2021新版小型水利工程施工合同
堤坝施工合同最新版docx-带
堤坝施工合同最新版docx合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行堤坝施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程面积：_______1.5 工程期限：_______二、工程价款及支付方式2.1 工程价款：本合同工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度完成相应工程量后，甲方按实际完成工程量的_______%支付进度款。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的_______%，剩余_______%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、工程质量和验收3.1 乙方应严格按照国家有关标准和设计文件进行施工，确保工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。
3.3 验收合格后，双方签署工程验收报告，并办理工程移交手续。
四、工期延误4.1 因乙方原因造成工期延误的，乙方应支付违约金，具体标准为：延误一天，支付合同总价款的_______%。
4.2 因甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延。
五、合同解除5.1 甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
5.2 发生以下情形之一，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任：（1）乙方未按合同约定履行义务，经甲方催告后仍未改正的；（2）乙方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；（3）乙方擅自将工程转包、分包的；（4）乙方破产、解散或被吊销营业执照的。
建设工程施工合同示范文本(2023新版)
建设工程施工合同示范文本(2023新版)第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的订立和履行，保护施工合同双方的合法权益，维护建设工程施工市场的良好秩序，根据《合同法》及相关法律法规，制定本合同。
第二条本合同适用于中国境内的各类建设工程施工合同的订立和履行。
第二章合同的订立第三条建设单位与施工单位应当在签订本合同前，互相充分沟通，明确双方的权利和义务。
第四条建设单位应当向施工单位提供真实、准确的建设工程信息，包括工程位置、范围、用途、进度要求等。
第五条施工单位应当提供真实、准确的施工方案和合理的工期安排。
1.总体要求：明确建设工程的规模、范围、技术要求等。
2.工程价款：明确工程的总价款及支付方式。
3.工程进度：约定工程的计划进度和阶段性交付要求。
4.质量标准：规定建设工程的质量标准和验收要求。
5.合同履约保证：约定两方在履行合同期间的相互责任和违约责任。
6.变更和索赔：明确合同变更和索赔的程序和条件。
7.安全生产：规定施工单位应当遵守的安全生产要求。
8.环境保护：规定施工单位应当遵守的环境保护要求。
9.竣工验收：约定建设单位对施工单位完成的工程进行质量验收的程序和方法。
10.合同解除和争议解决：约定合同解除和争议解决的程序和方法。
第七条合同履行期限为（具体期限），自双方签字盖章之日起计算。
第八条施工单位应当按照合同约定的工程进度进行施工，并保证工程质量符合合同约定的要求。
第九条建设单位应当按照合同约定的工程付款方式及时间支付工程价款。
第十条若发生不可抗力或其他不可预见的情况，影响合同履行的任何一方应及时通知对方，并采取适当措施减小损失。
第五章合同的变更和解除第十一条若合同履行过程中需要变更合同内容的，双方应通过协商达成一致意见，并签订书面变更合同。
第十二条若发生下列情况之一，任何一方有权解除本合同：1.一方严重违约，无法继续履行合同义务的。
2.经协商一致，双方同意解除合同的。
3.法律法规规定的其他情形。
水利工程简易分包合同5篇
水利工程简易分包合同5篇篇1水利工程简易分包合同甲方：(委托方名称)地址：（委托方地址）联系人：（联系人）电话：（联系方式）乙方：(承包方名称)地址：（承包方地址）联系人：（联系人）电话：（联系方式）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上，就甲方委托乙方进行水利工程的分包合作达成如下协议：第一条项目概况1.1 甲方委托乙方进行水利工程分包合作，具体包括但不限于水库、水渠、灌溉系统等项目的施工。
1.2 项目地点：（具体项目地点）1.3 项目工期：预计工期为（具体工期），具体工期可能根据实际情况做出适当调整。
第二条服务内容2.1 乙方承诺按照约定的工期和质量要求，完成甲方委托的水利工程分包服务。
2.2 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求，合理组织施工，保证工程质量。
2.3 乙方应遵守国家相关法律法规，保证施工过程中的安全生产。
第三条合同价款3.1 甲方约定支付乙方的水利工程分包费用为（具体金额），具体支付方式和时间待双方协商确定。
3.2 若因工程变更、延误等原因导致工程费用发生变化，双方应重新议定费用，并签订补充协议。
第四条质量保障4.1 乙方承诺提供符合相关标准和要求的水利工程分包服务，并对施工过程中的质量问题承担相应责任。
4.2 如发现工程质量问题，甲方有权提出整改要求，乙方应在规定时间内进行整改，并承担相应费用。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同规定造成对方经济损失的，需承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按约定工期和质量要求完成水利工程分包服务，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应经济责任。
第六条其他约定6.1 本合同未尽事宜由双方友好协商解决。
6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至水利工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日以上为水利工程简易分包合同的内容，希望双方严格遵守约定，共同合作完成水利工程分包服务，实现互利共赢。
建设工程施工合同示范文本(2021新版)
