建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时，需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔：工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算，计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔：价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素，如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔：质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算，那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算，那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定，一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题，一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定，一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中，双方签订合同时需要明确索赔的相关规定，包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定第一条总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定，旨在明确甲乙双方在工程施工过程中因合同条款变更、工程量调整、市场价格变动等原因产生的额外费用的处理办法。
2. 甲乙双方应本着公平、公正的原则，依据合同约定和相关法律法规，合理确定索赔金额。
第二条索赔条件1. 甲方提出的索赔应基于以下条件之一：a) 乙方未能按合同约定的时间完成工程；) 乙方提供的材料或工程质量不符合合同约定；c) 其他因乙方原因导致甲方损失的情形。
2. 乙方提出的索赔应基于以下条件之一：a) 甲方未能按合同约定支付工程款项；) 甲方提供的施工图纸或其他技术资料不准确，影响工程进度或质量；c) 其他因甲方原因导致乙方损失的情形。
第三条索赔程序1. 发生索赔事项时，受影响方应在事件发生后_____天内书面通知对方，并详细说明索赔原因、事实依据及相关证明材料。
2. 收到索赔通知的一方应在_____天内对索赔内容进行核实，并提出处理意见。
3. 双方应协商一致，确定索赔金额。
如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
第四条索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应基于实际损失，包括直接损失和间接损失。
2. 直接损失包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等实际支出。
3. 间接损失包括但不限于管理费、利润损失、资金占用成本等。
4. 索赔金额的计算应有详细的计算过程和合理的依据。
第五条其他规定1. 任何一方不得无故拒绝或拖延对方的合理索赔要求。
2. 除非双方另有约定，索赔金额应在最终结算时一并支付。
3. 本合同中的索赔规定不免除任何一方因违反合同而应承担的违约责任。
第六条附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定一、总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定，是为了明确在工程施工过程中因一方违约或不可抗力等因素导致另一方损失时，应支付的赔偿金额或者补偿金额。
2. 双方应本着公平、公正的原则，合理确定索赔金额，确保双方权益不受损害。
二、索赔条件1. 当甲方（业主）未能按照合同约定提供必要的施工条件，导致乙方（承包商）无法按时开工或正常施工时，乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，甲方有权向乙方提出索赔。
3. 因不可抗力因素导致工程损失或延误的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，依法进行索赔。
三、索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，包括但不限于直接经济损失、间接损失以及合理的利润损失。
2. 直接经济损失包括材料费、人工费、机械使用费等因违约或不可抗力导致的额外成本。
