脱硫BOT合同范本
脱硫工程合同范本
脱硫工程合同范本甲方（发包方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（承包方）：公司名称：[承包方公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[承包方公司地址]联系电话：[联系电话]一、工程概况1. 工程名称：[脱硫工程具体名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[详细描述脱硫工程的范围和要求]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价为：[具体金额]2. 付款方式：[具体付款方式和时间节点]四、双方责任1. 甲方责任：提供工程所需的场地、水源、电源等必要条件；按照合同约定支付工程价款；派员监督工程进度和质量，协调施工中的有关问题。
2. 乙方责任：按照合同要求完成脱硫工程的设计、施工和调试；确保工程质量符合国家和行业标准；负责工程的安全生产，承担因施工造成的安全事故责任；提供工程竣工验收所需的相关资料。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[验收期限]内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收报告。
六、质量保证1. 乙方对脱硫工程的质量保证期为[质保期限]，在质保期内如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
2. 质保期满后，如工程无质量问题，甲方应退还质量保证金。
七、违约责任1. 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程无法正常进行，双方应协商解决。
八、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
脱硫运维承包合同6篇
脱硫运维承包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要对其脱硫系统进行运维管理，乙方具备相应的技术实力和运维经验，双方经友好协商，达成以下脱硫运维承包合同，以资共同遵守：一、承包内容1. 乙方负责甲方脱硫系统的日常运维管理，包括但不限于设备巡检、故障诊断与排除、系统优化、故障应急处理等。
2. 乙方应按照国家和地方有关环保法规及标准，确保脱硫系统正常运行，保证烟气排放达到环保要求。
3. 承包期间，乙方应提供必要的技术支持和培训，提高甲方人员的运维水平。
二、承包期限本合同承包期限为XX年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、承包费用及支付方式1. 承包费用总额为人民币____万元（大写：____万圆整）。
2. 支付方式：甲方应按季度向乙方支付承包费用，乙方应提供合法有效的发票。
3. 如因甲方原因导致脱硫系统出现故障，且需乙方额外提供技术服务，双方应另行商定服务费用及支付方式。
四、双方责任与义务1. 甲方应提供必要的资料和条件，协助乙方进行脱硫系统的运维管理。
2. 乙方应确保脱硫系统的稳定运行，如因乙方原因导致脱硫系统出现故障，乙方应承担相应责任。
3. 乙方应定期向甲方提供运维报告，包括设备运行状况、故障诊断与排除情况等。
4. 双方应对涉及商业秘密和技术秘密的信息予以保密。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致脱硫系统出现故障，且未能按照合同约定履行维修义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 如因甲方原因导致未能按时支付承包费用，甲方应承担违约责任，并按照未支付金额的百分之____（____%）支付违约金。
3. 双方因违约导致合同解除的，应依法承担违约责任。
六、合同变更与解除1. 本合同经双方协商一致，可以变更或补充。
2. 本合同在履行过程中，如因不可抗力导致无法继续履行，双方可协商解除合同。
3. 本合同期满前，双方可协商续签或终止合同。
脱硫施工合同范本百度文库
脱硫施工合同范本百度文库
甲方（委托方）：
地址：
联系人：
联系电话：
乙方（施工方）：
地址：
联系人：
联系电话：
根据国家相关法律法规，双方自愿达成以下脱硫施工合同，共同遵守并履行约定事项：
一、工程名称：脱硫施工工程
二、工程地点：
三、工程内容：根据甲方要求，乙方负责进行脱硫施工，具体内容包括但不限于设备安装、管道连接、试运行等。
四、工程工期：约定工期为（具体时间），具体工期根据实际情况另行商议。
五、工程费用：
1. 总工程造价为（具体金额），包括人工费、材料费等，具体支付方式另行商议。
2. 如因工程变更或其他原因需要额外费用，双方协商确定后另行支付。
六、质量要求：乙方保证施工质量符合相关标准，如发现质量问题，乙方需承担相应责任。
七、保修期：乙方承诺工程保修期为（具体时间），在保修期内提供免费维修服务。
八、违约责任：如因乙方原因造成工程延误或质量问题，乙方需承担相应违约责任。
九、其他约定事项：双方如有其他约定，可另行补充协商确定。
