施工成品被破坏索赔单范文
工程施工损坏赔偿单(3篇)
第1篇一、赔偿单编号：_______二、赔偿原因：甲方（施工单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________因甲方在施工过程中，由于施工质量、施工方法等原因，导致乙方房屋、设施等财产损坏，经双方协商一致，现就赔偿事宜达成如下协议：三、赔偿范围及金额：1. 房屋损坏赔偿：（1）损坏房屋面积：____________________平方米（2）损坏程度：____________________（3）赔偿金额：____________________元2. 设施损坏赔偿：（1）损坏设施名称：____________________（2）损坏程度：____________________（3）赔偿金额：____________________元3. 其他财产损失赔偿：（1）损失财产名称：____________________（2）损失程度：____________________（3）赔偿金额：____________________元四、赔偿方式：1. 甲方应在本赔偿单签订之日起____个工作日内，向乙方支付赔偿金额。
2. 赔偿金额支付方式：______（现金、银行转账等）五、责任承担：1. 甲方对本赔偿单约定的赔偿范围及金额承担全部责任。
2. 乙方应在本赔偿单签订之日起____个工作日内，将本赔偿单提交至相关部门进行备案。
六、争议解决：1. 双方在履行本赔偿单过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他：1. 本赔偿单一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本赔偿单未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（施工单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________签订日期：____年____月____日第2篇编号：_______一、基本信息1. 被告方：_______（施工单位名称）2. 原告方：_______（受损方名称）3. 工程名称：_______4. 工程地点：_______5. 损坏发生时间：_______二、损坏情况1. 损坏部位：_______2. 损坏程度：_______3. 损坏原因：_______4. 损坏范围：_______三、鉴定意见1. 鉴定机构：_______2. 鉴定结论：_______3. 鉴定费用：_______四、赔偿要求1. 维修费用：_______2. 修复期限：_______3. 经济损失：_______4. 精神损失：_______五、协商结果1. 被告方同意承担赔偿责任的：_______2. 被告方部分同意承担赔偿责任的：_______3. 被告方不同意承担赔偿责任的：_______六、赔偿方式1. 现金支付：_______2. 银行转账：_______3. 其他方式：_______七、赔偿期限1. 被告方应在_______日内支付赔偿款项。
工程施工索赔函
工程施工索赔函尊敬的XXX公司：我方是一家专业从事工程施工的企业，与贵公司有着长期的合作关系。
然而，在近期的一笔工程施工项目中，由于贵公司的原因，我方遭受了严重的经济损失。
在此，我方正式向贵公司提出索赔，并要求给予合理的赔偿。
一、索赔背景根据双方的合同约定，我方于XXXX年XX月XX日承接了贵公司位于XXXX的工程施工项目。
项目合同金额为XXXX万元，合同工期为XX个月。
在工程施工过程中，我方严格按照合同约定和工程设计要求，组织精干力量，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
然而，在工程施工过程中，贵公司却出现了以下违约行为：1. 贵公司未能按照合同约定提供合格的施工现场，导致工程进度受到影响，额外增加了我方的施工成本。
2. 贵公司未能按时支付工程进度款，使我方在采购原材料、支付工人工资等方面遇到了困难，进一步增加了施工成本。
3. 贵公司在工程施工过程中，频繁变更设计要求，导致工程量增加，工程周期延长，从而增加了我方的施工成本。
二、索赔依据1. 合同约定：根据双方签订的工程施工合同，贵公司应为我方提供合格的施工现场，按时支付工程进度款，并保证工程设计要求的稳定性。
然而，贵公司未能履行上述合同义务，导致我方遭受损失。
2. 中华人民共和国合同法：根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3. 中华人民共和国建筑法：根据《中华人民共和国建筑法》第六十五条规定，发包人应当按照合同约定支付工程进度款，逾期支付的，应当承担违约责任。
