电力工程勘察设计合同(律师最新整理)
2024年电力工程勘察设计合同
2024年电力工程勘察设计合同合同目录第一章：总则1.1 合同目的和依据1.2 合同适用范围1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方权利与义务2.2 乙方权利与义务2.3 双方的资质要求第三章：勘察设计任务3.1 勘察设计范围3.2 勘察设计内容3.3 勘察设计要求第四章：合同价格与支付方式4.1 勘察设计费用4.2 支付方式4.3 费用调整第五章：勘察设计成果5.1 成果提交5.2 成果验收5.3 成果的知识产权第六章：勘察设计进度6.1 工作进度安排6.2 进度变更6.3 进度延误的责任第七章：质量保证与责任7.1 质量保证措施7.2 质量责任7.3 质量事故处理第八章：合同变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件8.3 变更与解除的程序第九章：违约责任9.1 违约责任的确定9.2 违约赔偿9.3 违约责任的免除第十章：争议解决10.1 争议解决方式10.2 适用法律10.3 争议解决费用第十一章：合同生效与终止11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同终止后的权利义务第十二章：其他约定12.1 保密协议12.2 保险责任12.3 其他特别约定第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订时间13.4 签订地点第十四章：附件14.1 附件清单14.2 附件效力14.3 附件的更新与维护合同编号_______第一章：总则1.1 合同目的和依据本合同旨在明确甲乙双方在电力工程勘察设计过程中的权利、义务和责任，确保勘察设计工作的顺利进行。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的电力工程勘察设计项目。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方权利与义务甲方有权对勘察设计成果进行审核，对不符合要求的部分提出修改意见，并按合同约定支付费用。
2.2 乙方权利与义务乙方有权按照合同约定收取费用，同时应保证勘察设计成果的质量和进度。
电力工程勘察设计服务合同3篇
电力工程勘察设计服务合同3篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX甲方（委托人）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXX联系方式：电话：XXXXXXXXX，邮箱：XXXXXXXXX乙方（受托人）：XXXXXXX工程有限公司公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXX联系方式：电话：XXXXXXXXX，邮箱：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为保证电力工程项目的顺利进行，甲乙双方就电力工程勘察设计服务达成以下合同协议，以兹信守。
一、合同目的及工程概况（一）合同目的甲方委托乙方进行电力工程的勘察设计工作，乙方同意接受委托并按照本合同约定提供优质服务。
（二）工程概况本合同涉及的电力工程位于_____________________（工程地点）。
工程规模、内容、技术标准等详见附件一《工程勘察设计要求》。
二、服务范围与内容（一）乙方提供的服务范围包括但不限于电力工程的测绘、地质勘察、工程设计及技术咨询等。
（二）乙方应根据甲方的需求，提供详细、准确的勘察数据，编制高质量的工程设计方案。
（三）乙方应对工程设计中的技术难题提供解决方案，确保工程安全、经济、高效。
三、合同金额及支付方式（一）合同总金额为人民币XXXXXXXX元（大写：XXXXXXXX元整）。
（二）甲方应按照以下方式支付乙方服务费用：1. 合同签订后XX个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；2. 乙方完成工程勘察并交付成果后，甲方支付乙方合同总金额的XX%；3. 乙方完成工程设计并交付成果后，甲方支付乙方剩余款项。
（三）支付方式：通过银行转账或其他双方协商确定的方式支付。
四、服务期限本合同服务期限为自合同签订之日起至工程设计方案完成并交付甲方止，具体日期根据工程实际情况确定。
国家电网输变电工程勘察设计合同5篇
国家电网输变电工程勘察设计合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要建设输变电工程，并决定委托乙方承担该工程的勘察设计工作，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次输变电工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
4. 勘察设计范围：包括但不限于变电所选址、路径勘察、地质勘测、电气设计、结构设计等。
具体以甲方提供的工程勘察设计要求为准。
二、勘察设计期限与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察及初步设计工作。
2. 初步设计审查通过后，乙方应在XX日内完成施工图设计。
3. 若因乙方原因导致设计进度延误，每延误一天，乙方应承担违约金XX元。
三、费用及支付方式1. 勘察设计费用总计为人民币[金额汉字大写]元整。
具体费用明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款。
3. 初步设计审查通过后，甲方支付乙方总费用的XX%。
4. 施工图纸交付后，甲方支付乙方剩余费用。
5. 支付方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
