据要求、结果可执行性等。

在所有的解决方式中,谈判和调解是较为灵活和廉价的形式,可以减少双方的损失并保持合作关系。

工程项目管理案例索赔

工程项目管理案例索赔

一、案例背景某工程项目,建设单位为我国某城市政府,施工单位为我国某知名建筑企业。

工程合同金额为1亿元,工期为2年。

在施工过程中,由于不可抗力因素和设计变更等原因,导致工程进度延误,施工单位向建设单位提出了索赔。

二、索赔原因及依据1. 不可抗力因素在施工过程中,由于连续降雨,导致施工现场积水,严重影响了施工进度。

根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定:“因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。

”施工单位认为,连续降雨属于不可抗力因素,应免除其因降雨导致的工期延误责任。

2. 设计变更在施工过程中,建设单位因城市规划调整,要求对原设计方案进行变更。

设计变更导致部分工程量增加,施工难度加大,工期延长。

根据《中华人民共和国合同法》第一百一十六条规定:“因变更合同约定,增加或者减少合同约定的工作量,导致工期延误的,应当相应延长工期。

”施工单位认为,设计变更属于合同约定的工作量变更,应延长工期。

3. 施工单位自身原因在施工过程中,施工单位由于管理不善,导致部分施工人员技术不熟练,施工质量不达标。

根据《中华人民共和国合同法》第一百一十八条规定:“因施工单位原因,导致工期延误的,由施工单位承担相应的责任。

”施工单位认为,自身原因导致的工期延误不应计入索赔范围。

三、索赔计算1. 不可抗力因素索赔根据工程合同约定,不可抗力因素导致的工期延误,每天赔偿金额为100万元。

连续降雨导致工期延误30天,因此索赔金额为3000万元。

2. 设计变更索赔设计变更导致工程量增加500万元,工期延长60天。

根据合同约定,每天赔偿金额为50万元,因此索赔金额为300万元。

3. 施工单位自身原因索赔施工单位自身原因导致工期延误10天,每天赔偿金额为10万元,因此索赔金额为100万元。

四、索赔处理1. 双方协商施工单位向建设单位提出索赔申请,建设单位收到索赔申请后,组织相关人员进行核实。

经核实,施工单位索赔原因及依据符合法律规定,双方进行协商。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程项目管理中施工索赔在工程建设中,由于建设工程周期长、不可预见的情况多,项目管理只能减少而不能避免索赔事件的发生,因此索赔是不可避免的,故需要管理人员提前预控、科学面对、依法面对。

施工索赔是索赔管理中最为复杂、影响因素最多的一种,施工索赔直接关系到业主和施工单位的经济利益,在实际中越来越受到人们的关注,如何尽量地避免索赔,出现索赔后,如何正确的处理索赔,维护业主和施工单位的正当权益。

本文仅以施工索赔进行论述,从索赔的原因、索赔条件和内容等几个方面进行阐述以便正确地理解和处理索赔。

一、索赔的前提和原因1、索赔的前提所谓索赔就是合同当事人在合同的实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对不应当由自己承担责任的情况造成的损失,向合同的另一方提出给予赔偿或补偿要求的行为。

由此可见,索赔是基于合同的管理,只有当事人一方实际发生了经济损失或权利损害,才能向对方索赔。

经济损失是指因对方因素造成合同外的额外支出,如人工费、机械费、材料费、管理费等额外开支;权利损失是指虽然未发生经济上的损失,但造成一方权利上的损害,如由于恶劣气候对工程进度的影响,承包人有权工期的顺延等。

因此实际发生了经济损失或权利损害且在自己应承担的工程风险外,应是索赔成立的前提。

索赔的当事人可以是业主或承包商,索赔是双向的。

2、索赔引起的原因引起索赔的原因很多,主要由以下方面:2.1、业主违约引起的索赔表现在:业主没有按合同的规定交付设计图纸和相关设计资料,使工期延误;业主没有按合同的规定交付施工现场;业主交付的施工现场不具备施工条件;业主未保证施工所用水电及通讯的需要;业主未保证施工期间运输的通畅;业主发布指令改变原合同规定的施工顺序,打乱施工部署;业主未及时办理施工所需各种证件;业主没有按时提供供应的材料、设备;业主拖延完成合同规定的责任;业主没有按合同规定支付工程款;业主要求赶工,引起施工企业支出加大;业主提前占用部分永久工程,使正常的施工受到阻碍等。