三、索赔金额及赔偿要求1. 由于贵公司未能提供合格的施工现场，导致工程进度受到影响，我方额外支付了XXX万元施工成本。
要求贵公司赔偿这部分费用。
2. 由于贵公司未能按时支付工程进度款，我方在采购原材料、支付工人工资等方面遇到了困难，额外支付了XXX万元施工成本。
施工单位索赔格式范文
施工单位索赔格式范文尊敬的[建设单位名称]：您好！我是[施工单位名称]负责[项目名称]的施工负责人[你的名字]。
今天给您写这封信，就像是跟老朋友诉说一下我们施工过程中的那些“委屈事儿”，希望您能理解我们的处境并考虑我们的索赔请求。
一、索赔事由。
1. 老天爷捣乱恶劣天气影响。
您也知道，这工程干着干着，老天爷就开始“调皮”了。
在[具体时间段]，那雨就像老天爷泼水似的，哗哗下个不停，还有几次大风天，刮得那叫一个猛。
这可把我们的施工计划全打乱了。
原本安排好的室外作业，像[具体室外施工项目]，根本没法进行。
我们的工人只能干瞪眼，机器设备也只能在那闲置着。
您说这雨和风又不听我们的话，可它们耽误的时间和造成的损失是实实在在的呀。
2. 设计变更计划赶不上变化。
咱们这项目在施工过程中，设计变更就像突然杀出来的程咬金。
按照原来的设计，[描述原设计相关内容]，我们都按照这个规划好好地推进工程了。
可是突然来了新的设计要求，[描述设计变更内容]。
这一变，之前做好的一些基础工作就得重新来，材料也有一部分浪费了，工人也得多花时间去熟悉新的施工要求，这就像我们本来朝着一个方向跑，突然被拉到另一个方向重新起跑，您说这得多费劲啊。
3. 甲方供应材料延迟巧妇难为无米之炊。
甲方负责供应的[材料名称]，那可是我们施工的关键材料。
合同里说好的在[约定供应时间]送到工地，可左等右等，就像等那迟到的火车一样，一直到[实际供应时间]才姗姗来迟。
这期间，我们的工人都准备好了，就像厨师站在锅前，结果没米下锅。
这一耽误，工期就这么被拖后了，而且我们还得额外安排工人在材料到了之后加班加点赶进度，这加班的费用也是一笔不小的开支呢。
二、索赔依据。
1. 合同条款。
咱们签订的施工合同里，[具体条款编号]明确提到了恶劣天气属于不可抗力因素，如果对工程造成影响，施工方有权提出合理索赔；对于设计变更，[相关条款]也规定了如果因为甲方或者设计方的原因导致设计变更，由此产生的费用增加和工期延误应由责任方承担；关于甲方供应材料延迟的情况，[对应条款]也清楚地写着甲方应承担由此给施工方造成的损失。
工程施工索赔文件(3篇)
第1篇一、索赔事由我单位（以下简称“承包方”）与贵单位（以下简称“业主方”）于____年____月____日签订了《____工程项目施工合同》（以下简称“合同”）。
合同约定，承包方负责完成合同约定的工程内容及质量标准，业主方负责支付工程款及合同约定的其他费用。
在施工过程中，由于以下原因导致工程进度延误，给承包方造成了经济损失，现根据合同约定及有关法律法规，特向业主方提出索赔。
二、索赔依据1. 《____工程项目施工合同》及相关附件；2. 国家及地方有关建设工程施工管理的法律法规；3. 工程施工过程中产生的相关文件、资料、照片、录像等。
三、索赔事项1. 业主方未能按照合同约定提供施工现场，导致工程进度延误；2. 业主方未能按照合同约定及时提供图纸、施工方案等资料，导致工程进度延误；3. 业主方指定的分包商违约或延误，导致工程进度延误；4. 业主方未能及时提供合同规定的材料或设备，导致工程进度延误；5. 业主方拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包方下道工序施工延误；6. 业主方或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包方的施工计划；7. 业主方提供的设计数据或工程数据错误，导致工程进度延误；8. 业主方原因暂停施工导致的延误；9. 业主方设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加；10. 人力不可抗拒的自然灾害导致的延误；11. 特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误；12. 不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。
四、索赔金额根据以上索赔事项，经核算，承包方经济损失共计人民币____元整。
五、索赔请求1. 业主方按照合同约定支付承包方经济损失人民币____元整；2. 业主方承担由此产生的相关税费；3. 业主方承担因索赔而产生的其他费用。
