2020施工安全合同范本(标准版)
确保施工安全的合约样本
确保施工安全的合约样本1. 合约背景为确保施工过程中的安全，减少意外事故的发生，保护施工人员的生命财产安全，特制定本合约。
本合约适用于各类建筑施工项目，包括建筑工程、装饰工程、安装工程等。
2. 合约主体2.1 甲方（发包方）甲方是指雇佣乙方进行施工的一方，负责支付乙方的施工费用，并对施工过程中的安全负责。
2.2 乙方（承包方）乙方是指接受甲方雇佣进行施工的一方，负责按照甲方的要求完成施工任务，并确保施工过程中的安全。
3. 安全责任3.1 甲方责任1. 提供合格的施工场地，保证场地符合国家关于施工安全的相关规定。
2. 提供合格的施工设备、材料，确保设备、材料符合国家关于安全的相关规定。
3. 对乙方施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。
4. 监督乙方施工过程中的安全，发现问题及时要求乙方整改。
3.2 乙方责任1. 严格遵守国家关于施工安全的相关规定，确保施工过程中的安全。
2. 制定详细的安全施工方案，并提交给甲方审批。
3. 对施工人员进行安全培训，确保施工人员了解并掌握安全操作规程。
4. 定期进行安全检查，发现问题及时整改。
4. 安全事故处理4.1 一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。
4.2 甲方应积极配合乙方进行事故调查，找出事故原因，并制定整改措施。
4.3 乙方应对事故造成的损失承担责任，并根据甲方要求进行赔偿。
5. 违约责任5.1 如甲方未按约定提供合格的施工场地、设备、材料，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金。
5.2 如乙方未按约定进行安全施工，甲方有权要求乙方停止施工，并要求乙方支付违约金。
6. 争议解决本合约在履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他约定7.1 本合约自双方签字盖章之日起生效，有效期至施工项目完成之日止。
7.2 本合约一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日（注：本合约仅供参考，具体内容请根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。
施工安全协议书范本(标准版)
施工安全协议书范本(标准版)施工安全协议书范本(标准版)1. 施工单位：2. 建设单位：3. 工程名称：4. 施工地点：5. 协议目的：本协议的目的是为了确保施工过程中的安全，保护工人和其他相关方的利益，并确保项目按照法律和职业健康安全标准执行。
一、施工方责任和义务：施工方必须遵守所有相关的法律法规和标准，包括但不限于：1. 执行本协议。
2. 提供并按时更新施工安全计划和程序，包括风险评估和管理。
3. 提供培训和教育，确保员工了解并遵守安全规定。
4. 提供必要的个人防护设备，并确保其正确使用。
5. 配备专业技术人员负责安全管理。
6. 配备消防设备，并进行经常性维护和检查。
7. 尽力提供安全的工作环境，包括保持施工场地的清洁和无障碍。
8. 及时汇报和调查任何事故和伤害，并采取措施防止再次发生。
9. 配合监管部门的检查和评估工作。
二、建设方责任和义务：建设方必须遵守所有相关的法律法规和标准，包括但不限于：1. 提供设计文件和技术规范，确保施工过程符合相关要求。
2. 监督施工方的安全管理工作。
3. 提供施工现场所需的基础设施，并确保其符合必要的安全要求。
4. 按时支付施工款项，维护合同关系的顺利进行。
三、禁止的行为：1. 在施工场地内吸烟。
2. 违反安全规定，包括但不限于不正确使用个人防护设备、违章操作设备等。
3. 未经授权使用未经安全检查和维护的设备。
4. 在施工场地内饮酒或服用药物。
5. 无视或故意扰乱安全警示标志。
四、保险：施工方必须购买适当的施工安全保险，并提供保险单据给建设方。
五、违约责任：1. 如任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方的违约行为导致他方的损失，应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决：双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
七、生效期限：本协议自签署之日起生效，至工程验收合格并结清所有款项之日止。
八、其他：1. 本协议涉及的附件如下：- 安全计划和程序- 风险评估报告- 个人防护设备清单- 消防设备清单- 安全培训记录2. 本协议涉及的法律名词及注释如下：- 职业健康安全标准：指国家、地方法律法规和相关标准中规定的与职业健康安全相关的具体要求和标准。
2020年建设工程施工合同(标准版)范本
2020年建设工程施工合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________时间：___________________编号：FS-DY-20681 2020年建设工程施工合同【篇一】发包人(全称)：____承包人(全称)：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称：_____。
2。
工程地点：_____。
3。
工程立项批准文号：____。
4。
资金来源：_____。
5。
工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围：_________。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____)(￥_____元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____)(￥____元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元)；2。
合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
2020新版建设工程施工合同示范文本
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020新版建设工程施工合同示范文本The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.2020新版建设工程施工合同示范文本44、合同解除44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。
已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。
除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
全面施工安全合同书
全面施工安全合同书
本合同书旨在确保在施工过程中的安全措施得到充分执行，以保障工人和其他相关人员的生命财产安全。
以下是本合同书的主要内容：
1. 安全责任
承包商将负责确保施工现场的安全，并采取一切必要的措施来预防事故和伤害的发生。
承包商应派遣具备相关经验和培训的工作人员来监督施工过程中的安全事宜。
2. 安全措施
承包商应制定安全计划，并将其提交给业主进行审核。
安全计划应包括但不限于以下内容：
- 施工现场的安全标识和警示标志的设置；
- 施工现场的围栏和警戒线的设置；
- 高处作业的安全防护措施；
- 使用安全设备和防护装备的规定；
- 紧急事故处理和逃生预案；
- 对工人进行安全培训和教育。
3. 安全检查
业主有权随时进行安全检查，并要求承包商配合提供施工现场
的安全文件和记录。
承包商应积极配合并及时改善存在的安全隐患。
4. 违约责任
如果承包商违反本合同书中的安全条款，并因此导致事故或伤
害的发生，承包商将承担相应的法律责任，并赔偿业主因此遭受的
损失。
5. 合同变更
任何对本合同书的修改或变更，应经双方协商一致，并以书面
形式进行确认。
6. 合同解除
如果承包商严重违反本合同书的安全条款，并且无法及时改正，业主有权解除合同，并追究承包商的法律责任。
本合同书自双方签字盖章之日起生效，有效期至施工完工并通
过最终验收为止。
业主：
日期：
承包商：
日期：。
2024年-2020年最新建筑施工合同(正式版)
合同编号：_______2020年最新建筑施工合同（正式版）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________1.4工程面积：__________1.5工程结构：__________1.6工程造价：__________二、合同工期2.1工程开工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3工程总工期：__________天三、工程质量3.1工程质量标准：__________3.2工程质量保证：__________四、合同价款及支付方式4.1合同价款：__________4.2支付方式：__________五、甲方权利与义务5.1提供施工图纸及技术资料：__________5.2提供施工场地及设施：__________5.3监督工程进度及质量：__________5.4按时支付合同价款：__________六、乙方权利与义务6.1严格按照施工图纸及技术资料进行施工：__________6.2确保工程进度及质量：__________6.3按时提交工程进度报告及验收报告：__________6.4依法办理相关施工手续：__________七、违约责任7.1甲方违约：__________7.2乙方违约：__________八、争议解决8.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第__________种方式解决：（1）提交__________仲裁委员会仲裁；（2）依法向__________人民法院起诉。