四、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但发表权、署名权等精神权利归属于甲方。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本次勘察设计的成果用于其他用途或向第三方泄露。
3. 双方应妥善保管涉及工程的商业秘密及资料，未经对方许可，不得泄露给第三方。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察设计的成果符合相关国家规范、行业标准及甲方的要求。
2. 工程设计应满足安全、经济、可靠的要求，确保工程质量和使用功能。
2024年电力勘察设计合同（二篇）
2024年电力勘察设计合同发包人(甲方)：设计人(乙方)：发包人委托设计人承担程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、工程地点工程名称：工程地点：本合同内容：项目采用设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电(含外电接入)、绿化景观(如有)等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量(包括地形和障碍物、管道等)和地勘工作，以及项目设计概算的编制。
第三条勘察设计服务周期：设计周期：____日内完成方案设计，方案确定后____日完成施工图;勘察周期：满足设计进度要求。
第四条设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范第五条：合同价款本合同价暂定为：(大写：贰佰捌拾万零肆仟柒佰元整)(1)暂定设计费=估算投资额_____设计费费率【本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为____%】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的控制价金额为准。
(2)勘察费普通孔全费用包干单价为：____元/孔，暂定工程量为：65孔，植物胶钻孔包干单价为：____元/米，暂定工程量为：160米。
暂定勘察费：1480_____65+360_____160=____元(大写：壹拾伍万叁仟捌佰元整)(最终按实际发生工程量结算)(3)测量费带状地形测量全费用包干单价为：____元/平方公里，暂定工程量为：____平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：____元/公里，暂定工程量为：_____公里，暂定测量费：(最终按实际发生工程量结算)履约保证金为____万元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：(1)合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同;(2)中标通知书;(3)合同条件及合同附件(含变更合同的补充协议书);(4)合同技术规范书(含合同技术规范书的变更);(5)投标文件(6)招标文件(含招标文件补遗书，如果有);(7)标准、规范和有关技术文件;(8)其他有关文件。
供电工程勘察设计合同
供电工程勘察设计合同甲方（委托方）： [甲方公司全称]乙方（承包方）： [乙方公司全称]鉴于甲方拟进行供电工程的勘察与设计工作，乙方具有相应的勘察设计资质和经验，双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：[供电工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程规模：[工程规模描述]1.4 设计范围：[具体设计范围，包括但不限于变电站、输电线路等]第二条勘察设计内容2.1 乙方应根据甲方提供的工程要求和相关标准，进行工程的初步勘察、详细勘察，并出具勘察报告。
2.2 乙方应根据勘察结果，进行供电工程的方案设计、初步设计及施工图设计，并提交设计文件。
第三条合同价款及支付方式3.1 勘察设计费用总额为人民币[具体金额]元。
3.2 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、验收款等]第四条双方权利与义务4.1 甲方应提供必要的工程资料，并保证资料的真实性、准确性。
4.2 乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成勘察设计工作。
4.3 甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督。
4.4 乙方应保证勘察设计成果符合国家及行业标准，确保工程安全。
第五条工程质量与验收5.1 乙方应保证勘察设计成果的质量，满足甲方的要求。
5.2 工程验收标准按照国家及行业相关标准执行。
5.3 验收合格后，甲方应在[具体时间]内支付剩余款项。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付款项，应支付违约金，违约金为逾期未付款项的[具体比例]%。
6.2 如乙方未能按期完成勘察设计工作，应支付违约金，违约金为合同总价款的[具体比例]%。
第七条合同变更与解除7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
7.2 遇有不可抗力因素导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，可提交至[具体仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
电力工程勘察设计服务合同3篇
