恒大金碧天下楼宇认购书
2024商品房认购书示范文本
2024商品房认购书示范文本合同编号：__________甲方（出卖人）：__________住所地：__________联系方式：__________乙方（买受人）：__________住所地：__________联系方式：__________鉴于甲方是依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规的规定，具备商品房预售条件，并已获得《商品房预售许可证》的房地产开发企业；乙方愿意购买甲方开发的位于__________（项目地址）的商品房（房屋规划用途），经甲乙双方友好协商，特订立本认购书。
第一条合同主体1.1 甲方是依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规的规定，具备商品房预售条件，并已获得《商品房预售许可证》的房地产开发企业。
1.2 乙方是具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
第二条商品房基本情况2.1 甲方同意向乙方出售位于__________（项目地址）的商品房（房屋规划用途），房屋具体情况如下：2.1.1 房屋坐落：__________2.1.2 房屋结构：__________2.1.3 房屋面积：__________平方米2.1.4 房屋户型：__________2.1.5 房屋单价：人民币（大写）：__________元/平方米2.1.6 房屋总价：人民币（大写）：__________元整2.2 乙方同意购买上述房屋，并按照本认购书约定的价格、付款方式、交付时间等条件接受交付。
第三条付款方式及时间3.1.1 乙方应于本认购书签订之日起____个工作日内，向甲方支付人民币（大写）：__________元整作为定金。
定金支付后，乙方不得以任何理由要求退还。
3.1.2 乙方应于____年__月__日前，向甲方支付人民币（大写）：__________元整作为首付款。
首付款支付后，乙方不得以任何理由要求退还。
3.1.3 乙方应于____年__月__日前，向甲方支付人民币（大写）：__________元整作为剩余房款。
2024年房屋认购协议书范本(三篇)
2024年房屋认购协议书范本____年房屋认购协议书协议书编号：____-001甲方（出售方）：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号码]联系电话：[甲方联系电话]乙方（认购方）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号码]联系电话：[乙方联系电话]经甲、乙双方友好协商，就甲方拟向乙方出售以下房产，并达成如下协议：一、房产基本信息房产位置：[房产地址]建筑面积：[建筑面积]土地面积：[土地面积]房产权证号：[房产权证号]产权登记机关：[产权登记机关]二、房屋售价1. 甲方同意向乙方出售上述房产，售价为人民币[售价]元（大写：[人民币售价大写]元整）。
2. 乙方应在签订本协议之日起三日内，支付房款的10%（即人民币[定金金额]元）作为定金，定金将作为最后的首付款使用。
定金支付方式为：[定金支付方式]。
3. 乙方应在[支付首付款时间]前支付剩余首付款，首付款金额为人民币[首付款金额]元。
三、过户及产权交付1. 甲、乙双方同意在签订本协议后，15日内完成房产过户手续。
过户费用由乙方承担，过户手续办理所需的税费由甲、乙双方按照国家规定的比例分担。
2. 产权证书由甲方办理过户手续后，交付给乙方。
乙方在收到产权证书后应当及时办理房屋转移登记手续。
3. 若因甲方原因导致过户手续延迟或失败，甲方应向乙方支付相当于房款每日万分之五的违约金。
四、房屋交付及验收1. 乙方应在过户手续办理完成后三日内，支付剩余购房款，并与甲方协商确定交付房屋的具体日期。
2. 房屋交付时，乙方有权要求甲方提供房屋的相应材料，如房屋验收报告、工程保修书等。
3. 乙方应当在交房前查验房屋的完好性，并与甲方签署房屋交付与验收单。
如发现房屋存在重大质量问题，乙方有权拒绝接受房屋交付，甲方应负责修复或赔偿。
五、其他约定1. 甲、乙双方同意在签订本协议后共同办理相关税费及手续。
2. 本协议如有争议，甲、乙双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[仲裁机构]进行仲裁。
新房认购承诺委托书范本
新房认购承诺委托书范本尊敬的开发商：本人（以下简称“委托人”），性别：，身份证号码：，鉴于本人工作繁忙，无法亲自办理新房认购相关手续，特此委托作为我的合法代理人（以下简称“受托人”），全权代表我办理新房认购事项，并对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任。
一、新房认购基本情况1. 项目名称：2. 项目地址：3. 认购房屋户型：4. 认购房屋面积：5. 认购房屋总价：6. 付款方式及付款比例：二、受托人权利和义务1. 受托人应按照委托人的意愿，办理新房认购相关手续，包括但不限于签署认购协议、支付认购款等。
2. 受托人应确保委托人的合法权益不受损害，包括但不限于房屋户型、面积、价格等。
3. 受托人应妥善保管与新房认购相关的所有文件和资料，确保其真实、完整、有效。
4. 受托人在办理新房认购事项过程中，如有违法违规行为，由委托人承担相应法律责任。
三、委托期限本委托书自签署之日起生效，委托期限至新房认购手续办理完毕之日止。