六、索赔时效自本索赔文件送达之日起____日内，如业主方未对索赔事项进行答复，承包方有权依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
特此索赔，敬请关注！承包方：____地址：____联系人：____联系电话：____日期：____年____月____日第2篇一、索赔事项概述1. 索赔项目：某住宅小区工程2. 索赔原因：业主方未能按照合同约定按时提供施工现场，导致我方工程进度延误。
成品损坏工程索赔申请书
致：[监理单位名称][项目名称][工程地址][申请人名称][申请人联系方式]一、引言根据我国《合同法》及相关法律法规，以及《建设工程施工合同》的约定，现就[项目名称]工程中发生的成品损坏事件，向贵单位提出索赔申请。
以下为详细情况说明：二、事件经过1. [工程名称]项目于[开工日期]正式开工，至[发现损坏日期]，项目施工已进入收尾阶段。
2. [发现损坏日期]，我方在[发现地点]对已完成的工程部分进行验收时，发现[具体损坏部位及程度]。
3. 经现场查验，损坏原因初步判断为[损坏原因，如：施工不当、材料质量问题、自然灾害等]。
4. 损坏发生后，我方已及时采取措施，对损坏部分进行了临时修复，以确保工程进度不受影响。
三、损失情况1. 成品损坏导致工程返工，增加施工成本。
2. 成品损坏导致工期延误，影响后续工程进度。
3. 成品损坏影响工程整体质量，可能给业主带来损失。
4. 成品损坏导致我方声誉受损，增加维权成本。
四、索赔要求1. 请求贵单位赔偿因成品损坏而产生的直接经济损失，包括但不限于返工费用、材料费用、人工费用等。
2. 请求贵单位承担因工期延误而产生的间接经济损失，包括但不限于违约金、信誉损失等。
3. 请求贵单位承担我方为维护自身权益而产生的维权成本。
五、证明材料1. 工程施工合同及附件2. 工程施工日志3. 工程验收报告4. 成品损坏现场照片及视频5. 临时修复工程记录6. 其他相关证明材料六、结论鉴于上述事实，我方依据合同约定及相关法律法规，特向贵单位提出索赔申请。
恳请贵单位在收到本申请书后，尽快给予答复，并采取相应措施予以解决。
申请人：（盖章）申请人代表：（签字）日期：[填写日期]。
工程施工索赔函范文
工程施工索赔函尊敬的XXX公司：我方作为贵公司项目的承包商，根据合同条款及实际情况，就合同执行过程中发生的某些问题，现向贵公司提出索赔要求。
敬请给予关注和支持。
一、索赔背景1. 我方按照合同约定，自项目启动以来，严格按照工程设计图纸、技术规范和施工标准，组织精干力量，全面开展工程施工。
在施工过程中，我方始终秉持着高度的责任心和良好的职业道德，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
2. 然而，在合同执行过程中，由于贵公司的原因，导致工程发生了若干额外工作及损失。
具体表现在以下几个方面：（1）贵公司提供的施工图纸及技术资料存在遗漏和错误，导致我方在施工过程中多次进行调整，增加了施工成本和工程进度。
（2）贵公司未能按照合同约定时间提供施工所需的材料和设备，导致我方施工进度受到影响，产生了窝工损失。
（3）在工程施工过程中，贵公司多次提出工程变更要求，虽然我方积极配合，但变更导致工程量和工程成本的增加。
二、索赔依据1. 合同条款：根据合同条款，贵公司应提供完整的施工图纸和技术资料，并保证其准确性。
同时，贵公司应按照约定时间提供施工所需的材料和设备。
2. 法律法规：我国相关法律法规规定，合同当事人应当履行合同义务，因一方违约导致对方损失的，应当承担赔偿责任。
3. 工程实际情况：根据工程施工过程中的记录和相关资料，充分证明贵公司的违约行为给我方造成了额外工作及损失。
三、索赔要求1. 针对贵公司提供的施工图纸及技术资料存在遗漏和错误，导致我方施工过程中多次进行调整的情况，要求贵公司承担由此增加的施工成本和工程进度延误。
2. 针对贵公司未能按照合同约定时间提供施工所需的材料和设备，导致我方施工进度受到影响，要求贵公司承担由此产生的窝工损失。
3. 针对贵公司多次提出的工程变更要求，导致工程量和工程成本的增加，要求贵公司承担由此产生的额外费用。
四、证据材料1. 施工图纸和技术资料：提供贵公司提供的施工图纸和技术资料，以及我方因调整而产生的相关记录和资料。