十、合同生效及解决纠纷：本合同自双方签字盖章后生效，如双方在履行合同过程中发生
争议，应协商解决；协商不成时，可向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签约日期：签约日期：。
脱硫设计合同范本
脱硫设计合同范本甲方（委托方）：________________乙方（设计方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行脱硫设计的事宜，达成如下协议：一、合同主体1.1 甲方为具有完全民事行为能力的法人或其他组织，有权委托乙方进行脱硫设计。
1.2 乙方为具有相应资质的脱硫设计单位，愿意接受甲方的委托，完成脱硫设计任务。
二、设计范围及内容2.1 设计范围：本合同的设计范围包括脱硫工艺设计、设备选型、管道布置、电气及自动化控制设计、土建结构设计等。
2.2 设计内容：乙方根据甲方提供的项目资料和设计要求，完成脱硫系统的初步设计、施工图设计、竣工图设计及设计变更等相关工作。
三、设计依据3.1 国家、行业和地方的相关法律法规、规范和标准。
3.2 甲方提供的项目资料、设计要求和工程条件。
3.3 乙方的设计经验和专业技术知识。
四、设计费用及支付4.1 设计费用：本合同的设计费用为人民币_______元（大写：________________元整），不含税。
4.2 支付方式：甲方在合同签订后_______个工作日内支付乙方设计费用的_______%（即人民币_______元），剩余设计费用在乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后_______个工作日内支付。
五、设计周期5.1 初步设计：乙方在合同签订后_______个工作日内完成初步设计，并提交初步设计文件。
5.2 施工图设计：乙方在初步设计文件经甲方确认后_______个工作日内完成施工图设计，并提交施工图设计文件。
5.3 竣工图设计：乙方在工程竣工后_______个工作日内完成竣工图设计，并提交竣工图设计文件。
六、设计文件提交6.1 乙方应按照合同约定的设计周期提交设计文件，包括初步设计文件、施工图设计文件和竣工图设计文件。
6.2 设计文件提交方式：乙方将设计文件电子版发送至甲方指定的电子，并将纸质版设计文件邮寄至甲方指定的地址。
脱硫工程合同范本
脱硫工程合同范本空白合同甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于甲方拟对其工厂进行脱硫工程改造，现委托乙方负责脱硫工程设计、施工及调试工作。
双方经友好协商，达成如下合同：一、项目名称：脱硫工程改造项目二、项目地点：三、项目内容：包括但不限于脱硫工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等工作。
四、项目工期：自合同生效之日起，乙方须在__天内完成脱硫工程改造。
五、项目费用：脱硫工程改造的总费用为人民币________元整。
甲方应按照工程进度支付工程款项，具体支付比例和时间安排如下：1. 设计阶段款项：____%（合计____元）在合同签订后__日内支付；2. 设备采购款项：____%（合计____元）在设备订购后__日内支付；3. 施工安装款项：____%（合计____元）按照工程进度分期支付；4. 调试运行款项：____%（合计____元）在脱硫工程调试运行合格后__日内支付。
六、施工标准：乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行脱硫工程改造，确保工程质量和安全。
七、设备质保：脱硫设备质保期为__年，乙方应在质保期内对设备进行免费维护和保养。
八、违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
九、合同变更：任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
十、合同解除：若因不可抗力等不可预见因素导致无法履行合同，双方可协商解除合同，解除合同后已支付的费用应按实际工作量结算。
十一、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。
十二、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：______ 签字：______日期：______ 日期：______。
脱硫bot合同范本
脱硫bot合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（服务提供方）：____________________鉴于甲方需要脱硫服务以满足其环保要求，乙方具备提供脱硫服务的能力和资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：第一条服务内容1.1 乙方应按照本合同约定，向甲方提供脱硫服务，确保甲方排放的气体达到国家和地方规定的环保标准。