四、其他事项1. 委托人应向受托人提供必要的身份证明、户籍证明、婚姻状况证明等相关文件，以便受托人办理新房认购手续。
2. 委托人应按照受托人的要求，及时支付认购款及其他相关费用。
3. 委托人在受托人办理新房认购事项过程中，如有特殊要求，应及时告知受托人。
4. 委托人和受托人应相互配合，共同完成新房认购事项。
五、争议解决本委托书履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、法律效力1. 本委托书自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本委托书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
委托人：（签字/盖章）受托人：（签字/盖章）年月日注：本范本仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。
在签署前，请务必仔细阅读本范本，确保双方权益。
如有需要，请咨询专业律师。
商品房认购书(示范文本)
商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：您好！感谢您对本项目的关注与支持。
为了保障您的合法权益，我们特向您提供本商品房认购书示范文本，供您参考。
一、购房者信息：姓名：身份证号码：联系电话：通讯地址：二、项目信息：项目名称：开发商名称：项目地址：项目规划面积：房屋类型及面积：销售价格：交付标准及时间：三、购房意向：1. 购房者自愿认购上述项目中的房屋，并同意按照以下约定支付认购金和购房款。
2. 购房者确认已经充分了解项目的相关信息，包括但不限于规划、设计、销售价格、交付标准等，并对项目的质量、交付时间等有合理的预期。
3. 购房者同意按照开发商的要求提供真实有效的身份证明、资金来源证明等相关材料。
4. 购房者同意按照开发商的要求参与相关手续办理，包括但不限于签订正式购房合同、办理房屋贷款等。
5. 购房者同意按照开发商的规定支付认购金和购房款，具体金额和付款方式详见正式购房合同。
6. 购房者确认，认购金一经支付，不可退还，但可抵扣购房款。
7. 购房者同意按照开发商的要求参与房屋交付、验收等相关程序，并按时支付尾款。
8. 购房者同意按照国家相关法律法规、政策规定以及购房合同的约定履行相关义务。
四、其他约定：1. 本认购书自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
2. 本认购书的修改、补充和解释均需双方书面同意。
3. 本认购书未尽事宜，按照国家相关法律法规、政策规定以及双方签订的正式购房合同执行。
购房者（签字）：年月日开发商（签字）：年月日以上为商品房认购书示范文本，购房者可根据实际情况进行修改和补充。
购房者在签署认购书之前，应仔细阅读并理解相关内容，如有疑问可咨询专业人士或律师。
购房者与开发商双方应本着诚实守信的原则，共同遵守相关法律法规，确保交易的顺利进行。
祝您购房愉快！。
2024年商品房认购协议书官方版（四篇）
商品房认购协议书官方版甲方：_____乙方：_____甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋认购事宜，在签署正式《商品房买卖合同》之前，达成如下协议：第一条项目情况甲方在位于_____拟开发建设住宅小区。
第二条乙方认购房屋的面积乙方所认购的房屋（以下简称该房屋）建筑面积约为_____㎡（最终面积以产权登记面积为准）。
如产权登记面积与本协议的面积存在误差，双方需以货币形式采取“多退少补”原则据实找齐差价款。
第三条计价方式与价款甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款：按建筑面积计算，该房屋单价为（人民币）_____元/㎡。
总价款为_____元。
第四条付款方式及期限乙方同意按第_____种方式付款。
第1种：乙方分期支付购房款。
1、乙方签订此认购协议，向甲方支付该房屋总价款的_____即（人民币）_____元。
2、甲方进入施工现场开始施工之日起，十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的_______________________________________。
3、乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起，三日内须向甲方支付至该房屋总房款的_______________________________________。
4、乙方在该房屋达到入住标准时，须向甲方支付至该房屋总房款的_____________________________________________________。
第2种：乙方办理银行按揭贷款。
1、乙方签订此认购协议，即向甲方支付该房屋总价款的50%即（人民币）_____元。
2、甲方在取得房屋预售许可证后，乙方办理银行按揭贷款。
第五条、乙方的违约责任乙方如未按本协议约定的时间付款，逾期每日按1%收取违约金，逾期____日，甲方有权解除本协议。
因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务，乙方____日内同意支付至该房屋总房价款的95%，剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕，否则此协议自动终止。
专业版商品房认购书范文
