合同的讲义风险防范
公司法务培训
公司合同签订、履行的风险提示与防范及员工职责在现代社会,无论是公司的内部治理和外部交易都面临着日益增多的法律风险。
这种风险从从宏观上说属社会风险,从微观上说属人为风险，具有可预见性和可控性。
中国企业的粗放型治理经营模式已经过时，取而代之的将是更高层面的系统型治理经营模式和风险的管控。
一、什么是法？（法务培训、了解法、法系区别、作用）法是国家按照统治阶级的利益和意志制定或者认可的，并由国家强制力保证其实施的行为规范的总称。
法的目的在于维护有利于统治阶级的社会关系和社会秩序，是统治阶级实现其统治的重要工具。
二、大陆法系和英美法系的主要差异目前,世界各国沿用的法律体系基本上可分为二类:大陆法系和英美法系。
中国内地采用的是大陆法系。
大陆法系又称罗马法系、民法法系、法典法系或罗马日耳曼法系，是承袭古罗马法的传统，仿照《法国民法典》和《德国民法典》的样式而建立起来的法律制度。
欧洲大陆上的法、德、意、荷兰、西班牙、葡萄牙等国和拉丁美洲、亚洲的许多国家的法律都属于大陆法系。
香港和英联邦国家采用的是英美法系、英美法系又称英国法系、普通法系或判例法系。
两大法系的主要差异：法律渊源不同。
大陆法系是成文法系,其法律以成文法即制定法的方式存在。
主要表现（法律渊源）包括立法机关制定的各种规范性法律文件、行政机关颁布的各种行政法规以及本国参加的国际条约，但不包括司法判例。
英美法系的法律渊源既包括各种制定法，也包括判例,而且，判例所构成的判例法在整个法律体系中占有非常重要的地位。
大陆法系，法官是采用审问或者讯问制,重视实体法，除轻微的案件可以由一人独任审判外，一般都采用合议制。
法官通过讯问当事人，根据所查明的事实做出判决。
在开庭审理的过程中,法官居于主要的地位,发言需要经过法官的许可，有关证据在当事人不在场的情况下可以提出。
开庭审判是以准备好的案卷材料为线索进行，法官审理案件首先考虑的是成文法典是如何规定的，如刑法：罪刑法定原则，即“法无明文规定不为罪”、“法无明文规定不处罚英美法系国家重视有关审判、诉讼程序、证据、判决执行等程序法的规定，一般采取独任制.英美法系国家在开庭审理时主要采用辩论制或对质制，法官只是中立的裁判者（陪审团）。
熟悉施工合同风险防范措施(三)--一级建造师考试辅导《水利水电工程管理与实务》第二章第三节讲义
正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)建设工程教育网/一级建造师考试辅导《水利水电工程管理与实务》第二章第三节讲义熟悉施工合同风险防范措施(三)四、质量与检验15.工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16.检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。
因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。
如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。
除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
17.隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。
工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
公司财务人员应关注的合同财务风险与法律风险讲义
公司财务人员应关注的合同财务风险与法律风险讲义公司财务人员应关注的合同财务风险与法律风险讲义一、法律中有关价款的相关规定（一）、《合同法》总则有关价款的相关规定第十二条：合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（五）价款或者报酬；第六十二条：当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。
（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。
第六十三条：执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。
逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。
逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。
第七十一条：债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但提前履行不损害债权人利益的除外。
债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。
（二）、有关款项支付诉讼时效的相关规定《合同法》第一百二十九条：因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。