3. 间接损失包括管理费、融资费用、市场信誉损失等因违约或不可抗力导致的额外支出。
4. 利润损失应根据合同约定的利润分配比例及实际可预期的利润进行计算。
四、索赔程序1. 一方提出索赔时，应书面通知对方，并详细说明索赔原因、损失计算方式及相关证明材料。
2. 收到索赔通知的一方应在规定时间内回应，并提出自己的意见或者解决方案。
3. 双方应协商一致后确定最终的索赔金额，如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理。
五、其他条款1. 本合同项下的索赔不影响合同其他条款的执行，除非双方另有约定。
2. 任何一方不得以未进行索赔或者索赔未达成一致为由，拒绝履行合同其他义务。
3. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
六、结语。
工程施工建设索赔(3篇)
第1篇一、索赔的定义索赔是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同，或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
二、索赔的原因1. 合同对方违约：如不履行合同义务、未正确履行合同责任等。
2. 合同错误：如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等。
3. 合同变更：如工程量的增减、工程价款的调整、工期变化等。
4. 工程环境变化：如法律法规、市场因素、自然条件的变化等。
5. 不可抗力因素：如恶劣气候条件、疫情、地震、洪水等。
三、索赔的分类1. 按索赔主体分类：承包商索赔、业主索赔。
2. 按索赔性质分类：工期索赔、费用索赔。
3. 按索赔原因分类：合同违约索赔、合同错误索赔、合同变更索赔、工程环境变化索赔、不可抗力因素索赔。
四、索赔程序1. 索赔申请：合同一方在发现索赔事由后，应立即向对方提出索赔申请。
2. 索赔通知：对方在接到索赔通知后，应在规定时间内予以答复。
3. 索赔证据：合同一方应提供充分、可靠的证据，证明其索赔的合理性和合法性。
4. 索赔协商：双方在协商过程中，可就索赔金额、工期等问题达成一致意见。
5. 索赔决定：如协商不成，可由第三方仲裁机构或法院作出最终决定。
五、索赔技巧1. 提前规划：在投标报价阶段，施工方应充分考虑索赔问题，为后续索赔奠定基础。
2. 仔细分析合同条款：施工方在签订合同时，应仔细分析合同条款，确保自身权益。
3. 保留证据：施工方在施工过程中，应保留相关证据，如施工记录、照片、视频等。
4. 及时提出索赔：施工方在发现索赔事由后，应及时提出索赔，以免错过索赔期限。
5. 妥善处理索赔争议：在索赔过程中，施工方应保持冷静，妥善处理索赔争议，争取自身权益。
总之，工程施工建设索赔是合同管理中的一项重要内容。
了解索赔的定义、原因、分类、程序以及索赔技巧，有助于合同双方在工程实施过程中妥善处理索赔问题，确保工程项目的顺利进行。
第8章 建设工程施工索赔
（4）按索赔的依据分
①合同内索赔（Contractual Claim）
②合同外索赔（Non-Contractual Claim）
③道义索赔（Ex-Gratia Payment）。 （5）按当事人分
①承包商与业主之间的索赔； ②承包商与分包商间的索赔，在这类索赔处 理中，监理工程师一般不直接参与处理； ③发包人或承包人与供货人、运输人间的索 赔； ④发包人或承包人与保险人间的索赔。
述通知后，在不必事先承认业主责任的情况下，监督此类记录，并可以指 令承包商保持进一步的同期记录。承包商应按工程师的要求提供此类记录 的复印件，并允许工程师审查所有些类记录；
（3）提交索赔报告。在引起索赔的事件或情况发生42天之内，或在工
程师批准的其他合理时间内，承包商应向工程师提交一份索赔报告，详细 说明索赔的依据以及索赔的工期和索赔的金额；
3、报告编写的要求
1）实事求是 2）证据充分 3）计算准确 4）简明扼要
4、索赔的艺术
8.2.4 索赔的解决方法 1. 协商解决 2. 调解 3. 仲裁 4. 诉讼 5. 争议评审
8.3 费用索赔和工期索赔的计算方法
8.3 费用索赔和工期索赔的计算方法
8.3.1 费用索赔 一、索赔费用的构成
（1）可索赔费用的分类：
①按索赔费用性质的划分，在工程实际中，承包商的费用索赔
包括额外工作索赔和损失索赔。
②按可索赔费用的构成划分
可索赔费用按项目构成可分为直接费和间接费。其中直接费包括人工费、 材料费、机构设备费、分包费，间接费包括现场和公司总部管理费、保 险费、利息及保函手续费等项目。
按照工程惯例，承包商的索赔准备费用，索赔金额在索赔处理期间的 利息、促裁费用、诉讼费用等是不能索赔的，因而不应将这些费用包含 在索赔费用中。
建筑工程索赔的形式有哪几种
一、建筑工程索赔的形式有哪几种施工中的常见索赔项目主要有下面几种方式：1、工程检查及中间验收引起的索赔。