专业版商品房认购书范文尊敬的销售部门：我是一位对房地产市场有着浓厚兴趣的购房者，经过对市场的调研和多方面的考虑，我决定认购贵公司所推出的专业版商品房。
在此，我特向贵公司提交认购书，并希望能够顺利成交。
一、购房人信息：姓名：XXX身份证号码：XXX联系电话：XXX通讯地址：XXX二、房源信息：项目名称：XXX楼栋号：XXX单元号：XXX房号：XXX建筑面积：XXX平方米户型：XXX总价：XXX万元认购价格：XXX万元三、认购条件：1. 认购定金：我将支付认购定金XXX万元，以示本人对该房源的认购意向。
认购定金将在合同签署后，按照约定的支付方式进行结算。
2. 贷款：本人将通过银行或其他金融机构申请购房贷款，贷款金额为认购总价的XX%。
如因本人个人原因导致贷款未能成功，本人将承担认购定金的损失。
3. 首付款：本人将按照银行或其他金融机构的要求，按时足额支付首付款。
四、其他约定：1. 房屋交付：贵公司承诺按照合同约定的时间节点，将房屋交付给购房人。
购房人应按时支付尾款，并办理相关过户手续。
2. 房屋质量：贵公司承诺所售房屋的质量符合国家相关标准，并提供合格的房屋质量保证书。
3. 违约责任：若购房人未按时支付尾款或违反其他合同约定，购房人将承担相应的违约责任。
4. 纠纷解决：双方如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有关行政机关或法院提起诉讼。
五、认购书有效期：本认购书自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个工作日。
如超过有效期，购房人未支付认购定金，视为购房人自动放弃认购权利。
六、其他事项：本认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
特此认购。
购房人（签字）：年月日销售公司（签字）：年月日以上是我对专业版商品房的认购意向书，希望贵公司能够尽快安排相关手续，以便顺利成交。
我对贵公司的专业服务和房源质量充满信心，期待与贵公司合作愉快。
谢谢！（以上内容仅供参考，具体情况请根据实际情况进行修改。
2024年商品房认购书
2024年商品房屋认购书（范本）合同编号：____________甲方（出卖人）：____________统一社会信用代码：____________地址：____________________法定代表人：____________联系电话：____________乙方（买受人）：____________身份证号码：____________地址：____________________联系电话：____________一、房屋基本情况1.2该房屋的建筑面积为：_______平方米，套内面积为：_______平方米，公摊面积为：_______平方米。
1.3该房屋的性质为商品住宅，结构为：_______，层高为：_______。
二、房屋认购价格及付款方式2.1该房屋的认购价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2乙方在本合同签订后_______日内，向甲方支付定金人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.3乙方支付定金后，甲乙双方应按照《商品房买卖合同》约定的付款方式及期限履行各自的权利义务。
三、房屋交付及产权转移3.1甲方应按照《商品房买卖合同》约定的交付日期，将该房屋交付给乙方。
3.2甲方应保证该房屋交付时符合下列条件：（1）取得该项目竣工验收备案表；（2）符合《商品房买卖合同》约定的交付标准；（3）具备合同约定的基础设施和公共服务设施。
3.3乙方应在房屋交付后_______日内，与甲方共同办理该房屋的产权转移手续。
四、违约责任4.1甲乙双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为房屋认购价格的_______%。
4.2甲方未按约定时间交付房屋的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
4.3乙方未按约定时间支付房款的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
五、争议解决5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
商品房认购书模板通用版
商品房认购书模板通用版【认购书】甲方（购房者）：姓名：___________证件号码：___________联系电话：___________乙方（房地产开发商）：公司名称：___________统一社会信用代码：___________联系电话：___________根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就乙方开发的楼盘中的一套房产（以下简称“该房产”）进行认购，达成如下协议：一、认购房产的基本情况1. 房产名称：___________2. 所在地：___________3. 房屋用途：___________4. 房屋建筑面积：___________平方米5. 房屋业主：由甲方购买，乙方开发。
二、认购价格及支付方式1. 该房产的认购价格为___________元（人民币），其中甲方已交的定金为___________元（人民币），尚需支付的尾款为___________元（人民币）。
2. 甲方应在本协议签署之日起五个工作日内向乙方支付尾款。