因其他合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限，依照有关法律的规定。
《民法通则》第一百三十五条：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。
《民法通则》第一百三十六条：下列的诉讼时效期间为一年：（三）延付或者拒付租金的；《民法通则》第一百三十七条：诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。
但是，从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。
有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。
（三）、合同发生纠纷时、维权须及时主要关注的是不同的合同纠纷有关的诉讼时效不同，且结合合同条款的约定或者法律的规定来看时，起算点也不同。
熟悉施工合同风险防范措施(五)--一级建造师考试辅导《水利水电工程管理与实务》第二章第三节讲义
正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)建设工程教育网/一级建造师考试辅导《水利水电工程管理与实务》第二章第三节讲义熟悉施工合同风险防范措施（五）十、违约、索赔和争议35.违约35.1发包人违约。
当发生下列情况时：（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
35.2承包人违约。
当发生下列情况时：（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约发包人造成的损失。
双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。
35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
36.索赔36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
客户合同签订技巧和风险防范讲义
客户合同签订技巧和风险防范讲义pptxx年xx月xx日•客户合同签订技巧概述•客户合同签订的基本流程与核心要素•客户合同签订技巧在实践中的应用•客户合同签订的风险分析与防范措施目•客户合同签订的案例分析与实战演练•未来客户合同签订技巧与风险防范的趋势录01客户合同签订技巧概述客户合同签订技巧是指在签订合同过程中，为确保双方权益平衡、条款明确、合规合法而采取的一系列措施和策略。
这些技巧具有目的性、合法性、实用性、针对性等特点，旨在最大程度地保障客户的利益和风险最小化。
客户合同签订技巧的定义与特点1掌握客户合同签订技巧的重要性23通过掌握客户合同签订技巧，可以有效地避免合同漏洞，防止后期出现纠纷和争议。
避免合同漏洞客户合同签订技巧可以帮助客户更好地维护自身权益，确保合同条款公平、合理、全面。
确保客户权益掌握客户合同签订技巧可以使企业在激烈的市场竞争中获得更大的优势，提高客户的信任度和忠诚度。
提高竞争力客户合同签订技巧的历史与发展01客户合同签订技巧的历史可以追溯到古代商业贸易时期，当时商人之间为了保障交易的公平性和安全性，逐渐形成了一套约定俗成的规范和惯例。
02随着商业贸易的发展和法制的进步，客户合同签订技巧逐渐成为一门专业的学问，并不断发展和完善。
03现在，客户合同签订技巧已经成为商业领域中不可或缺的一部分，对于企业而言具有重大的战略意义和实际应用价值。
02客户合同签订的基本流程与核心要素确定合同目标明确合同的目的和约束内容，确保合同与公司的战略目标一致。
就合同的重要条款与对方进行协商，确保我方利益得到最大化的保护。
根据谈判结果，起草详细的合同文本，确保文本的准确性和合规性。
对合同文本进行审查和修改，确保合同的合法性和有效性。
正式签订合同，并确定合同生效的时间和条件。
合同条款谈判合同审查和修改合同签订和生效合同文本起草0102交易条件包括产品或服务的价格、质量、数量、交付时间和地点等。
支付方式包括货币种类、支付期限、支付比例和支付方式等。
招聘风险防范与劳动合同订立技巧讲义课件
中国劳动保障报社法律事务中心
9
B、传染病歧视
用人单位招用人员，不得以是传染病病原携带者为由拒绝录
用。但是，经医学鉴定传染病病原携带者在治愈前或者排除 传染嫌疑前，不得从事法律、行政法规和国务院卫生行政部 门规定禁止从事的易使传染病扩散的工作除外。Leabharlann 中国劳动保障报社法律事务中心
10
C、其他歧视
残疾人歧视；
中国劳动保障报社法律事务中心
15
1、事实劳动关系的处理依据