建设工程施工合同示范文本(2021新版)建设工程施工合同示范文本(2021新版)一、合同背景和目的本合同是由甲方（承包商）和乙方（业主）订立的，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
通过签订本合同，双方约定了工程的范围、计划、质量要求、支付方式等关键条款，以确保双方的合作顺利进行。
二、合同条款1. 工程范围1.1 本次工程的范围包括但不限于：（详细列出工程的具体内容）2. 工程计划和进度2.1 双方应根据工程的复杂程度和规模制定详细的工程计划和进度表，并在项目启动前共同完成。
2.2 甲方应按照合同要求的进度和标准，按时进行工程施工，并在工程完工之前向乙方提交详细的进度报告，以保证工程的顺利进行。
3. 工程质量要求3.1 工程应符合所有适用的法律法规和标准要求。
3.2 甲方应采用符合质量要求的材料和设备，严格按照施工图纸和相关规范进行施工。
3.3 乙方有权对工程进行质量检查，并对不合格的工程要求甲方进行整改和修复。
4. 付款方式和条款4.1 工程费用按照以下方式支付给甲方：（详细列出付款方式和条款）4.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付费用，逾期支付的，乙方应向甲方支付延期费用。
5. 变更和索赔5.1 如需要对工程范围、计划、质量要求等重要条款进行变更，双方应协商一致，并在书面形式上进行确认。
5.2 如因不可抗力等特殊情况，导致工程施工遇到困难或延迟，双方应协商解决并填写变更协议，以确保工程的顺利完成。
5.3 如甲方因乙方原因遭受损失，甲方有权向乙方提出索赔，并通过友好协商或法律途径解决。
6. 违约责任6.1 如果一方违反合同约定，给对方造成损失，违约方应负责赔偿。
6.2 如双方均存在违约行为，应协商解决。
如协商无效，双方有权采取法律手段解决。
7. 合同解除和终止7.1 如双方协商一致决定终止合同，应书面确认并解除合同。
7.2 如果一方严重违约，对方有权单方面解除合同，并追究违约方的责任。
新版水利工程施工合同
合同编号：__________合同双方：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程质量标准：_______二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2合同金额包含：工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、培训、质保服务等费用。
三、合同工期3.1合同约定的工期为_______天。
3.2工期自甲方书面通知乙方正式开工之日起计算。
四、乙方义务4.1乙方应按照合同约定的内容和质量标准完成工程施工。
4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。
4.3乙方应承担工程施工期间的安全责任，确保工程施工安全。
4.4乙方应按照合同约定的时间、数量、质量提供施工所需的材料、设备等。
4.5乙方应按照甲方要求，提供与工程施工相关的资料、文件、报告等。
五、甲方义务5.1甲方应按照合同约定的时间和方式支付合同价款。
5.2甲方应提供工程施工所需的现场、道路、水电等基础设施。
5.3甲方应协助乙方办理与工程施工相关的审批、验收等手续。
5.4甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的指导和帮助。
六、合同价款的支付6.1甲方应按照双方约定的进度支付合同价款。
6.2甲方支付合同价款时，应提供合法、有效的发票。
6.3乙方应按照甲方支付的合同价款，提供相应的工程进度、质量等证明材料。
七、违约责任7.1乙方未按照合同约定的内容和质量标准完成工程施工的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担相应违约责任。
7.2乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。
7.3甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款的，乙方有权要求甲方限期支付，并承担相应违约责任。
八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
对新版《建设工程施工合同(示范文本)》的解读
对新版《建设工程施工合同(示范文本)》的解读背景为规范建设工程领域的施工合同签订行为，促进建设工程的合法、规范、安全和质量，2021年2月，《建设工程施工合同(示范文本)》（下称示范文本）进行了修订发布。
新版示范文本比旧版更加适合当前建设工程的发展。
主要变更双方权利义务在双方权利义务方面，示范文本增加了一些内容，使之更加完善。
其中包括：1.增加了建设单位需做到的完全解决可能对施工存在不利影响的因素，并保证为建造施工提供基本条件和必要资源；2.强调施工单位要依法维护建筑施工安全，建设单位要向施工单位提供必要的支持；3.特别是在设计方面，建设单位要确保设计文件符合法律法规和国家有关规范的要求，施工单位要按照设计文件施工。
各类责任在示范文本中，各种责任都被比较细致地划分为不同的类型，如：1.施工单位应对施工过程中可能存在的各类危险、隐患、安全风险承担所有责任；2.建设单位在承担自身责任的同时，也应对施工期间因建设单位原因导致的安全事故等负责；3.设计单位失误或违法行为导致的安全生产事故，应由设计单位依法承担责任。
其他变更除此之外，新版示范文本还作出了以下新变化：1.增加了设计文件变更规定：建设单位和设计单位应在现场勘查或者施工前，确保设计文件与实际情况相符；2.称之为“工程实际运行质量保证金”，对消费者权利保护提高了保险能力。
行业影响新版示范文本的发布以及变更，对行业影响较大：1.施工单位在签署施工合同前，需要仔细阅读示范文本的相关条款，更好地了解其中的相应义务和责任；2.建设单位应该加强对施工单位的监管，在确保施工单位具备相应营业执照和资质证书的基础上，也要加强对其资质等实际情况的调查；3.设计单位需要更加严格地按照国家有关法律法规和规范进行设计，避免失误和违规行为。
新版示范文本的发布，标志着合同法在建设工程领域的进一步推广，也昭示着建设工程领域的健康发展。
各方签署合同前应认真阅读，充分了解示范文本的相关条款和概念，以实现建设工程施工的规范和安全。
水利工程施工合同示范文本最新版本2021
