天津市建设工程劳务分包合同
天津市建设工程施工劳务分包合同
天津市建设工程施工劳务分包合同在天津市的建设领域中，施工劳务分包合同扮演着至关重要的角色。
它不仅明确了劳务分包方与发包方之间的权利和义务，还为工程项目的顺利推进提供了有力的法律保障。
一、合同的主体与背景劳务分包合同的主体通常包括发包方（通常是总承包商或专业承包商）和劳务分包方（具备相应劳务作业资质的企业或组织）。
发包方负责将工程项目中的劳务作业部分分包给具备能力和资质的劳务分包方。
在天津市的建设大环境下，各类建设工程如住宅、商业综合体、基础设施等不断涌现，劳务分包的需求也日益增长。
这就要求合同的签订和执行必须严谨规范，以确保各方的利益得到充分保障。
二、合同的主要条款1、工程概况明确工程的名称、地点、规模、结构形式等基本信息，让劳务分包方对所承担的工作有清晰的了解。
例如：“本工程为位于天津市____区的____项目，总建筑面积为____平方米，包括____栋住宅楼和配套的商业设施。
”2、劳务作业范围详细列出劳务分包方需要完成的工作内容，包括但不限于工种、工序、作业区域等。
比如：“劳务分包方负责的作业范围包括主体结构的钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑，以及二次结构的砌筑、抹灰等工作。
”3、工期要求规定工程的开工日期、竣工日期以及关键节点的时间要求，确保工程进度的有序推进。
像这样：“工程计划于____年__月__日开工，＿___年__月__日竣工，其中主体结构封顶的时间为____年__月__日。
”4、质量标准明确工程质量应达到的标准和验收要求，一般参照国家和地方的相关规范和标准。
例如：“劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及天津市地方标准的要求，确保工程质量达到合格标准。
”5、合同价款及支付方式确定合同的总价款以及支付的方式和时间节点。
价款可以采用固定总价、固定单价或其他合理的计价方式。
比如：“本合同的总价款为人民币____元，发包方将按照工程进度分阶段支付，每月__日前支付上月完成工作量的__%。
天津市建设工程施工劳务分包合同-GF-2003-0214
天津市建设工程施工劳务分包合同（GF-2003-0214）天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局监制建设工程施工劳务分包合同工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
天津市建设工程施工劳务分包合同-精修版
GF-2003-0214天津市建设工程施工劳务分包合同工程承包人（施工总承包人或专业工程承/分包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。
4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
10、工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：；（2）在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；（3）在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）在年月日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：；（5）在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：；（6）在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：，其交验要求与保护责任为：；10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；10.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；10.7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
天津市建设工程施工劳务分包合同
GF-2003-0214天津市建设工程施工劳务分包合同工程承包人（施工总承包人或专业工程承/分包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。
4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
10、工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：；（2）在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；（3）在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）在年月日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：；（5）在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：；（6）在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：，其交验要求与保护责任为：；10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；10.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；10.7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
天津建设工程施工专业分包合同5篇
天津建设工程施工专业分包合同5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在天津地区的建设工程施工专业分包事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：____________________（具体分包项目）承包方式：____________________（如包工包料、包工不包料等）二、工期及进度要求开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天。
乙方应严格按照甲方制定的进度计划进行施工，确保工程按期完成。
三、质量与检验1. 乙方应按照施工图纸、施工规范、验收标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应接受甲方代表的检查检验，确保工程质量符合要求。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币____元（大写：____元整）。