1.2 脱硫服务的具体内容、技术要求、服务范围等，由双方另行签订的技术协议书明确。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条服务费用及支付方式3.1 甲方应按照本合同约定向乙方支付脱硫服务费用，具体金额为人民币（大写）：____________________。
3.2 服务费用的支付方式为：____________________（如：一次性支付、分期支付等）。
3.3 甲方应在本合同签订之日起____个工作日内支付首期服务费用，后续服务费用按照约定的时间和条件支付。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权要求乙方按照约定提供符合标准的脱硫服务。
4.2 甲方应按照约定及时支付服务费用。
4.3 甲方应提供必要的协助和配合，以便乙方顺利开展脱硫服务。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照约定收取服务费用。
5.2 乙方应按照约定提供符合标准的脱硫服务，并保证服务质量。
5.3 乙方应对甲方提供的相关资料和信息保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。
第六条质量保证6.1 乙方应保证提供的脱硫服务符合国家和地方的环保标准。
6.2 如甲方发现乙方提供的服务不符合约定标准，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿整改。
第七条违约责任7.1 如甲方未按时支付服务费用，应按照未付款项的____%向乙方支付违约金。
7.2 如乙方未按约定提供服务或服务质量不符合标准，应按照服务费用的____%向甲方支付违约金。
脱硫运维承包合同6篇
脱硫运维承包合同6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，鉴于甲方需要对其脱硫设施进行运维承包，乙方具备相应的专业能力和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、承包项目及范围1. 乙方承包甲方的脱硫设施运维工作，包括但不限于设备的日常检查、维护保养、故障修复、性能优化等。
2. 承包期限为XX年，自合同签订之日起生效。
承包期满，双方可协商续签。
二、合同金额及支付方式1. 甲方应向乙方支付脱硫运维承包费用，总金额为人民币________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方应在XX个工作日内向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成年度运维工作并经甲方验收合格后，甲方应在XX 个工作日内支付剩余款项。
三、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）甲方应提供脱硫设施的相关技术资料，为乙方开展工作提供必要的支持和便利；（2）甲方有权对乙方的运维工作进行监督和检查，确保设施正常运行；（3）按时支付承包费用。
2. 乙方职责与义务：（1）乙方应确保脱硫设施正常运行，降低故障率，保障环境安全；（2）乙方应按照国家和地方相关规定及操作规范进行运维工作；（3）乙方应定期对脱硫设施进行检查和保养，及时发现并处理潜在问题；（4）乙方应向甲方提供年度运维工作报告，总结工作成果，提出建议和改进措施；（5）未经甲方同意，乙方不得将承包项目转包给第三方。
四、保密条款1. 双方应对涉及本合同的商业秘密和技术秘密进行严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露和使用应遵守国家相关法律法规和行业标准。
五、违约责任1. 若因乙方原因导致脱硫设施运行不正常或造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方未按约定支付承包费用，每逾期一日，应向乙方支付XX%的违约金。
3. 若因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。
脱硫工程合同范本
脱硫工程合同范本一、项目名称与内容1.1 项目名称：脱硫工程项目1.2 项目内容：乙方负责甲方脱硫工程项目的施工、设备安装、调试、验收及售后服务。
二、合同金额与支付2.1 合同金额：人民币【】元整（大写：【】元整）2.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款；（2）乙方完成项目施工进度达到50%时，甲方支付合同金额的30%；（3）乙方完成项目施工进度达到80%时，甲方支付合同金额的30%；（4）项目验收合格后，甲方支付合同金额的20%；（5）乙方提供售后服务满一年后，甲方支付合同金额的10%作为质保金。
三、工程期限3.1 工程期限：自合同签订之日起，【】个月内完成施工及设备安装调试工作。
四、乙方责任4.1 乙方负责按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，完成脱硫工程项目的施工及技术服务工作。
4.2 乙方应确保施工质量，并按照甲方要求提供相关施工资料，配合甲方完成项目验收。
4.3 乙方应在工程期限内完成项目施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