水利工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行水利工程建设，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就该水利工程施工事宜，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模及内容：____________________4.工程质量要求：____________________5.工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、合同价款1.合同总价：人民币（大写）____________________元整（￥__________元）。
2.付款方式：____________________3.工程变更及调整：____________________三、甲方责任1.提供施工图纸及有关技术资料。
2.按合同约定及时支付工程款。
3.协调解决施工中出现的问题。
4.负责工程验收。
四、乙方责任1.按照施工图纸和技术要求进行施工。
2.保证工程质量符合标准。
3.按时完成施工任务。
4.负责施工安全。
五、违约责任1.甲方违约责任：____________________2.乙方违约责任：____________________六、争议解决因执行本合同发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________签订日期：____年____月____日。
2023住建部新版建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
![2023住建部新版建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ccfca26d905f804d2b160b4e767f5acfa1c783d5.png)
住建部新版建设工程施工合同一、引言住建部新版建设工程施工合同是根据住房和城乡建设部（简称住建部）制定的相关法律法规和管理办法，用于规范建设工程施工过程中各方的权利和义务的合同。
新版合同的出台旨在提高工程施工质量，促进建设工程市场的规范发展。
二、合同主体住建部新版建设工程施工合同的主体包括甲方、乙方和监理方。
1. 甲方：甲方是建设工程的业主，一般为政府机构、企事业单位或个人，负责建设工程的资金筹措、工程设计和施工过程的监管。
2. 乙方：乙方是施工队伍或承建单位，负责具体的建设工作，包括施工组织、施工计划的制定和执行，材料和设备的采购，施工工序的安排等。
3. 监理方：监理方是由甲方聘请的独立第三方机构，负责对施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合规定要求，保障甲方的利益。
三、合同内容住建部新版建设工程施工合同的内容包括但不限于几个方面：1. 工程基本信息：合同中应明确工程的名称、位置、规模、用途等基本信息，以便甲乙双方明确工程的范围和目标。
2. 工程设计文件：合同要求乙方按照国家、行业和地方所规定的相关标准和规范进行工程设计，并提供设计文件给监理方和甲方进行审核和备案。
3. 工程施工行为：合同明确乙方的施工责任和义务，包括但不限于施工组织、质量控制、安全生产等方面的要求。
甲方对乙方的施工行为进行监督和检验。
4. 工程质量：合同规定工程质量的要求和验收标准，乙方需要按照标准和规范进行施工，保证工程质量符合要求。
5. 工程期限和报酬：合同中明确工程的开工和竣工日期，并约定工程款的支付方式和时间节点。
6. 变更和索赔：合同规定工程变更和索赔的程序和方式，确保在工程实施过程中对于乙方和甲方权益的保护。
7. 罚款和违约责任：合同明确对于违反合同内容的一方的处罚措施和责任承担，以维护合同的稳定性和约束力。
四、合同签订和生效住建部新版建设工程施工合同要求甲乙双方在合同签订前对合同内容进行充分地洽商和协商，在双方达成一致意见后进行签署。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO2021新版小型水利工程施工合同When concluding a contract, the parties of the contract purpose should be determined. The conclusion and performance of contracts are also human behavior.专业合同系列，下载即可用2021新版小型水利工程施工合同导语：合同目的具有确定性。
一般情况下，在订立合同时，当事人的合同目的应该是确定的。
从严格意义而言，任何人的行为都是有目的的。
合同的订立和履行也属于人的行为，而且是比较正式的行为，所以更应该具有一定的具体目的。
因此，对于特定的合同当事人，其合同目的是确定的。
小型水利工程施工合同(一)为加强____工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目法人 (以下简称甲方)与施工单位 (以下简称乙方)，特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务1、严格遵守国家有关法律法规及水利部的有关规定。
2、严格执行甲乙双方签订的工程施工合同，自觉按合同办事。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5、甲方或乙方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6、发现对方严重违反本合同条款的行为，甲方或乙方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条乙方义务1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
5、乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。
同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
6、乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。
甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。
甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
第四条违约责任1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，甲方建议水利建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。
