建设工程勘察合同书(doc 6页)
建设工程勘察合同范本
建设工程勘察合同范本合同编号：【填写合同编号】甲方（委托方）：【填写甲方全称】乙方（受托方）：【填写乙方全称】鉴于甲方拟在【填写工程地点】开展【填写工程名称】的建设工作，现需对该工程进行专业的地质勘察，特委托乙方提供相应的勘察服务。
经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方就【填写工程名称】的建设工程勘察服务的权利义务，保证勘察工作的顺利进行，为工程设计与施工提供准确的地质资料。
二、合同范围及内容1. 乙方负责对【填写具体区域或点位】进行地质勘察，包括但不限于地形测量、地质测绘、土壤分析等工作。
2. 乙方应按照国家相关标准和行业规范执行勘察作业，并确保成果的准确性和可靠性。
3. 勘察报告应包含所有必要的技术数据和分析结论，以及相关的图纸和资料。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方提交最终勘察报告且经甲方确认无误之日终止。
预计勘察工作将在【具体日期】前完成。
四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币【大写金额】元整（￥【小写金额】）。
2. 甲方应在合同签订后【指定天数】日内支付合同价款的【百分比】作为定金。
3. 余款在乙方提交最终勘察报告且经甲方验收合格后【指定天数】内一次性付清。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间提交合格的勘察成果，应按每日逾期总价款的【具体比例】%向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付相应款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日应付款项的【具体比例】%计算。
六、其他事项1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
4. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程勘察设计合作协议书范本6篇
工程勘察设计合作协议书范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程勘察设计合作协议书范本甲方（委托方）：______________乙方（承接方）：______________鉴于甲方拥有______________项目的建设权，并欲由乙方承担该项目的工程勘察设计工作，双方经友好协商，达成如下合作协议：第一条合作内容乙方接受甲方的委托，承担______________项目的工程勘察设计工作，包括但不限于勘察、设计、编制施工图纸等各项工作，确保项目的顺利进行。
第二条合作期限本合作协议自双方签署之日起生效，至项目建设完工验收合格之日终止。
合作期限为______________年。
第三条合作方式1. 乙方应按照甲方要求，合理组织工程勘察设计工作，严格按照相关标准和规范进行。
2. 乙方应及时报告工作进展情况，听取甲方的意见和建议，做到相互沟通、协商解决。
3. 乙方应确保工程勘察设计成果的质量、安全、准确性，保证其符合相关法律法规的要求。
第四条合作报酬1. 甲方应按照《工程勘察设计合同书》约定，按时支付乙方的工程勘察设计费用。
2. 工程勘察设计费用的支付方式为______________。
第五条保密条款1. 双方在合作过程中涉及的商业秘密、技术资料等均属于保密内容，未经对方允许，任何一方不得向第三方透露。
2. 双方应妥善保管工程勘察设计相关文件资料，防止泄露。
第六条违约责任1. 任何一方未能履行本合作协议的义务或未能按合同约定进行合作，应承担相应的违约责任。
2. 因一方违约给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决双方如就本合作协议的履行发生争议，应友好协商解决。
协商未果的，应提交至______________仲裁解决。
第八条其他1. 本合作协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合作协议自签署之日起生效。
甲方（委托方）：______________乙方（承接方）：______________日期：______________篇2工程勘察设计合作协议书范本甲方（勘察设计单位）：______________统一社会信用代码（营业执照号）：______________联系地址：______________邮政编码：______________法定代表人（负责人）：______________电话：______________传真：______________电子邮箱：______________乙方（委托单位）：______________统一社会信用代码（营业执照号）：______________联系地址：______________邮政编码：______________法定代表人（负责人）：______________电话：______________传真：______________电子邮箱：______________鉴于甲方具有从事勘察设计活动的资质和技术能力，乙方有相应的勘察设计需求，双方经平等协商，达成如下合作协议：第一条协议目的为保障工程勘察设计活动的顺利进行，明确双方责任，双方约定在诚信互利、平等协商的基础上，开展合作。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
建设工程勘察合同(三)6篇
建设工程勘察合同（三）6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXX工程勘察公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程勘察工作，目的是为甲方提供准确的地质勘察资料，确保工程建设的顺利进行。
工程名称为XXXX工程，工程地点位于XXXXXXXXX，工程规模、特性及工艺要求详见附件。