该合同总价已包括完成本合同所有工程的费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付时间和金额如下：（1）基础工程完成并验收合格后支付合同总价的____%；（2）主体工程完成并验收合格后支付合同总价的____%；（3）工程竣工并验收合格后支付至合同总价的____%；（4）余款作为质保金，工程保修期满后无质量问题一次性付清。
五、材料设备供应1. 甲方负责供应的材料设备应符合质量标准，及时供应给乙方使用。
2. 乙方自购材料设备应符合质量标准，并提供合格证明。
如因乙方采购的材料设备不合格造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
六、安全施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全施工要求进行施工。
天津市建设工程施工劳务分包合同
天津市建设工程施工劳务分包合同范本1：甲方：（发包单位全称）、地址乙方：（劳务分包单位全称）、地址一、工程概况本工程所在地点：__________________________________________________建设规模：_____________________________________________________工程工期：_____________________________________________________二、工程范围及标准1. 本工程的施工范围包括但不限于以下内容：（1）_____________________________________________________（2）_____________________________________________________（3）_____________________________________________________2. 乙方承担的工程标准及验收标准遵循国家相关规定，并按照甲方要求进行施工。
三、工程款项及结算1. 工程款项划分及支付方式：（1）首付款：合同签订生效后，甲方支付工程款项的20%作为首付款。
（2）进度款：工程进展按照合同约定，乙方可向甲方申请支付相应的进度款。
（3）尾款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款项的剩余部分作为尾款。
2. 工程结算：（1）乙方需在工程竣工后5个工作日内提供工程计量书以及相关材料供甲方核算工程量。
（2）双方协商确定最终工程量后，进行工程结算并支付尾款。
附件：1. 工程设计图纸一套2. 乙方施工方案一份3. 工程量清单一份法律名词及注释：1. 发包单位：向劳务分包单位提供工程承包的单位。
2. 劳务分包单位：以劳务分包方式执行工程施工的单位。
范本2：甲方：（发包单位全称）、地址乙方：（劳务分包单位全称）、地址一、工程概况本工程所在地点：__________________________________________________建设规模：_____________________________________________________工程工期：_____________________________________________________二、工程范围及标准1. 本工程的施工范围包括但不限于以下内容：（1）_____________________________________________________（2）_____________________________________________________（3）_____________________________________________________2. 乙方承担的工程标准及验收标准遵循国家相关规定，并按照甲方要求进行施工。
天津市建设工程分包合同
天津市建设工程分包合同甲方（总承包方）： [甲方全称]乙方（分包方）： [乙方全称]鉴于甲方已获得天津市某建设工程项目的总承包权，并根据项目需要，决定将部分工程分包给具有相应资质的乙方。
现双方本着平等互利、诚实信用的原则，就分包工程的有关事项达成如下合同条款：第一条分包工程范围1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 分包工程内容：[具体分包工程内容]1.4 分包工程量：[具体工程量]第二条分包合同价款2.1 分包合同总价为人民币[具体金额]元，包含所有人工费、材料费、机械使用费、管理费及其他相关费用。
2.2 合同价款的支付方式、支付时间及支付比例按照本合同附件[具体附件编号]执行。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家及天津市有关建设工程质量标准和规范进行施工。
3.2 乙方应保证分包工程质量达到合格标准，并接受甲方及监理单位的质量检查和验收。
3.3 如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准。
第四条工程进度4.1 乙方应按照甲方提供的工程进度计划组织施工。
4.2 因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家及天津市有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全防护措施，并承担因安全生产事故造成的一切责任。
第六条合同变更与解除6.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
6.2 如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约责任的具体条款按照本合同附件[具体附件编号]执行。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
天津市建设工程施工劳务分包合同(通用版)
天津市建设工程施工劳务分包合同(通用版)最全的范本（一）：【合同签订方】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人】鉴于乙方具有与本工程施工有关的资质、技术和经验，且有意承包本工程施工劳务，双方本着平等互利的原则，达成如下合同：第一章合同总则第一条合同目的本合同是乙方承包甲方工程施工劳务的依据，旨在明确双方的权利和义务，保证工程施工质量和工期的按时完成。
第二条工程名称和内容本工程的名称为【工程名称】，建设地点位于【工程地点】，包括但不限于【工程内容】。
第三条工程价款及支付方式1. 工程价款为【工程价款金额】，乙方应在规定的工程进度节点完成工程施工，并按照合同约定的支付方式及时间要求，向甲方提出支付申请。
2. 工程价款的支付方式如下：- 【支付方式1】：- 阶段1：【阶段1支付比例】- 阶段2：【阶段2支付比例】- 阶段3：【阶段3支付比例】- 【支付方式2】：- 阶段1：【阶段1支付比例】- 阶段2：【阶段2支付比例】- 阶段3：【阶段3支付比例】第四条工期和进度管理2. 乙方应按照合同约定的工期要求，制定详细的工作进度计划，并及时向甲方提供进度汇报。
3. 如乙方违反工期约定，应承担违约责任，并按照甲方的要求加快施工进度。
第五条施工质量要求1. 乙方应按照国家有关规定和工程技术标准，保证工程施工质量达到相关标准要求。
