买卖购销合同范本
完整版购销合同书范本8篇
完整版购销合同书范本8篇篇1甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买商品事宜达成如下协议：一、商品信息1. 商品名称：____________2. 型号/规格：____________3. 数量：____________4. 质量标准：符合国家相关标准及乙方所提供的样品标准。
5. 包装要求：符合运输要求，确保商品在运输过程中的安全。
6. 价格：双方协商确定，具体价格详见附件。
二、交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同签署后的__个工作日内完成交货。
2. 交货方式：乙方负责安排将商品送达甲方指定地点。
3. 验收标准：按照双方约定的质量标准及国家相关标准进行验收。
4. 验收时间：货到后__个工作日内完成验收。
5. 验收异议处理：如甲方在验收过程中发现商品存在质量问题，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后的__个工作日内予以处理或调换。
三、付款与结算方式1. 付款期限：甲方在验收合格后的__个工作日内支付货款。
2. 结算方式：双方可选择现金、银行转账等方式进行结算，具体结算方式由双方协商确定。
四、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款，每逾期一日，应向乙方支付__%的违约金。
2. 若乙方未按约定时间交货或交货质量不符合约定标准，每逾期一日，应向甲方支付__%的违约金。
3. 若因违约导致合同无法继续履行，守约方可选择终止合同并追究违约责任。
五、保密条款甲、乙双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密及其他相关信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、不可抗力因不可抗力导致无法履行或迟延履行合同的一方，应及时告知对方，并在合理期限内提供相关证明。
双方应根据实际情况协商处理合同履行的后续事宜。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
购销合同范本10篇
购销合同范本10篇甲方（卖方）：公司名称：[公司具体名称]法定代表人：[具体姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]乙方（买方）：公司名称：[公司具体名称]法定代表人：[具体姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]鉴于甲方拥有从事[商品名称]生产/销售的资质和能力，乙方有意向购买甲方生产/销售的上述商品，双方经友好协商达成如下协议：一、产品描述产品名称：[具体商品名称]规格型号：[详细规格型号]数量：[具体数量]单价：[具体单价]总价：[具体总价]二、质量标准甲方保证所供应产品符合[相关质量标准]。
三、交货时间及地点交货时间：[具体交货时间]交货地点：[具体交货地点]四、付款方式乙方应在[具体时间]前支付合同总金额的[X]%作为预付款，剩余款项在货物验收合格后[具体时间内]付清。
五、验收标准及方法乙方应在收到货物后[具体时间]内按照合同约定的质量标准进行验收，如有异议应在[具体时间]内提出，否则视为验收合格。
六、违约责任若甲方未能按时交货，每逾期一天，应按照合同总金额的[X]%向乙方支付违约金；若乙方未能按时付款，每逾期一天，应按照未付款金额的[X]%向甲方支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：[公司印章]法定代表人（签字）：[具体姓名]日期：[具体日期]乙方（盖章）：[公司印章]法定代表人（签字）：[具体姓名]日期：[具体日期]如果你需要 10 篇不同的范本，建议你进一步明确具体的购销商品类型、合同特殊要求等信息，以便我更准确地为你提供。
购销合同范本简单版6篇
购销合同范本简单版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1购销合同范本甲方：（出卖方）____________________（身份证号码）_________________乙方：（买受方）____________________（身份证号码）_________________鉴于，甲乙双方本着平等自愿、公平交易的原则，依照《中华人民共和国合同法》的相关规定，就（商品名称）销售事宜达成如下协议：第一条商品名称及规格甲方同意向乙方出售（商品名称），规格为_____________，品质标准为_________________。
第二条交货时间及地点1. 甲方应在本合同签订之日起______日内将货物送达乙方指定的地点。
若因不可抗力等原因无法按期交货，甲方应提前通知乙方并协商修改交货时间。
2. 交货地点为______________。
第三条交货方式及运费承担1. 甲方应负责将货物按照规定时间送达乙方指定地点，并承担运费。
若乙方需更改交货方式或由乙方自行提货，则乙方应承担相应的运费。
2. 货物运输途中如发生破损、遗失等情况，应由运输方负责赔偿。
第四条价格及支付方式1. 商品价格为_______元/件。
支付方式为：乙方应在收到货物后______日内向甲方支付全款。
2. 付款方式为________________。
3. 除交易价格外，合同双方不得向对方另行收取任何费用。
第五条质量标准及验收1. 甲方应保证所售货物符合国家相关质量标准，并提供相应的合格证明。
2. 乙方应按照双方约定的验收标准进行验收，若发现货物质量不符，应立即通知甲方，并要求甲方提供合理的解决方案。
第六条违约责任1. 若因甲方原因无法按合同约定时间交货，则甲方应承担相应的违约责任，并按照双方协商的方式进行赔偿。
2. 若因乙方原因无法按合同约定时间支付款项，则应承担相应的违约责任，并按照双方协商的方式进行赔偿。
第七条其他约定1. 合同双方如有其他特殊约定，应在本合同中明确双方的权利义务。
购销合同和买卖合同(通用16篇)
购销合同和买卖合同（通用16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!购销合同和买卖合同（通用16篇）购销合同和买卖合同第1篇甲方(购方)：________________身份证：_________________乙方(销方)：________________身份证：_________________第一条：甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商一致达成服装买卖协议，订立本合同，供双方共同遵守：第二条：付款方式本合同签订后，甲方支付合同金额______%计______元作为定金;乙方交货后经甲方验收无误后一周将合同金额______%计款元划入乙方在______帐户上(帐号为__________)。