工程破坏赔偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（赔偿方）：________________________地址：____________________________________法定代表人：______________________________联系电话：______________________________乙方（受损方）：__________________________地址：____________________________________法定代表人：______________________________联系电话：______________________________鉴于以下事实：一、工程概况1. 甲方在乙方土地上实施了某项工程建设，工程名称为：________________________。
2. 工程建设期间，由于甲方施工不当，导致乙方土地及附属设施遭受破坏。
3. 破坏情况如下：（1）土地破坏：________________________；（2）附属设施破坏：________________________。
二、赔偿事项1. 甲方同意对乙方因工程破坏所造成的损失进行赔偿。
2. 赔偿范围包括但不限于以下内容：（1）土地恢复费用：________________________；（2）附属设施修复费用：________________________；（3）其他直接经济损失：________________________；（4）因工程破坏给乙方造成的间接经济损失：________________________。
三、赔偿金额1. 甲方同意赔偿乙方人民币：________________________元整（大写：________________________）。
2. 赔偿金额包括上述赔偿范围内的所有费用。
四、赔偿方式1. 甲方应在本协议签订之日起__个工作日内，一次性支付赔偿金额。
工程施工索赔范本
工程施工索赔范本一、前言根据合同条款及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的工程（以下简称“本项目”）进行施工，现因乙方在施工过程中遇到了一些特殊情况，故向甲方提出索赔。
为确保双方权益，经双方友好协商，特制定本索赔报告。
二、工程概况1. 工程名称：XXXX工程2. 工程地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程合同金额：XXXX万元5. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日6. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日三、索赔事由1. 甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料，导致乙方施工进度延误。
2. 甲方提供的施工场地不具备施工条件，导致乙方施工设备损坏，额外增加维修费用。
3. 甲方未按合同约定及时支付工程进度款，影响乙方施工资金的正常运转。
4. 甲方擅自变更设计，导致乙方施工方案调整，增加施工成本。
5. 甲方原因导致工程质量问题，乙方进行返工处理，增加施工费用。
四、索赔金额及工期顺延1. 甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料，导致乙方施工进度延误，乙方要求顺延工期XX天。
2. 甲方提供的施工场地不具备施工条件，导致乙方施工设备损坏，额外增加维修费用XX万元。
3. 甲方未按合同约定及时支付工程进度款，影响乙方施工资金的正常运转，乙方要求甲方支付逾期付款利息XX万元。
4. 甲方擅自变更设计，导致乙方施工方案调整，增加施工成本XX万元。
5. 甲方原因导致工程质量问题，乙方进行返工处理，增加施工费用XX万元。
五、证据材料1. 合同文件：施工合同、补充协议等。
2. 施工图纸及技术资料：甲方未按时提供或不完整的图纸及技术资料。
3. 施工记录：施工进度表、施工日志等。
4. 付款凭证：工程进度款支付凭证、银行流水等。
5. 变更设计文件：甲方擅自变更设计的文件及乙方提交的调整方案。
6. 质量问题处理记录：工程质量问题描述、返工处理记录等。
七、解决办法1. 甲方应按合同约定履行义务，提供齐全的施工图纸及技术资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工成品被破坏索赔单范文施工成品被破坏索赔单范文「篇一」一、总论前言：20xx年4月，乙公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关资料进场施工，并要求加班加点，务必在20xx年8月25前完成所有施工资料。