4.4 乙方应提供一年期的售后服务，包括设备维修、保养、技术支持等。
五、甲方责任5.1 甲方负责提供项目所需的相关资料，包括施工图纸、设备清单等。
5.2 甲方负责协助乙方办理施工手续，并承担相关费用。
5.3 甲方应按照约定支付合同金额，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。
5.4 甲方有权对乙方施工质量进行监督，如发现质量问题，有权要求乙方整改。
六、合同变更与解除6.1 双方同意，在合同履行过程中，如因客观原因导致合同无法履行，经双方协商一致，可以变更或解除合同。
6.2 合同解除或变更后，双方应根据实际情况，合理分担已发生的费用。
七、违约责任7.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
7.2 乙方未按照约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付合同金额的【】%作为违约金。
脱硫除硫合同范本
脱硫除硫合同范本甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、项目名称及内容1. 项目名称：[甲方单位名称]脱硫除硫项目2. 项目内容：乙方负责为甲方提供脱硫除硫设备的设计、安装、调试及运营维护服务，确保甲方废气中的硫含量达到国家环保标准。
二、项目地点项目实施地点为甲方指定的[具体地点]。
三、项目期限1. 本项目的建设期为自合同签订之日起[建设期时长]个工作日。
2. 项目运营维护期为自脱硫除硫设备调试合格之日起[运营维护期时长]年。
四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1. 甲方应按照本合同的约定，及时向乙方支付相关费用。
2. 甲方应向乙方提供项目实施所需的相关资料和信息，包括但不限于废气产生量、废气成分、生产工艺等。
3. 甲方应为乙方的项目实施提供必要的协助和配合，包括但不限于提供施工场地、水电供应等。
4. 甲方应按照乙方的要求，对废气处理设备进行日常操作和维护，确保设备的正常运行。
5. 甲方有权对乙方的项目实施过程进行监督和检查，提出合理的意见和建议。
（二）乙方责任与义务1. 乙方应按照国家相关标准和规范，以及本合同的约定，为甲方提供优质的脱硫除硫服务。
2. 乙方应根据甲方提供的资料和信息，进行脱硫除硫设备的设计和选型，确保设备的处理能力和处理效果满足甲方的需求。
3. 乙方应按照合同约定的时间和要求，完成脱硫除硫设备的安装、调试工作，并确保设备一次性通过环保验收。
4. 乙方应负责脱硫除硫设备的运营维护工作，定期对设备进行检查、维修和保养，确保设备的正常运行。
脱硫bot合同范本
脱硫bot合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行脱硫工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：甲方委托乙方进行脱硫工程的设计、采购、施工、调试及技术服务等。
二、合同价款2.1 合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 上述合同总价款已包括乙方为履行本合同所发生的所有费用、税金等。
三、支付方式（1）预付款：合同签订后_______个工作日内，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款，即人民币_______元（大写：_______元整）。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交进度款申请。
甲方应在收到进度款申请后_______个工作日内支付进度款，支付比例为实际完成工程量的_______%，累计支付金额不超过合同总价款的_______%。
（3）验收款：工程验收合格后_______个工作日内，甲方支付合同总价款的_______%，即人民币_______元（大写：_______元整）。
（4）质保金：工程验收合格后_______年内，甲方保留合同总价款的_______%作为质保金，即人民币_______元（大写：_______元整）。
质保期满后，无质量问题，甲方在_______个工作日内一次性支付给乙方。
四、工程进度4.1 乙方应根据合同约定的工程内容、工程量及工程进度计划，确保工程按照约定的时间节点完成。
4.2 乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告工程进度，并接受甲方的监督和检查。
五、质量标准5.1 工程质量应符合国家、行业及甲方规定的相关标准、规范和要求。
5.2 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，并接受甲方的质量监督。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