购销买卖合同范本(集合6篇)
购销买卖合同范本（集合6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!购销买卖合同范本（集合6篇）随着合同制度的不断完善,合同越来越受到人们的重视,并且合同的运用也越来越频繁,因为合同既是一种对当事人的保护,也是一种对当事人的限制。
买卖合同(购销合同)8篇
买卖合同（购销合同）8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（买方）：[买方名称]乙方（卖方）：[卖方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方商品事宜，达成如下协议：一、商品名称及规格乙方同意向甲方销售以下商品：[具体商品名称及规格型号、数量、单价等详细信息]。
二、商品质量乙方应确保所销售的商品质量符合国家相关标准，保证商品是全新的、未使用过的、符合甲方要求的产品。
如有特殊质量要求，双方应另行签订书面协议。
三、商品价格及支付方式1. 双方同意以人民币计价，商品总价为：[具体金额]。
2. 甲方应按照以下方式支付货款：[具体的支付方式，如预付款、货到付款、线上支付等]。
3. 如发生退换货，退款方式及退换货产生的费用承担方式如下：[具体退款方式和费用承担方式]。
四、交货时间与地点1. 乙方应在合同签署后的[具体日期]内，将商品送达至甲方指定的地点。
2. 交货地点：[具体交货地址]。
3. 双方应共同验收商品，确保商品数量、质量符合合同约定。
五、包装及运输1. 乙方应按照国家的包装标准对商品进行包装，确保商品在运输过程中不受损坏。
2. 运输方式及费用承担方式如下：[具体运输方式和费用承担方式]。
六、保密协议1. 双方应对涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括但不限于商品价格、供应商信息、合同条款等。
七、违约责任1. 如一方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 违约金的计算方式及赔偿标准如下：[具体计算方式和标准]。
八、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
完整版购销合同书范本6篇
完整版购销合同书范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1购销合同书范本甲方（出售方）：__________（以下简称甲方）乙方（购买方）：__________（以下简称乙方）经双方友好协商，甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上，就乙方购买甲方产品的有关事宜，达成如下协议：一、产品名称、规格和数量：1. 产品名称：__________2. 产品规格：__________3. 产品数量：__________件/吨/个/平方米等二、交货时间和地点：1. 交货时间：自本合同签订日起______天内交货。
2. 交货地点：__________三、质量标准和技术要求：1. 产品应符合国家有关标准和质量要求。
2. 如出现质量问题，乙方有权拒收货物，并要求甲方承担相应违约责任。
四、包装及标识：1. 产品包装应符合国家相关法规要求。
2. 包装标识中应包括产品名称、规格、数量、生产日期等信息。
五、价格及支付方式：1. 单价：______元/件/吨/个/平方米等。
2. 总价：______元。
3. 付款方式：乙方应在收到货物后______日内支付全款。
六、保修期：1. 产品保修期为______个月，自交货之日起计算。
2. 在保修期内，如产品有质量问题，甲方应承担包括更换、维修等在内的相关费用。
七、违约责任：1. 如乙方未按约定时间支付货款，乙方应向甲方支付每天______‰的滞纳金。
2. 如甲方未按合同约定交货，甲方应向乙方支付每天______‰的违约金。
八、争议解决：1. 本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解。
2. 如无法通过协商和调解解决争议，双方应向有管辖权的人民法院进行起诉。
九、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕后终止。
甲方（出售方）：乙方（购买方）：签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________篇2购销合同书是商业活动中非常重要的一种合同文书，它规定了买卖双方在商品买卖交易中的权利和义务。
购销合同书范本6篇
购销合同书范本6篇篇1甲方（买方）：_________________________乙方（卖方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方向乙方购买商品事宜，达成以下合同条款，以资共同遵守：一、合同标的1. 甲方购买乙方的商品为：_________________________（具体商品名称、型号、规格、数量等详见附件）。
2. 合同总价款为人民币（大写）_________元整（小写）_________元。
二、商品质量与检验1. 乙方应保证所销售的商品质量符合国家相关标准，不得销售假冒伪劣商品。
2. 甲方应在收到商品后及时进行验收，如发现商品存在质量问题或不符合合同约定，应及时通知乙方并进行协商处理。
三、交货与付款1. 交货期限：乙方应在合同签订后_________日内完成交货。
2. 交货方式：乙方应按照甲方指定的地点进行交货，并承担运输费用。
3. 付款方式：甲方应按照合同约定支付货款。
具体支付方式如下：（1）甲方在合同签订后_________日内支付合同总价款的_________%作为预付款；（2）甲方在验收合格并确认收到全部商品后_________日内支付剩余款项。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并有权解除合同。
2. 若乙方未按照合同约定时间交货，应按照未交货部分货款的每日万分之_________向甲方支付违约金。
3. 若乙方所交商品存在质量问题或不符合合同约定，乙方应承担全部责任，并承担因此给甲方造成的一切损失。
五、保密协议1. 双方应对本合同内容以及在合同履行过程中获知的对方商业秘密进行保密，未经对方书面许可，不得向第三方泄露。
否则，泄露方应承担相应的法律责任。