按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了永川项目部，委派汪某为本项目总指挥，组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20xx年4月20日正式进场施工，按照设计施工资料和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。
为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，20xx年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。
20xx年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的状况下，承诺不低于重庆市20xx年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至20xx年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。
20xx年5月31日前，我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。
索赔事项概述：20xx年6月1日，当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时，贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层，原三、四层施工资料全部取消，致使我司的所有计划务必重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约职责，造成多项直接和间接损失。
索赔要求：由于我司向贵司索赔的事由是贵司单方变更施工资料，故索赔要求包括下列方面：（1）人工费。
包括：a、20xx年6月1日前，为了完成原工程总量加班、加点而额外支付的人工费用；b、因总工程量减少，按照劳务合同支付给民工的补偿金及路费。
（2）材料费。
包括租赁材料（钢管、模板）、购买材料（线管、电线、塑钢窗、钢材、木材）两方面。
a、由于购买材料超过实际用量而增加的材料购买费用及相应资金利息损失；b、按原施工组织设计租赁但超过实际需要的周转材料的租赁费损失；c、缩短使用期限，提前终止周转材料租赁合同违约金；（3）施工机械损失（塔机、挖掘机）。
a、20xx年6月1日前，为了按计划完成施工任务而采用塔机垂直运输使用费（含实际使用费和违约金）；b、20xx年6月1日前，为了按计划完成施工任务而采用挖掘机，比人工挖掘增大部分损失；c、因减少总工程量致使塔机、挖掘机租赁合同提前解除的违约损失；（4）工地管理费。
指我司按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费；包括：a、增大活动板房、临时房屋、道路、围墙等临时设施投资损失及生活用品损失；b、20xx年5月31日前，为了满足贵司施工期限要求，我司加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出；（5）利息。
由于工程变更而我司实际多投资资金的利息，包括：a、为满足施工需要，多支付商品砼合同预付款利息损失；b、多垫付工程款资金利息损失；（6）利润。
指原计划和此刻实际施工部分利润差额。
索赔编写组及审核人员：二、索赔根据部分索赔事件发生状况：我司从20xx年4月20日正式进场施工至20xx年5月31日，除我司与监理工程师及贵司正常往来的工作联系外，三方没有任何分歧意见，个性是我司在接到贵司的相关指令后，均在合理范围内予以处理，没有任何违约或其他原因出现工程质量问题及延误工期。
20xx年6月1日，监理工程师及贵司事前没有透露任何信息的状况下，贵司突然通知大幅度变更施工量，导致我司在施工组织和材料准备、人员安排等方面没有任何时间和机会避免和减少损失，致使我司损失个性大。
递交索赔意向书状况：我司除组织工作组到施工现场问题情绪外，也按照施工行业索赔普遍做法，在索赔事件发生后28天内（实际在20xx年6月日递交索赔意向书），向贵司工程师发出了索赔意向通知，充分证明了我司的索赔要求，并列明了索赔的基本项目。
索赔事件处理状况：在索赔事件发生并书面通知我司现场负责人李某，当日我司董事会获悉变更通知后，立即召开公司高层管理人员会议，会议研究决定：服从贵司的变更指令，但同时提出因此造成的我司的损失应由贵司承担，便委托现场负责人李某与监理工程师和贵司联系，客观反映我司因此而面临的诸多问题和造成的损失，我司现场管理人员、技术人员十分不理解，个性是130余民工及劳务负责人获悉此消息后，立即全面停工并到永川项目部提出要求：一、立即结算并支付所有工资，停止施工；二、如果不立即结算并支付，能够暂时继续施工，听从现场安排。