第五条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第六条本合同作为甲乙双方签订的工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。
第七条本合同正本一式两份，合同双方各执一份，副本三份。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日小型水利工程施工合同(二)发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程项目一览表(附件1)资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。
二、合同工期开工日期：____年____月____日; 竣工日期：____年____月____日; 合同工期总日历天数____天。
三、双方一般权利和义务1、发包人一般权利和义务(1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;(2)搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;(3)提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要;(4)提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要;(5)组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。
2、承包人一般权利和义务(1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;(2)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;(3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场;(4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。
四、质量标准工程质量标准：合格。
质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
五、隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。
发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。
承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。
六、安全施工1、安全施工与检查承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
2、安全防护承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。
实施爆破作业，承包人应与爆破公司签订爆破作业合同，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
七、合同价款与支付1、合同价款及调整工程实行固定单价承包(详见附件2)，结算按工程实际计量结算。
合同中没有约定的工程单价，结算时以审计认定单价结算。
2、工程量的确认承包人应向发包人提交已完工程量的报告。
发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量(以下称计量)，承包人为计量提供便利条件并派人参加。
对承包人超出设计范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
3、工程款支付在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府，由乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果，最后财政部门按确认的工程量向发包人拨付工程款。
发包人在收到财政部门拨付的工程款后，7日内向承包人支付工程款。
工程竣工验收后发包方支付承包方95%工程计量款，余下5%在保修期(一年)满后一次性支付。
八、材料供应发包人供应政府采购的材料设备，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件(附件3)。
一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。
发包人在所供材料设备到货前24小时，通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
九、竣工验收1、竣工验收工程具备竣工验收条件，发包人应及时组织乡人民政府、水务、财政等部门进行竣工验收。
2、质量保修承包人应对工程质量进行保修，保修期为一年。
承包人在保修期内承担质量保修责任。
十、争议发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向江油市人民法院起诉。
十一、其他1、工程分包承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
2、合同解除发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算的效力。
3、合同生效与终止合同在双方签字后生效。
发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
4、合同份数本合同六份，由发包人保存四份，承包人保存二份。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日小型水利工程施工合同(三)甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程实际，为了明确双方责任，确保工程质量，加快工程进度，经亭口镇人民政府(以下简称甲方)与王江存(以下简称乙方)协商，特签定本合同，共同遵守。
一、工程名称：____工程二、工程地点：____三、工程承包范围及内容1、拆除水塔地面以上砖支筒及钢筋砼水箱;2、水塔支筒内水管拆除后，全部交县扶贫办保管;3、拆除深机井内泵管及水泵，如数交县扶贫办保管。
4、清理因拆除所产生的全部垃圾。
(垃运倒放在指定地点)四、工程造价此水塔拆迁工程总造价____元，(¥：_____)。
五、施工期限自____年____月____日开工至____年____月____日竣工，工期____天。
六、承包方式1、包工包料，一次包定;2、由乙方按照合同承包内容，组织实施。