2.2 、合同文件的缺陷在起草合同时,由于工程条件和环境比较复杂,合同很难对所有问题做出预见和规定,因此合同中不可避免的存在着考虑不周的条款、缺陷和不足之处,这些因素使合同在履行中会导致纠纷而影响工程进度,延长工期。

2.3、不可抗力事件不可抗力事件主要指自然灾害、社会动乱、物价上涨、通货膨胀等因素影响,造成材料价格、人工费的大幅度上涨等,从而影响施工企业生产成本而导致意外损失。

关于不可抗力事件的风险由谁承担,一般应在合同中协商约定,承担方可以向保险公司投保,转移风险。

在FIDIC条款情况下,不可抗力事件引起的损失应由业主承担。

按照我国通用合同条款第39.3条规定:当发生不可抗力事件时,承包人与业主按照风险共担的原则进行风险分配。

虽然承包人自身损失不能向业主索赔,但可就延误的工程进行工期索赔。

2.4 、合同变更合同变更将会给承包商带来额外的工作,因此它也是引起施工索赔的一个主要的因素,合同变更的表现形式较多,主要包括以下几个方面:(1)发包方由于种种原因,对工程项目有了新的要求,如提高或降低装饰标准,用途发生变化,清减预算。

(2)在施工过程中发生设计有误,因对设计图的修改而引起的变更。

(3)发生不可抗力事件时,也应对合同进行修改。

(4)施工现场的施工条件与原来的勘察有较大的出入,引起的变更。

(5)由于采用了新的施工技术,有必要改变原设计和施工方案,从而提高社会生产率及工程质量。

(6)政府部门对工程有了新的要求。

2.5、其他因素:如工程量误差引起的索赔、由于意外和风险造成合同终止等原因造成的索赔。

二、索赔内容按施工索赔的目的可分为工期索赔和经济索赔。

(1)工期索赔。

①承包商的索赔:承包商向业主要求延长施工时间,使原定的工程竣工日期顺延一段合理的时间。

这样,承包商可以避免承担误期损害赔偿费。

在建筑工程施工合同中第二部分通用条款13.1中规定了工期可以索赔的条件。

②业主的索赔:业主工期索赔是用以补偿业主由于工程项目较晚投入运行而受的经济损失,按日计算赔偿金,按合同规定从工程应付款中扣除。

(2)经济索赔。

即承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。

前提是:在实际施工过程中所发生的施工费用超过了投标报价书中该项工作所预算的费用;而这项费用超支的责任不在承包商方面,也不属于承包商的风险范围。

具体地说,施工费用超支主要来自两种情况:一是施工受到干扰,导致工作效率降低;二是业主指令工程变更或产生额外工程,导致工程成本增加。

三、索赔的依据为了达到索赔的目的,承包商要进行大量的索赔论证工作,来证明自己拥有索赔的权利,而且所提出的索赔款额是准确的,即论证索赔权和索赔款额。

对于所有的施工索赔而言,收集以下几个方面的资料是不可缺少的。

(1)招标文件。

它是工程项目合同文件的基础,包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本,都是工程成本的基础资料。

它们不仅是承包商投标报价的依据,也是索赔时计算附加成本的依据。

(2)投标报价文件。

在投标报价文件中,承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算,对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析,对施工所需的设备和材料列出了数量和价值,对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。

所有这些文件,在中标及签订施工协议书以后,都成为正式合同文件的组成部分,也成为施工索赔的基本依据。

(3)施工协议书及其附属文件。

在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中,如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释,则这个纪要就是将来索赔计价的依据。

(4)来往信件。

如工程师(或业主)的工程变更指令、口头变更确认函、加速施工指令、施工单价变更通知、对承包商问题的书面回答等等,这些信函(包括电传、传真资料)都具有与合同文件同等的效力,是结算和索赔的依据资料。