九、其他约定9.1本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
标准版工地施工合同范本5篇
标准版工地施工合同范本5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 工期延误时，乙方应支付逾期违约金，违约金为合同总金额的千分之三。
三、工程质量1. 乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及甲方要求。
2. 甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行抽查。
如发现问题，乙方应及时整改。
3. 工程质量达不到合同约定的，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
四、付款方式1. 甲方应在签订合同后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。
2. 乙方应按合同约定完成施工任务，并提交验收申请。
甲方在收到验收申请后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的70%。
3. 乙方在收到预付款后，应按规定向甲方开具发票。
甲方在收到发票后，应及时办理报销手续。
4. 乙方应确保收款方与合同签订方一致，否则甲方有权拒绝付款。
五、竣工验收与结算1. 乙方应在工程竣工后，向甲方提交验收申请及相关资料。
甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收合格后，双方应签订验收报告。
验收报告作为结算依据。
3. 结算时，甲方应根据验收报告及合同约定进行结算。
结算完成后，乙方向甲方提交结算报告及发票，甲方在收到结算报告及发票后7个工作日内办理结算手续。
4. 结算时，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
六、违约责任1. 甲方违约时，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
2020年最新建设工程施工合同(示范文本)
2020年最新建设工程施工合同（示范文本）发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：结构形式：层数：建筑面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期：天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价(大写)： (人民币)元(小写)：元(其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文明施工措施费元，总承包服务费元。
)2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4：)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1) 本合同协议书;(2) 中标通知书;(3) 投标函及投标函附件;(4) 本专用合同条款;(5) 本通用合同条款;(6) 技术标准和要求;(7) 图纸;(8) 已标价工程量清单(附件4：);(9) 招标文件、招标文件澄清及修改;(10) 其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真: 传真：开户银行：开户银行：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks.
（合同范本）
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
2020施工安全合同范本(标准版)
2020施工安全合同范本(标准版)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。
下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
甲方单位名称：联系电话：
乙方单位名称：联系电话：
一．目的
为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
二．施工项目：
三．施工地点：
四．施工时间：
五．协议内容：
1、乙方进厂（站、库）施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于
施工过程中的协调、联系。
同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便
利条件和服务。
2、乙方施工前，必须经站（厂、库）安全监督对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签定《施工安
全协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他
施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作；
3、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通
过；
4、施工人员进厂（站、库）必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便
于甲方安全管理人员和上级主管领导检查；
5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施
工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；
6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操
作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必须填写申请单，经甲方厂（站、
库）领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装
合格计量仪表后方可使用。
所需费用由施工单位负担；
8、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准
并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。
动火作业过程中甲乙双方必须指派
安全人员在现场监护；
9、施工车辆进厂（站、库）必须装有防火帽，车速不大于5km/h，出厂必须经门岗值班人员检查，
出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂（站、库）物品放行单，方可放行；
10、施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。
甲方有权随时进行检查，有权制
止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停
工整顿
11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。
施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，
做到工完、料尽、场地清。
清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况
进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。
对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、工程质量及验收标准：
工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。
因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
七、工期：
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的 5‰向甲方支付罚金。
八、付款方法：
1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款；
2)质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定)。
因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。
工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
九、其它：
1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金；
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。
该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保
条款依然有效外，即告终止。
甲方（公章）乙方（公章）
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日
XX设计有限公司
Your Name Design Co., Ltd.。