电力工程勘察设计服务合同3篇篇1电力工程勘察设计服务合同甲方：________________（以下简称“甲方”）乙方：________________（以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，经甲乙双方自愿协商，特订立如下电力工程勘察设计服务合同（以下简称“本合同”），共同遵守并履行：第一条服务内容1. 乙方承诺为甲方提供电力工程勘察设计服务，具体包括但不限于规划设计、勘察调查、施工图纸设计等一系列服务。
2. 乙方应根据甲方的要求，在约定的时间内完成相关服务，并保证服务质量符合国家相关标准。
第二条服务开始和结束时间1. 本合同自双方签署之日起生效，至服务完成之日止。
2. 乙方应在合同规定的时间内完成相关服务，达到验收标准后，方可结束本合同。
第三条服务价格及支付方式1. 服务价格为_____________（具体金额），甲方应在签订合同后的5个工作日内支付50%的服务费用作为首付款。
2. 乙方在提供完相关服务后，甲方应在接到乙方提供的服务验收报告后的10个工作日内支付剩余50%的服务费用。
3. 服务费用的支付方式为_____________（具体方式）。
第四条服务质量保证1. 乙方在向甲方提供服务过程中，应严格按照国家相关标准进行规划设计，并保证服务质量达到相关验收标准。
2. 乙方不得擅自修改或变更服务内容，如有必要，应提前征得甲方的同意。
第五条保密条款1. 双方应对因履行本合同而获悉的对方的商业秘密和保密信息予以保密，不得擅自泄露或向他人透露。
2. 在本合同终止后，双方应继续保守商业秘密和保密信息，直至经对方书面同意为止。
第六条违约责任1. 任何一方未按照本合同约定的时间和质量提供相关服务，应承担相应的违约责任。
2. 若一方违反本合同规定，导致对方损失时，应按照违约责任向对方进行赔偿。
第七条其他约定1. 本合同的变更和补充应通过书面形式进行，经双方签字盖章后再生效。
2024电力工程勘察设计合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024电力工程勘察设计合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同中术语定义2. 勘察设计范围与内容2.1 工程概述2.2 勘察设计范围2.3 设计内容和要求3. 合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度4. 合同履行期限4.1 勘察设计周期4.2 各阶段提交成果的时间要求5. 质量标准与要求5.1 勘察质量标准5.2 设计质量标准5.3 乙方应承担的质量责任6. 保密条款6.1 保密信息范围6.2 保密期限6.3 违约责任7. 违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 诉讼管辖法院9. 合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件10. 合同的终止10.1 合同终止条件10.2 合同终止后的处理11. 不可抗力11.1 不可抗力的定义11.2 不可抗力导致的合同履行障碍12. 合同的生效、修改和解除12.1 合同生效条件12.2 合同修改条件12.3 合同解除条件13. 一般条款13.1 合同的适用法律13.2 合同的签订地点和时间13.3 合同的副本14. 其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照注册名称），地址：（甲方注册地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照注册名称），地址：（乙方注册地址）。
1.3 合同中术语定义（1）“电力工程”：指本合同约定的电力项目的设计和施工范围。
（2）“勘察”：指对电力工程现场进行实地考察、测量、调查等活动，为设计提供基础资料。
（3）“设计”：指根据勘察结果和甲方要求，编制电力工程的施工图、设计说明书等技术文件。
（4）“合同总价”：指乙方按照本合同约定完成的勘察设计工作的总费用，包括咨询费、设计费等。
国家电网输变电工程勘察设计合同6篇
国家电网输变电工程勘察设计合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：国家电网公司乙方（承包方）：[勘察设计公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，考虑到甲方输变电工程建设的需求，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次输变电工程的勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]二、合同范围与内容本合同涉及工程勘察和设计的全部内容，包括但不限于以下内容：1. 勘察：地形地貌勘察、地质勘察、环境评估等。
2. 设计：总体布局设计、电气设计、结构设计、线路路径优化等。
三、合同金额与支付方式1. 总价：人民币[具体金额]元。
2. 支付方式：分期付款，包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付比例和时间节点按照附件《支付计划表》执行。
四、合同期限与进度安排1. 勘察阶段期限：[起始日期]至[结束日期]。
2. 设计阶段期限：[起始日期]至[结束日期]。
3. 进度安排需确保工程按期完成，双方共同制定详细的项目进度计划。
五、技术标准与规范1. 双方应遵守国家及地方现行的相关输变电工程勘察设计的法律、法规和技术标准。
2. 在履行合同过程中，如遇新的技术标准和规范出台，双方应协商后按照新的标准执行。
六、知识产权与保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有知识产权，但本合同项下的成果归甲方所有。
2. 双方应严格保护对方的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，不得泄露或向第三方转让相关信息。