(5)会议记录。

如标前会议纪要、施工协调会议纪要、施工进度变更会议纪要、施工技术讨论会议纪要、索赔会议纪要等等。

对于重要的会议纪要,要建立审阅制度,即由作纪要的一方写好纪要稿后,送交对方传阅核签,如有不同意见,可在纪要稿上修改,也可规定一个核签期限(如7 d),如纪要稿送出后7 d内不返回核签意见,即认为同意。

这对会议纪要稿的合法性是很必要的。

(6)施工现场记录。

主要包括施工日志、施工检查记录、工时记录、质量检查记录、设备或材料使用记录、施工进度记录或者工程照片、录相等等。

对于重要记录,如质量检查、验收记录,还应有工程师派遣的监理员签名。

(7)工程财务记录。

如工程进度款每月支付申请表,工人劳动计时卡和工资单,设备、材料和零配件采购单、付款收据,工程开支月报等等。

在索赔计价工作中,财务单证十分重要。

(8)现场气象记录。

许多的工期拖延索赔与气象条件有关。

施工现场应注意记录和收集气象资料,如每月降水量、风力、气温、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水状况等等。

(9)市场信息资料。

对于大中型土建工程,一般工期长达数年,对物价变动等报道资料,应系统地收集整理,这对于工程款的调价计算是必不可少的,对索赔亦同等重要。

如工程所在国官方出版的物价报道、外汇兑换率行情、工人工资调整等。

(10)工程所在国家的政策法令文件。

如货币汇兑限制指令、调整工资的决定、税收变更指令、工程仲裁规则等等。

四、索赔的过程步骤当索赔事件发生后,承包商应按下列程序以书面形式向业主索赔:1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知。

2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料3、工程师在受到承包商送交的索赔报告和相关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4、工程师在收到承包人递交的索赔报告和相关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,视为该索赔已经认可。

5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师递交索赔的有关资料和最终索赔报告。

当承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给业主造成损失,业主也按以上规定的程序和时间向承包商索赔。

如果施工单位未能按时间规定提出索赔意向和索赔报告,则失去了对该事件要求索赔的权利。

五、索赔的计算原则和方法1、工期索赔的原则和方法工期索赔中应注意的三个原则:①、划清施工进度拖延的责任,只有因施工单位不应承担任何责任的而造成的施工进度滞后,才可以申请顺延工期。

2、被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。

3、即使在业主删减了合同规定的部分工作内容的情况下,业主也无权缩短合同工期。

工期索赔计算的方法主要有网络图分析法和比例计算法。

(1)网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键路线。

如果延误的工作为关键工作,则总延误的时间为批准顺延的工期:如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时,可批准延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。

(2)比例计算法的公式为:对于已知部分工程的延期的时间:工期索赔值=受干扰部分工程的合同价*该受干扰部分工期拖延时间/原合同总价对于已知额外增加工程量的价格:工期索赔值=额外增加的工程量的价格*原合同总工期/原合同总价比例计算法简单方便,但有时不尽符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。

2、费用索赔承包人可索赔的费用一般包括以下几个方面:①、人工费。

包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计,但不能简单地用计日工费计算。

②、设备费。

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

③、材料费。

④、保函手续费。

工程延期时,保函手续费相应增加,反之,取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时,承包人的保函金额相应折减,则计入合同价内的保函手续费也应扣减。

⑤、贷款利息。

⑥、保险费⑦、利润⑧、管理费。

此项又可分为现场管理费和公司管理费。

费用索赔的注意事项:①、工程量清单表中的单价是综合单价,在索赔计算中不应重复计取。

②、在停工期间,人工费不应以计日工资计算,用人工单价乘以折算系数按工效降低损失计入。

机械费应按机械折旧费或设备租赁计算,不应以台班费计入。

3、共同延误下的工期费用索赔在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为"共同延误"。

在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定"初始延误"者,它应对工程拖期负责。

在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。

相关文档
最新文档