第五条 自用工之日起一个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与 用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动 关系，无需向劳动者支付经济补偿，但是应当依法向劳动者支付其实际 工作时间的劳动报酬。 第六条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书 面劳动合同的，应当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支 付两倍的工资，并与劳动者补订书面劳动合同；劳动者不与用人单位订 立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，并依 照劳动合同法第四十七条的规定支付经济补偿。 第七条 用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的， 自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法第 八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并视为自用工之日起满 一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同，应当立即与劳动者 补订书面劳动合同。
1、事实劳动关系的法律要件
(一)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格； (二)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，
劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬 的劳动； (三)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。
2、事实劳动关系产生的原因； 3、不签劳动合同到底对谁更有利？
国际贸易风险及规避及防范
国家安全和外交政策可能造成威胁的实体或个人，涵盖了所列实体或个人的名称、 别名、地址、国别、证件编号等详细信息。并且，不仅仅包括进出口贸易商， 还包括金融机构、航运公司、货运代理等机构，甚至具体到特定的船只、飞机 等 问题：能否采用信用证结算方式规避？？
1.视情况
突尼斯
客户不愿T/T或L/C结算，而多以D/P、D/A，造成故意拖 欠货款或 直接与银行勾结起来直接放单提货，造成卖方钱货两空
采用T/T预收或 L/C
国际贸易实务操作培训
区域
摩洛哥 孟加拉国
贸易风险规避及防范
风险分析
建议
1.进口关税高，客户为避高关税，故意与卖方采用低值单据报关， 差价支付电汇方式，对卖方造成损失；
贸易风险规避及防范 培训讲义
贸易风险规避及防范
1）提货风险 2）收汇风险 3）转港和退运风险 4）客户自身风险 5）国家风险 6）其他风险 7）贸易方式及提单风险 8）代理风险 9）市场拓展的方法
国际贸易实务操作培训
贸易风险规避及防范
贸易流程及各环节风控点： 以贸易公司为例：
向海关发送数
国际贸易实风险规避及防范
6.其他风险 其他风险指的是进口国的特殊要求，如对船舶要求、进口许可证等要求
区域
风险分析
建议
巴基斯坦
在退运或转卖时，必须要由原进口商出具的不要货证明
沙特 约旦 伊拉克 阿根廷 卡塔尔
不准经亚丁湾转船，船舶不得超过15年 不接受超过15年的船舶 需要进口许可证 需要进口许可证 船龄不得超过15年
风险类型 区域
风险分析
俄罗斯 越南
阿根廷
收汇高风 险
合同法讲义课件
1、大陆法及英美法的定义
大陆法系：合意（convention）说
《法国民法典》第1101条：“契约，为一人或数人 对另一人或另数人承担给付某物、作或不作某事的 义务的合意。”
英美法系：允诺（promise）说
美国《第二次合同法重述（Restatement 2d of Contracts）》第1条：“合同是一个允诺或一系列 被违反时法律给予救济或被履行时法律以某种方式 认定为义务的允诺。”
的意思表示方向一致的法律行为。
如社团（法人）的设立
（2）合同=契约？ 1950年9月《机关、国营企业、合作社签订合
同契约暂行办法》
例外？传统？如违约责任、缔约过失
2、合同与“合意” （1）合同是否都由合意构成？ “事实合同关系”论——豪普特（） “关系合同”论——麦克尼尔（Macneil） “强制缔约”&“格式合同”？
A看好一处楼盘，在实际看房之后与开发商B 签订购房协议，并与银行C签订按揭贷款协 议。
A在路上因患病而昏倒，此时路过的B将处于 昏迷状态的A送往医院，并垫付了治疗费用。
A从B网站购买王泽鉴《债法原理》一书，并 从网上付款，后B告知A此书断货。
A驾车不慎撞伤B。
绪论
一、合同在民法中的位置
绪论
1896年《德国民法典》抽象出了法律行为、意思 表示等概念
“抽象的平等人格”、 “个人责任与过错原则”
绪论
2、现代合同法 （1）经济状况及交易形式的发展促使各国通过大
量的特别立法、判例及学说对近代合同法进行修 正，并追求国际与地区合同法的统一。 考虑到具体人格，如劳动者、消费者概念 对合同自由的限制—格式条款、强制缔约 对过错责任的修正—无过错责任+保险 合同法的统一趋势—《国际货物销售合同公约》 （CISG）、《国际商事合同通则》（PICC）、 《欧洲合同法原则》（PECL） （2）一般条款的运用及由此产生的义务群