七、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察设计的成果质量符合合同约定和相关技术标准。
2. 甲方有权对乙方的勘察设计成果进行验收，验收标准和方法按照附件《验收标准及方法》执行。
八、违约责任与赔偿1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付费用，甲方应承担违约责任。
具体赔偿金额按照未支付金额的百分之XX计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程勘察设计合同
发包人：_______________________________________（以下简称甲方）承包人：_______________________________________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他
法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议:
一、项目主要内容与技术经济效果
项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程
根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下：
1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。
2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布置、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。
3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。
4.项目的主要服务指标。
二、项目实施计划、进度、期限、地点
1.进度和期限：
年月日开工；
年月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。
2.地点：某某市某某区。
三、甲方承担的工作内容与责任：
1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。
2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。
3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。
4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。
5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。
6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。
7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。
四、乙方承担的工作内容与责任
1.按时向甲方提交勘察设计资料，并对质量负责。
2.负责对文件进行技术交底。
3.对甲方提出的合理要求和修改意见，应予考虑和满足。
4.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
5.乙方为本合同项目的服务至施工安装通电结束为止。
6. 提交正式勘察设计技术资料及设计文本8份（按国家计委规定：乙方免费提供设计文本8份，甲方如需要增设计文本份数，增加部分甲方按乙方成本付款）。
五、合同成交总金额
1.合同价款：￥万元，（大写）：万元整。
本合同价为固定总价。
除合同价款万元外，不增加任何费用。
乙方耗费的人工、设备、资料及其他因履行本合同义务所开支全部费用，均自负。
工程设计收费标准按建设部《工程勘测设计收费标准》；
收费标准费率：采用直线内插法确定设计收费基价；
2.付款时间、方式：供电部门审核图纸后提交正式合格的勘察设计技术资料及设计文本8份后天内一次性付清。
六、标准及方法
按建设部、电力部有关电力规程、规范进行验收。
对乙方提交的正式勘察设计技术资料及设计文本__份，经有关职能部门和甲方验收，达到一次性验收合格。
七、违约金或损失赔偿的计算方法
1.若甲方中途要求终止勘察设计，则必须付给一定比例的劳务费用。
若工作量未超过__％，按__％付费；若工作量已超过__％，则必须按合同所约定的勘察设计费用__％付费。
2.若乙方不开工或逾期开工或不能开工或中途要求终止勘察设计属违约，其
已开支乙方自负，并按本合同总价的__%计算支付给甲方违约金。
3.若乙方所提供的勘察设计资料一次性验收不合格，应无偿返工至合同时止，返工费用乙方自负，并按本合同总价的__%计算支付给甲方违约金。
4. 若乙方所提供的勘察设计资料质量瘕疵，因此导致甲方经济损失的，其损失由乙方全额赔偿。
八、争议的解决办法
履行本合同过程中，如发生争议，首先通过调解解决，调解不成按下列第2项处理：
1.向仲裁机构申请仲裁。
2.向工程所在地人民法院起诉。
九、其它
1.乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。
在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方协商确定。
2. 本合同双方签章后生效，（建成移交后失效应删除）。
3.有效期限：年月日至年月日止。
本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方
单位名称 法人代表： 或委托代理人： 单位盖章： 年 月 日
地 址 电 话 开户银行 帐 号
乙方 单位名称 法人代表： 或委托代理人： 单位盖章： 年 月 日
地 址 电 话 开户银行 帐 号。