3. 甲方应于乙方房地产开发商预售许可证下发之日起15个工作日内完成房屋买卖合同的签订和房款的全额支付。
三、其他约定1. 甲方在本协议签署之日起五个工作日内需提交申请材料，如甲方未能如期提交申请材料的，乙方有权在通知甲方的情况下进行该房产的倒售或取消本协议。
2. 甲乙双方承诺，对本协议的全部内容保持机密，未经另一方书面同意，不得向任何第三方披露或公开。
四、协议的解除和违约处理1. 协议的解除：本协议生效后，因不可抗力（如自然灾害、政府行为等)导致合同的无法履行的，本协议自动解除。
2. 违约处理：甲方未能按照本协议的约定向乙方支付尾款的，视为甲方自动放弃该房产认购资格，甲方交纳的定金不予退还；如乙方未能按照本协议的约定交付房屋或出现其他违约行为，应按照法律法规规定承担相应的经济赔偿责任。
五、协议的生效方式本协议需由甲乙双方在认真阅读并确认的基础上签署生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
恒大金碧天下楼宇认购书
编号：HDJBTX
甲方（出卖人）：恒大鑫源（昆明）置业有限公司乙方（买受人）：__________________国籍：______________
身份证号码/公司注册码：_______________________________
住所：_____________________________________ ______________________________________________________
联系电话：_____________________邮政编码：________
电话:_______________________________________ 有效通讯地址:___________________________________________ 甲乙双方确认本认购书是双方真是意思的表示，具备合同法规定的基本要素，是有效并受法律保护的。
乙方声明对所认购的物业状况、交易条件、周边环境已有充分的了解。
乙方自愿依下列条件像甲方认购恒大金碧天下_____苑____幢______单元______号房。
该商品房建筑面积共____㎡，其中套内面积_________㎡。
选择______装修标准，获________折优惠后，按建筑面积计算，单价为______元/㎡；按套内建筑面积计算单价为_____________元/㎡；总金额为人民币仟佰拾万仟佰拾元整（即￥________元）。
一、乙方同意签署本认购书，支付人民币万元整（￥元）作为定金，甲方在认购书第三联加盖财务收款专用章作收款凭据。
二、乙方选择下列第种方式付款：
1、一次性付款：乙方须于年月日前支付首期房款￥元（不含定金）、并签署《商品房购销合同》（如乙方未能按约定日期支付全额房款，逾期不足5天的，乙方每天按未付房款千分之一向甲方支付违约金；逾期5天以上不足10天的，乙方每天按未付房款的千分之二向甲方支付违约金；逾期10天以上视作乙方单方解除认购书，所付款项不予退还，甲方无须通知乙方，可另行处理该房屋）。
2、按揭付款（贷款）：乙方须于年月日前支付首期房款￥元（不含定金），同时签署《商品房购销合同》；余款（即￥元）由银行提供按揭贷款，乙方需在年月日前办理完毕银行按揭贷款申请手续。
否则，逾期不足逾期不足5天的，乙方每天按贷款额的千分之一向甲方支付违约金；逾期5天以上不足10天的，乙方每天按贷款额的千分之二向甲方支付违约金；逾期10天以上视作乙方单方解除认购书，所付款项不予退还，甲方无须通知乙方，可另行处理该房屋（实际按揭年限、按揭利率、按揭成数以银行最终审批为准。
若银行批准的按揭贷款低于乙方的申请金额，该差额部分乙方应在银行最终审批之日起5日内付清）。
三、乙方支付首期款的同时预交税费￥元，如政府有关部门调整税费标准，按照调整后的标准执行，多退少补。
四、乙方须按双方约定的付款方式和期限到恒大金碧天下签约处支付首期款及签署《商品房购销合同》，否则视为乙方违约，所付款项不予退还，甲方无须通知乙方，可另行处理该房屋。
五、乙方必须在双方约定的期限内凭本认购书及已付首期款之票据，与甲方签署《商品房购销合同》，若乙方逾期未办理该手续，则视为乙方违约，所付款项不予退还，甲方无须通知乙方，可另行处理该房屋。
六、在乙方履行完毕本认购书约定的情况下，甲方未能为乙方保留该房号的，则双倍返还乙方所付定金，但不在承担其他责任。
七、乙方同意签署本认购书后在该单位的销售全过程中不更名、不增减名和不换房、若乙方不能按照认购书姓名签署《商品房购销合同》，则视为乙方违约、乙方无权要求返还定金。
八、该商品房面积以签署《商品房购销合同》约定为准，成交价按本认购书中套内建筑面积单价重新计算。
九、甲乙双方的联络方式以本认购书所载明的电话、通讯地址为准。
双方保证对所提供的资料真实性负责。
如甲方上述电话、通讯地址等联络不到乙方，则视为乙履行通知送达义务，乙方应承担由此引起的相关全部责任。
十、乙方已阅读并理解、同意甲方在恒大金碧天下销售中心公示的各项文件、证书、重要提示、《前期物业管理服务协议》、《临时管理规约》及《商品房购销合同》样板条款，并同意完全按照该样板条款签署上述各合同，不再变更，增加或减少任何条款。
十一、本认购书一式五联，第一联出卖人村、第二联买受人存，第三联定金收据联，第四联财务存，第五联销售代理公司存。
十二、本认购书经双方签字或盖章后有效，至双方签署《商品房购销合同》的同时，本认购书自行解除。
本认购书除第三联外，其余各联不做收款凭据。
甲方：恒大鑫源（昆明）置业有限公司乙方（签章）：
经办人：
财务：
销售经理：
年月日年月日。