兖州聚源热电有限责任公司锅炉烟气治理工程BOT项目合同文件合同编号：发包方：兖州聚源热电有限责任公司承包方：山东洁特环保新技术有限公司2014 年 6 月目录第一部分协议书 (4)第一章定义与合同文件 (4)第1条定义 (4)第2条合同文件 (4)第二章项目投资建设 (6)第3条项目建设投资及建设目标 (6)第4条场地的获得和使用 (7)第5条项目前期建设......................................... 错误!未定义书签。
第6条设计.. (7)第7条施工 (7)第8条调试和验收 (9)第9条竣工延误 (9)第10条界限划分............................................ 错误!未定义书签。
第三章技术保障参数......................................... 错误!未定义书签。
第11条项目技术保障参数.................................... 错误!未定义书签。
第四章运营. (10)第12条运营与维护 (10)第五章项目项目设施的移交 (12)第13条运营期满后的移交 (12)第14条发包方的权利和义务 (12)第15条承包方的权利和义务 (13)第16条不可抗力定义 (15)第八章争议的解决 (16)第17条争议的解决 (16)第九章其他条款 (16)第18条合同文件 (16)第19条修改 (16)第20条合同文字和文本 (16)第29条合同生效 (16)第二部分合同附件 (18)附件一技术协议书（单独装订） (18)第三部分合同附件 (18)附件二保运费用协议书（单独装订） (18)第一部分协议书第一章定义与合同文件第1条定义在本合同中，除根据上下文另有所指外，下述词语具有如下含义：项目：指兖州聚源热电有限责任公司锅炉烟气治理工程BOT项目。
保证值：双方就项目各自保证的有关技术或性能参数，详见本合同附件一《技术协议书》。
BOT：指承包方在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和移交项目，并承担风险及相关的法律、法规责任。
工作日：指除法定节假日（包括双休日）以外的公历日。
项目效率：指烟气通过项目设施后脱除的烟尘、二氧化硫、氮氧化物量与未经项目前烟气中所含的烟尘、二氧化硫、氮氧化物量的百分比。
项目设施利用率：项目设施年运行时间与燃煤发电机组年运行时间之比[注]。
[注：该定义为国家发改委、国家环保总局关于印发燃煤发电机组项目电价及项目设施运行管理办法（试行）的通知及相应的国家环保规定]。
第2条项目费用内容本项目的BOT模式的项目费用包括但不仅限于以下内容：2.1建设期费用2.1.1 建筑、安装工程费人工费、材料费、施工机械使用费，以及承包方认为应计取的各项费用(含利润、税金)。
2.1.2 设备购置费(包括备品备件、专用工具)用于本项目项目的所有设备(包括备品备件、专用工具)费、技术资料费、技术服务费、保险费、运杂费(包括大件运输措施费)、税费(包括进口设备/部件)等。
2.1.3 调试费用（1）分部试运行费(含单体调试)；（2）整套启动试运行费(含调试期间所需的全部各种化学用品及吸收剂购置费、水、电费等)。
2.1.4 其他费用（1）项目管理费；（2）设计费(含初步设计和施工图设计)；（3）安全文明施工措施费；（4）竣工文件、竣工图纸编制费；（5）技术服务费(包括设计联络会、技术培训、施工文件审核等)；（6）国外技术担保费；（7）设备技术更新改造费等；（8）运营和维护费用；（9）项目最终移交给发包方所需发生的费用（包括但不限于对发包方生产维护人员的培训费）；（10）其他：包括不可预见的施工措施费、预防自然灾害所采取的措施费、现场设备的二次倒运费、工程建设保险费、合同实施过程中不可预见的风险费以及承包方认为应计取的其他各项费用(含利润、税费)。
上述各项费用承包方在合同中已充分考虑，如价格为0或未列入，则此项工作已包括在项目服务费中。
2.2运营与维护期费用（1）承包方保证项目项目设施的正常运行，不得无故停运。
需要改造、更新项目设施，因项目设备维修需暂停项目设施运行，或因事故需停运的，应向发包方报告。
（2）双方依据有关规定向项目所在地环保部门申请备案，发包方事先向承包方提供其锅炉运行和检修计划，承包方项目设施的正常检修应与发包方机组计划检修同步进行。
（3）承包方应建立项目设施运行台帐，记录项目设施运行和维护、烟气连续监测数据、机组负荷（由发包方提供）、燃料分析（由发包方提供）和项目剂的用量、项目副产物处置、运行事故及处理等情况。
应建立完整的运营日志，记录每一处项目设备的运行情况、运行效果、事故、设备检修等事项，并建立档案。
应建立完善的意外事故应急机制，制定应急预案报发包方备案。
（4）双方依据有关规定接受项目所在地环保部门核查。
承包方依据有关规定向项目所在地环保部门实时传送项目烟气在线监测系统的监测数据。
承包方负责项目装置的烟气排放监测，按规定对有关参数进行测定并记录，定期向发包方环保部门提交检测记录，发包方环保部门有权对装置的烟气排放情况进行监控。
（5）若烟气在线监测系统发生故障不能正常采集、传输数据的，承包方应在事故发生后立即报告发包方，双方依据有关规定共同向项目所在地省（区、市）环保部门报告。
（6）项目废水及污泥由承包方处理后排至发包方指定地点、不得随意排放，处理后的项目废水水质应满足本合同附件一技术协议书的要求，因承包方违约排放项目废水导致的环保处罚由承包方承担。