业主方工程师的检查检验不应影响施工正常进行，因业主方工程师指令失误、延误检查或其他非承包人原因发生的增加合同价款的情形，由业主方承担。
2、设计变更引起的索赔。
如施工过程中业主因工程实际需要等非施工方的原因对工程设计进行变更，应按照施工合同约定向承包人发出书面设计变更通知，并保留书面变更文件，因变更导致合同价款的增减及工期延误产生的损失，应由业主方承担，工期相应顺延。
3、其他有关施工的索赔。
由于建设工程工程量大、投资多、结构复杂、技术和质量要求高、工期长，且工程本身和工程的环境有许多不确定性，难以全部概括施工过程中存在的问题，承包方可根据实际情况进行索赔。
二、建筑工程索赔怎么计算1、总费用法。
计算出索赔工程的总费用，减去原合同报价，即得索赔金额。
这种计算方法简单但不尽合理，因为实际完成工程的总费用中，可能包括由于承包人的原因（如管理不善，材料浪费，效率太低等）所增加的费用，而这些费用是属于不该索赔的；另一方面，原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。
凡此种种原因，使得采用此法往往会引起争议，故一般不常用。
但是在某些特定条件下，当需要具体计算索赔金额很困难，甚至不可能时，则也有采用此法的。
这种情况下，应具体核实已开支的实际费用，取消其不合理部分，以求接近实际情况。
2、修正的总费用法。
原则上与总费用法相同，计算对某些方面作出相应的修正，以使用结果更趋合理，修正的内容主要有：一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段，而不是整个工期。
二是只计算在该时期内受影响项目的费用，而不是全部工作项目的费用三是不直接采用原合同报价，而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。
根据上述修正，可比较全理地计算出索赔事件影响，而实际增加的费用。
3、实际费用法。
实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法这种方法比较复杂，但能客观地反映施单位的实际损失，比较合理，易于被当事人接受，在国际工程中被广泛采用。
建设工程施工索赔与技巧
建设工程施工索赔与技巧咱先来说说啥是建设工程施工索赔。
这呀，就好比你在工地干活，本来该给你的好处没给到位，或者不该让你受的损失让你受了，那你就得站出来，要回自己该得的，这就是索赔。
我给您讲个真事儿。
之前我认识一个搞工程的大哥，他承包了一个小区楼盘的部分施工。
结果呢，甲方那边突然改了设计方案，这一改不要紧，好多已经备好的材料都用不上了，还得重新采购。
而且工期也因为这一变动延长了不少。
这大哥一开始还想着自己默默承担，毕竟觉得以后还得和甲方合作，怕闹僵了不好。
可谁知道，这一改造成的损失越来越大，他自己实在扛不住了。
于是就决定索赔。
他整理了各种证据，像设计变更的通知啦、额外采购材料的发票啦、工人因为工期延长多干的工时记录啦等等。
然后小心翼翼地去找甲方谈。
这索赔可真是个技术活。
首先，你得清楚啥情况能索赔。
比如说，甲方没按时提供施工场地，或者提供的图纸有错误，又或者是不可抗力的因素导致工程受损，这些都是可以索赔的理由。
然后呢，索赔还得讲究时机。
你不能等事情都过去好久了才想起来，得在问题发生后的规定时间内，赶紧把索赔意向通知发出去。
就像上面说的那位大哥，他好在发现问题后不久就行动了，要是再拖拖，可能就更麻烦了。
还有啊，索赔的证据那是相当重要。
没有证据，你说得再天花乱坠也没用。
这证据得详细、准确、有说服力。
比如说，因为甲方原因导致工程停工，那你得有停工期间的现场照片、工人的出勤记录、机械设备的闲置证明等等。
再说说索赔的计算方法。
这可不能瞎算，得有理有据。
比如费用索赔，你得把增加的成本一项一项算清楚，像人工费用增加多少，材料费用多花了多少，管理费、利润怎么算。
工期索赔呢，就得通过网络计划图等方法，把延误的时间算准确。
索赔的谈判技巧也很关键。
态度不能太强硬，也不能太软弱。
要把自己的损失和困难讲清楚，同时也要理解甲方的立场。
要善于倾听甲方的意见，找到双方都能接受的解决方案。
总之啊，建设工程施工索赔可不是一件简单的事儿，需要我们细心、耐心，还得有策略、有技巧。
工程索赔的计算标准
工程索赔的计算标准工程索赔是指在工程建设过程中，由于各种原因导致工程施工单位或者业主方需要进行索赔的一种行为。
工程索赔的计算标准是指在进行工程索赔时，需要遵循的一系列计算方法和标准，以确保索赔的公正和合理性。
在实际的工程建设中，由于种种原因，工程索赔是不可避免的，而且索赔的计算标准对于双方的权益保护至关重要。
因此，本文将就工程索赔的计算标准进行探讨，以期为工程建设相关人员提供一定的参考和帮助。
首先，工程索赔的计算标准应当包括索赔金额的计算方法。
在进行工程索赔时，索赔金额的计算是最为关键的一环。