第二条勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行现场勘察、地质勘探、地质测试等工作。
2. 乙方应根据勘察结果，编制详细的地质勘察报告，报告中应包括地质构造、岩土性质、地下水状况等相关内容。
3. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察成果负责。
第三条合同履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为XX个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，合理安排勘察工作，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商延长履行期限。
第四条合同价格及支付方式1. 本合同的总价为人民币XX元整（￥XX元）。
价格包含勘察工作的人工费、材料费、设备费等所有费用。
具体价格明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
乙方完成勘察工作并提交合格的地质勘察报告后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方在收款时应当向甲方提供合法有效的发票。
第五条知识产权及保密条款1. 乙方对本次勘察工作中所涉及的技术成果享有知识产权。
2. 甲方对乙方提供的地质勘察报告享有使用权，但不得擅自转让给第三方。
建设工程勘察合同(一)6篇
建设工程勘察合同（一）6篇篇1建设工程勘察合同（一）随着城市化进程的加快和建设规模的不断扩大，建设工程勘察的重要性日益突显。
建设工程勘察是建设工程的前期准备工作，直接关系到工程的质量、进度和成本，是确保工程顺利进行的重要环节。
为了规范建设工程勘察活动，保障工程质量和安全，建设单位和勘察单位之间需要签订建设工程勘察合同。
一、合同主体建设工程勘察合同是勘察单位与建设单位之间签订的合同，是规范双方在建设工程勘察活动中权利和义务关系的重要依据。
合同主体通常包括建设单位、勘察单位和现场工程管理部门等。
建设单位是主要的委托方，负责支付勘察费用、提供勘察资料和协助勘察工作的顺利进行；勘察单位则是主要的承包方，负责完成建设工程勘察任务，并对勘察结果的真实性和准确性负责；现场工程管理部门则是起协调作用的一方，负责监督和检查勘察工作的进度和质量。
二、合同内容建设工程勘察合同的内容主要包括以下几个方面：1. 勘察范围和任务：明确勘察工作的范围和内容，包括地质勘察、测量勘察、水文勘察等，确保勘察任务的全面性和准确性。
2. 勘察费用和支付方式：约定勘察费用的金额及支付方式，包括费用的结算周期、发票开具要求等，保障勘察单位的正常经营和发展。
3. 勘察时间和工期：明确勘察任务的时间节点和工期要求，确保勘察工作按时完成，为后续工程建设提供准确的数据支持。
4. 勘察资料和报告：约定勘察单位应提交的勘察资料和报告，包括勘察报告的内容和格式、验收标准等，确保勘察结果的准确性和可操作性。
5. 法律责任和争议解决：明确双方在合同履行过程中应承担的责任和义务，包括违约责任和争议的解决方式，确保双方的合法权益不受损害。
三、合同履行建设工程勘察合同的履行一般分为以下几个阶段：1. 签订合同：双方根据勘察任务的具体要求和合同条款，签订建设工程勘察合同，并在合同中明确双方的权利和义务关系。
2. 履行勘察任务：勘察单位按照合同约定的范围和内容进行勘察工作，实施地质勘察、测量勘察、水文勘察等活动，确保勘察结果的准确性和可靠性。
(完整版)建设工程勘察合同(示范文本)(GF-2016-0203)
GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同书(doc 6页)
建设工程勘察合同
建设单位（甲方）：
地址：邮码 ____________ 电话
法定代表人：职务
勘察单位（乙方）：
地址：邮码 ____________ 电话
法定代表人：职务
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________.
人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交工程地质报告书一式____份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为
________元。
自本勘察合同生效后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。
甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。
勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。
第六条甲方的违约责任
1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。
第七条乙方的违约责任
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。
第八条纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第项方式解决：（1）申请________仲裁委员会仲裁；（2）向________人民法院起诉。
第九条其他约定
________________________________________________________________
本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送计委、建委、建行……各留存一份。
建设单位（甲方）：____________
代表人：______________________
________年____月____日
勘察单位（乙方）：____________
代表人：______________________
________年____月____日。