如国家对污泥排放有明确规定时，由承包方负责处理。
（7）发包方专业技术人员及管理人员或发包方书面授权确认人员在任何时候进入项目监督项目的运营和维护，但不得由此影响项目的正常运营。
第二章项目投资建设第3条项目建设期投资及建设目标3.1项目投资由承包方全额投资，投资金额为2410 万元（大写：贰仟肆佰壹拾万元整）。
其中土建部分金额为386万元（大写：叁佰捌拾陆万元整）其中设备部分金额为965万元（大写：玖佰陆拾伍万元整）其中安装部分金额为579 万元（大写：伍佰柒拾玖万元整）其中融资费用部分金额为480 万元（大写：肆佰捌拾万元整）3.2付款方式：项目环保验收后一月内，业主付总包方工程总价款的40%，即964万元（玖佰陆拾肆万元整）；剩余60%工程款在第二、三年的6-11月，共12个月，平均到每个月内，每月付工程总价款的5%，即120.5万元（壹佰贰拾万伍仟元整）。
3.3付款延迟：发包方应按时足额给付项目款项，若延期支付，每延期一天，则按应付金额的千分之二支付滞纳金，因节假日造成的支付延误另计。
3.3项目保运费用：项目每年运行费用1年签定一次，此费用另计，并不包括在上述建设期费用之内。
具体见三部分附件二。
3.4建设工期目标：2014 年 6 月 20 日开工， 2014 年 10 月 20 日系统整套启动。
3.3建设质量目标：3.3.1 项目工程目标：本工程质量必须全面达到中华人民共和国环境保护行业的标准要求，并用最新标准来规范火电厂烟气项目工程建设，控制火电厂烟气污染物排放，改善环境质量，保障人体健康，促进火电厂可持续发展和烟气项目行业技术进步。
二氧化硫：≤50mg/m3；氮氧化物：≤150mg/m3；烟尘：≤20mg/m3，3.5 安全目标承包方应对本工程项目的设计、制造、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护、日常管理和移交的安全负全部责任，包括但不限于以下内容：不发生一般及以上人身死亡事故；不发生一般及以上机械和交通运输事故；不发生一般及以上火灾事故；不发生一般及以上环境污染事故；不发生违反《劳动合同法》有关规定的事件；不发生一般及以上设备事故。
第4条场地的获得和使用4.1 场地的获得发包方向承包方提供项目需要的用地及项目相关的进厂主干道路设置接口的权利。
4.2 场地使用限制该场地为烟气治理项目及其配套设施建设专用，在未得到发包方的书面许可之前，承包方不得将场地用作与烟气治理项目及其配套设施建设无关的其它用途。
第5条设计5.1 职责划分承包方需按照《技术协议书》的要求，负责完成项目的初步设计、施工图设计及竣工图编制工作，并对项目的技术可行性、运行能力和可靠性进行整体保证，并对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任。
承包方在 2014 年 8月 20 日完成本工程所有施工图设计，并按相关规定向发包方提交全部施工图。
发包方负责提供必要的设计接口和参数，并对项目的设计方案进行评审。
5.2 设计改动在建设中的任何时间，承包方有权对项目设计提出改动建议，条件是所有上述改动不影响发包方利益及安全生产，不违背所有已适用于项目的设计标准，并应遵守所有适用的法律和法规。
5.3 设计配合凡与项目设备相连接的其它设备装置，发包方有提供接口和技术配合的义务，如发包方侧与系统的相关接口部分需要改动，承包方侧做相应改动，费用由承包方承担。
凡与电厂主设备相连接的其它设备装置，承包方有提供接口和技术配合的义务。
第6条施工6.1 承包方的主要责任承包方应依照本合同负责所有项目范围内工程的施工（《技术协议书》规定的由发包方负责的工作除外），并承担工程施工的所有费用和风险。
在不限制上述原则的前提下，承包方的责任如下：（1）在施工过程中注重安全以保护生命、健康、财产和环境；（2）在施工期内，不得影响发包方现有机组的正常安全运行；（3）在施工期间采取一切合理措施减少对公众、居民和商业的干扰和不便；（4）对临时性占地，应符合整体工程使用时间。
工程结束后，应及时清理恢复。
若超期使用，由承包方承担相关费用；（5）在施工组织过程中，要考虑发包方的现场管理需要，服从发包方主体工程的管理规定；（6）在施工过程中，服从电厂主体总承包方对工程的全过程监管；（7）承包方应严格按双方确认的《主要设备、关键材料制造商清单》名单采购，如超出《主要设备、关键材料制造商清单》名单范围，采购前须先向发包方申报。
发包方在5个工作日内完成申报审批，若超时则承包方可以认为发包方放弃该项权利，可自行采购。
6.2 发包方的主要责任（1）在施工期间协调和推进所有与有关政府部门相关的事宜；（2）协助承包方获得国家相关部门的批准；（3）根据场地总体规划方案，在承包方施工期间，发包方为承包方可能超出规定场地边界的临时性占地（包括施工中临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居处占地、设备临时储存所占场地、设备吊装时的临时占地和其他施工过程中所需临时占地）进行协调，提供便利条件，承包方承担相关费用；6.3 质量保证和质量控制在工程施工过程中，承包方应执行技术规范中规定的质量保证和质量控制，向发包方提供完整的有关已完成或正在进行的建设工程质量控制结果的文件。