2. 本合同保密期限为合同签订之日起至合同履行完毕后的_________年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
买卖购销合同范本
合同编号：
甲方：
委托代理人：
联系地址：
联系电话：
开户行：
账号：风险提示：
仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。
在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。
乙方：
委托代理人：
联系地址：
联系电话：
开户行：
账号：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。
风险提示：
合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。
因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。
合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。
根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。
仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。
一、产品名称、型号、数量、金额
产品名称
规格型号
单位
数量
单价
（元）
金额
（元）
总金额（元）
备注
合计人民币（大写）：
二、质量与技术标准和产品包装
1、质量与技术标准：产品符合国家和相关质量技术标准
2、产品包装：
（1）有原厂包装的，按原厂包装标准；
（2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。
三、收货事项
1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______个工作日内。
2、本合同实际支付金额为人民币（大写）______________。
3、甲方给乙方的付款方式：（）支票；（）电汇；（）银行汇票；（）ＬＣ；（）Ｔ/Ｔ。
4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：_______。
5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权归乙方所有。
6、定金：______________风险提示：
应明确约定付款的时间。
模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。
如约定“乙方在收货后一次性付清款
项”，此约定只有始期，即“收货”，无终期，即到底是收货后当日/当时支付款项，还是收货后一日/两日/十日内付清应该有明确的始期和终期。
四、包装、运输、交货、验收及异议的提出
1、货物包装为制造商原包装。
2、货物的运输和运输过程中的保险由_______方负责办理，费用由_______方承担。
3、乙方负责在将货物交付给甲方。
甲乙双方应对设备共同验收，随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成。
交货后的风险责任由甲方承担。
风险提示：
如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。
此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名。
经办人签收亦视买受人签收。
重新委任签收人，须提交留有其签名的收货授权书。
这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。
因现在企业人员的变动较为频繁，当对方更换新的经办人时，应当要求对方提供授权委托书。
对于送货到外地的卖方来说，应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货，以
防止外地买方卸货后不再支付余款，置于“货款两飞”的尴尬境地。
4、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后_______个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。
甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。
五、免责条款
1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。
2、受到上述免责事项影响的一方，应在_______天内通知另一方。
3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过_______天，则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。
六、违约责任风险提示：
质量不符合合同约定，通常违约方应按照合同总金额的___%向守约方支付违约金。
违约责任中是否包括预期利润，可以综合交易的实际的情况，约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润，约定的预期利润可以得到法院的支持。
根据合同法规定，当事人一方违约时，守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种，既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。
1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额_______的违约金。
2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额_______的违约金。
七、争议解决的方式
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。
八、其他
1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。
2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应_______个工作日内回函，否则视为无效。
3、本合同经双方签字盖章后即生效，双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。
甲方：（盖章）
委托代理人：乙方：（盖章）委托代理人：签订地点：
签订时间：。