一般来说，索赔金额的计算应当包括直接损失和间接损失两部分。
直接损失是指由于施工单位或者业主方的原因导致的直接经济损失，如材料浪费、人工成本增加等；而间接损失则是指由于工程延误或者变更导致的间接经济损失，如工期延长引起的利息损失、设备闲置费用等。
因此，在计算索赔金额时，需要对直接损失和间接损失进行详细的核算和分析，以确保索赔金额的合理性和准确性。
其次，工程索赔的计算标准还应当包括索赔时间的确定方法。
在进行工程索赔时，索赔时间的确定是十分重要的。
一般来说，索赔时间应当是指施工单位或者业主方发现工程问题并提出索赔要求的时间点。
在确定索赔时间时，需要充分考虑工程施工的实际情况和合同约定，以避免因时间争议而导致索赔纠纷的发生。
同时，索赔时间的确定也需要考虑到工程索赔的时效性，以确保索赔能够及时有效地进行。
最后，工程索赔的计算标准还应当包括索赔依据的确定方法。
在进行工程索赔时，索赔依据的确定是十分关键的。
一般来说，索赔依据应当是指施工单位或者业主方提出索赔要求的合同条款、工程变更通知书、工程设计变更等相关文件。
在确定索赔依据时，需要对相关文件进行仔细的审查和分析，以确保索赔依据的合法性和有效性。
同时，索赔依据的确定还需要充分考虑工程施工的实际情况和工程变更的合理性，以避免因索赔依据不足而导致索赔无法成立的情况发生。
综上所述，工程索赔的计算标准是工程建设中十分重要的一环，对于保障双方的权益和维护工程建设的正常进行具有重要意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用索赔计算
费用索赔都是以补偿实际损失为原则，实际损失包括直接损失和间接损 失两个方面，其中要注意的一点是索赔对建设单位不具有任何惩罚性质。 因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失 的计算，都应有详细的具体 证明，并在索赔报告中出具这些证据。没有证据，索赔要求不能成立。
施工机械费索赔： 机械费索赔包括增加台班数量、机械闲置或工作效率降低、台班费率上
涨等费用。对于机械闲置费，有两种计算方法。一是按公布的行业标准租 赁费率进行折减计算，二是按定额标准的计算方法，一般建议将其中的不 变费用和可变费用分别扣除一定的百分比进行计算。
现场管理费索赔计算： 现场管理费包括工地的临时设施费、通讯费、办公费、现场管理人员和
费用索赔计算方法
(3) 分项法 分项法是将索赔的损失的费用分项进行计算，其内容如下：人工费索赔
；材料费索赔；施工机械费索赔；现场管理费索赔计算；总部管理费索赔 计算。
人工费索赔： 人工费索赔包括额外雇佣劳务人员、加班工作、工资上涨、人员闲置和
劳动生产率降低的费用。对于劳动生产率降低导致的人工费索赔，一般可 用如下方法计算：实际成本和预算成本比较法。这种方法是对受干扰影响 工作的实际成本与合同中的预算成本进行比较，索赔其差额。这种方法需 要有正确合理的估价体系和详细的施工记录。正常施工期与受影响期比较 法。这种方法是在承包商的正常施工受到干扰，生产率下降，通过比较正 常条件下的生产率和干扰状态下的生产率，得出生产率降低值，以此为基 础进行索赔。
费用索赔计算方法
索赔金额的计算方法很多，各个工程项目都可能因具体情况不同而采用 不同的方法，主要有三种。 (1)总费用法。计算出索赔工程的总费用，减去原合同报价，即得索赔金额 。
费用索赔计算方法
(2) 总费用法和修正的总费用法 总费用法又称总成本法，就是计算出该项工程的总费用，再从这个已实
际开支的总费用中减去投标报价时的成本费用，即为要求补偿的索赔费用 额。
建设工程施工索赔的计算
OPEN TENDERING
学习目录
工期索赔计算 费用索赔计算 费用索赔计算方法
工期索赔计算
工期索赔的计算主要有网络分析和比例计算法两种。网络分析法是利用 进度计划的网络图，分析其关键线路。 比例计算法的公式为： 对于已知部分工程的延期的时间：
工期索赔值=该受干扰部分工期拖延时间×受干扰部分工程的合同价/ 原 合同总价 对于已知额外增加工程量的价格：
服务人员的工资等。现场管理费索赔计算的方法一般为：现场管理费索赔 值＝索赔的直接成本费用×现场管理费率现场管理费率的确定选用下面的方 法：合同百分比法。即管理费比率在合同中规定。行业平均水平法。即采 用公开认可的行业标准费率。原始估价法。即采用投标报价时确定的费率。 历史数据法。即采用以往相似工程的管理费率。
材料费索赔： 材料费索赔包括材料消耗量增加和材料单位成本增加两种方面。追加额
外工作、变更工程性质、改变施工方法等，都可能造成材料用量的增加或 使用不同的材料。材料单位成本增加的原因包括材料价格上涨、手续费增 加、运输费用（运距加长、二次倒运等）、仓储保管费增加等等。材料费 索赔需要提供准确的数据和充分的证据。
公司管理费索赔计算： 公司管理费是承包商的上级部门提取的管理费，如公司总部办公楼折旧、
总部职员工资、交通差旅费、通讯、广告费等。