2. 乙方应按照合同约定的工期要求，及时完成工程施工，并保证工程质量经甲方验收合格。
第六条安全生产责任1. 乙方应按照国家相关法律法规的要求，制定安全施工方案，并组织实施。
2. 乙方应确保施工现场的安全，保障劳务人员的人身安全。
附件：1. 【附件1】：甲方与乙方的施工劳务分包协议；2. 【附件2】：工程施工进度计划表；3. 【附件3】：工程图纸和设计文件。
法律名词及注释：1. 工程施工劳务分包：指主体工程施工单位将分包的劳务交给其他单位完成的行为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
天津市建设工程劳务分包合同目录
1. 合同双方
2. 合同范围
3. 合同价格
4. 工期
5. 付款方式
6. 质量标准
7. 安全生产
8. 变更与终止
9. 争议解决
10. 法律适用
11. 附件
1. 合同双方
甲方（委托方）：天津市建筑工程有限公司
乙方（承包方）：天津市劳务分包有限公司
2. 合同范围
本合同为天津市建设工程劳务分包合同，甲方将天津市建筑工程项目中的劳务部分分包给乙方。
具体分包范围包括但不限于：钢
筋制作安装、模板制作安装、混凝土浇筑、砌筑工程、抹灰工程、脚手架搭设拆除等。
3. 合同价格
本合同总价款为人民币元整（大写：元整）。
双方确认，该价格已包含劳务费、管理费、利润、税金、社会保险费、工伤保险费等乙方为完成本合同约定的劳务所必需的一切费用。
4. 工期
本合同工期自合同签订之日起计算，共计天。
如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的误工费；如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付相应的违约金。
5. 付款方式
甲方按以下方式向乙方支付合同价款：
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；
（2）乙方完成合同约定的50%工程量后，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（3）乙方完成合同约定的100%工程量，并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
6. 质量标准
乙方应严格按照国家、行业及地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
若因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、修理、更换等责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
7. 安全生产
乙方应严格遵守国家、行业及地方的安全生产法律法规，采取有效措施确保施工现场的安全。
若因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。
8. 变更与终止
（1）如合同履行过程中发生设计变更、工程量增减等情况，双方应签订补充协议，明确变更后的工程量、价格、工期等内容。
（2）如因甲方原因导致合同终止，甲方应支付乙方已完成的工程量对应的价款；如因乙方原因导致合同终止，乙方应向甲方支付相应的违约金。
9. 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
10. 法律适用
本合同受中华人民共和国法律管辖，并按照中华人民共和国法律解释。
11. 附件
（1）本合同附件一：工程量清单及价格表
（2）本合同附件二：安全生产责任书
（3）本合同附件三：设计变更、工程量增减协议
以上合同正文及附件共计一式两份，甲乙双方各执一份。
双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：天津市建筑工程有限公司
乙方（盖章）：天津市劳务分包有限公司
签订日期：____年____月____日
天津市大型基础设施建设项目劳务分包及监理合同
目录
1. 合同主体
2. 合同范围与要求
3. 合同价格与支付
4. 工期与进度
5. 质量控制与验收
6. 安全生产与环境保护
7. 变更管理与合同终止
8. 争议解决与法律适用
9. 第三方监理责任与权利
10. 附件说明
1. 合同主体
甲方（委托方）：天津市基础设施建设集团有限公司
乙方（承包方）：天津市专业劳务分包有限公司
丙方（监理方）：天津市建设工程监理有限公司
2. 合同范围与要求
本合同涉及天津市某大型基础设施建设项目，甲方将工程项目的劳务部分分包给乙方，并委托丙方作为第三方监理，对工程质量、进度、安全等进行全面监理。
3. 合同价格与支付
合同总价款为人民币亿元整（大写：亿元整）。
支付方式分为预付款、进度款和尾款三个阶段，具体支付比例和条件如下：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（2）进度款：根据丙方监理确认的工程进度，甲方支付乙方相应比例的款项；
（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
4. 工期与进度
本工程自合同签订之日起计算，总工期为个月。
乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，丙方负责监督工程进度，并对进度进行评估和报告。
5. 质量控制与验收
乙方必须按照国家、行业及地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
丙方负责对工程质量进行监理，并在工程完成后组织验收。
6. 安全生产与环境保护
乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施确保施工现场的安全。
丙方负责监督乙方的安全生产措施，并确保环境保护措施得到执行。
7. 变更管理与合同终止
合同履行过程中如发生设计变更、工程量增减等情况，需经三方协商一致，并签订书面变更协议。
合同终止条件包括但不限于：工程完成、违约终止、不可抗力等。
8. 争议解决与法律适用
合同履行过程中发生的争议，三方应首先通过协商解决；协商不成的，可提交天津市仲裁委员会进行仲裁。
9. 第三方监理责任与权利
丙方作为第三方监理，应独立、公正地履行监理职责，对工程质量、进度、安全等进行全面监理。
丙方有权对乙方的不合格工程提出整改要求，并有权对甲方的支付提出建议。
10. 附件说明
（1）附件一：工程量清单及价格表
（2）附件二：工程质量验收标准
（3）附件三：安全生产责任书
（4）附件四：环境保护措施方案
（5）附件五：设计变更、工程量增减协议模板
（6）附件六：监理工作计划与报告格式
以上合同正文及附件共计一式三份，甲乙丙三方各执一份。
三方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：天津市基础设施建设集团有限公司
乙方（盖章）：天津市专业劳务分包有限公司
丙方（盖章）：天津市建设工程监理有限公司
签订日期：____年____月____日。