但在通知减员时，应按照劳务合同约定，补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费。
我司获悉消息后，为了稳定民工情绪，减少施工现场因民工问题而震荡和停工，顺利完成余下施工任务，立即抽调相关人员组成工作组到现场办公，最后与民工达成协议，同意按照劳务合同约定补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费；同时通知正在履行的其他合同立即暂停履行，并用心协商处理善后事宜，尽力减少因工程量变更而造成的损失。
我司在处理本事件中，付出了艰辛的劳动，化解了众多矛盾，协调了各方面关系，也支付了许多额外费用，我司认为在避免和减少损失方面，已竭尽全力。
在索赔事件发生后，我司与贵司是用心配合的，在处理事件时是快速有效，不存在任何过错和不当行为。
索赔要求的合同依据：由于贵司的学生食堂及活动中心工程招投标时间紧迫，且在招投标后还没来得及签署合同，贵司便要求我司进场施工，而至今贵司仍没有与我司签署正式书面施工合同书，故本项目的索赔合同依据仅有：①中标通知书；②投标书及其附件；③开工通知书。
三、计算部分索赔总额：依据本事件产生的原因和涉及的范围，我司按照建筑行业施工索赔及永川项目部实际损失分为9大项，共计索赔总额为：2064673.00元各项计算单列如下（详细计算清单见索赔计算书）：（1）前期投资损失合计为：191760.00＋5476.67=197236.70元。
（2）周转材料租金损失为：101600.00+222620.00=324220.00元（3）项目部采购的材料和签定的材料采购合同的违约损失：（4）工程管理费用、经营费用损失及公司完成减少工程合法的利润损失合计为115014.90+76629.32+288022.00=479666.20元。
（5）塔吊设备的租赁损失，各类机械设备的租赁损失合计为由（6）工程临设费用增大的损失:6463.79+52734.00=59197.79元（7）工程垫付资金利息损失合计为20932.04元（8）提前解除劳务合同损失合计为元（9）商品砼预付款资金利息损失为2580.88元。
各项计算依据及证据：（1）前期投资损失：197236.70元按照工程原设计建筑面积12302.84㎡，设计变更后的建筑面积6405.04㎡，减少建筑面积5897.8㎡.减少工程量比例为47.94%，本工程的所有前期投资为40万元，按照比例损失额为191760.00元，相应资金利息为5476.67元（预计4个月期限，即20xx年9月30止，超过此期限，利息损失继续计算）；两项合计为证据：财务报表。
（2）周转材料租金损失：546840元a、钢管租赁损失：按照租赁合同约定支付租金至少为113天（20xx年5月10日---20xx年8月31日），变更后工期为66天，减少实际使用期限为47天，应当多支付钢管租金59690.00元；同时，施工组织设计的变更，导致租赁钢管比实际需要钢管多一倍，其多租赁部分钢管损失41910.00元，两项合计为元。
证据：租赁合同b、模板租赁损失：按照租赁合同约定支付租金至少为113天（20xx年5月10日---20xx年8月31日），变更后实际施工期限为66天，减少47天，多支付租金为120320.00元。
同时，施工组织设计的变更，导致租赁模板比实际需要模板多一倍，其多租赁部分模板损失102300.00元，两项合计为222620.00元。
施工成品被破坏索赔单范文「篇二」一、索赔成立1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为职责或风险职责。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx年12月28日我单位用心组织进场，投入超多机械设备和人员以确保施工工期。
然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方带给的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在超多石方，局部存在成片超多石方，与原设计地质状况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场状况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人带给地质勘察资料等相关基础资料，并对所带给资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担职责。