装饰装修合同纠纷起诉状三篇
装修合同纠纷起诉状范本3篇
装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告（装修业主）：张三（化名）身份证号：[身份证号码]住址：[详细住址]联系方式：[手机号码/固定电话]被告（装修公司）：华宇装饰有限公司统一社会信用代码：[统一社会信用代码]注册地址：[详细地址]法定代表人：[法人姓名] 职务：[法人职务]联系方式：[联系方式]原告委托代理人（如有）：李四（化名）律师所属事务所：[律师事务所名称]联系方式：[联系方式]一、背景及事实陈述：原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同，约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。
然而在实际施工过程中，双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧，导致合同无法正常履行，原告的合法权益受到侵害。
为此，原告决定向法院提起诉讼。
二、纠纷的具体事项及证据清单：1. 工程质量问题：被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工，多处存在质量问题（如电路布置不规范、墙面涂料不平整等）。
证据清单：施工照片、检测报告等。
2. 工程进度延误：被告未能按照合同约定的工期完成装修工程，导致原告无法按时入住。
证据清单：施工进度记录、通信记录等。
3. 额外费用问题：在施工过程中，被告以种种理由要求原告支付额外费用，双方未能达成一致。
证据清单：费用清单、支付凭证等。
基于上述纠纷事项，原告认为被告的行为已经构成违约，严重侵害了原告的合法权益。
因此，原告决定依法向被告追究违约责任，并提出赔偿请求。
三、诉讼请求：1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程，并达到合同约定的质量标准；2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用；3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金；4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用；5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
四、事实及证据分析：原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。
装修合同起诉书5篇
装修合同起诉书5篇篇1装修合同起诉书原告：XXX公司被告：XX装饰工程有限公司原告XXX公司与被告XX装饰工程有限公司在2019年6月1日签订《装修合同》，约定被告将在原告位于XX市XX路XX号的办公室进行装修工程，合同金额为人民币50万元。
然而，自装修工程开始后，被告一直存在工程延误、施工质量低劣等问题，导致原告无法按时入住办公室，严重影响了公司的正常运营。
在此，原告XXX公司提起诉讼，请求法院依法判决被告XX装饰工程有限公司承担以下法律责任：一、违约责任根据《合同法》相关规定，被告应当按照约定时间完成装修工程，并保证施工质量符合相关标准和规定。
然而，被告明知装修工程进度已经严重延误，且施工质量存在严重缺陷，却未能采取有效措施进行修正，严重违反了合同约定。
因此，原告要求被告承担相应违约责任，赔偿原告因此造成的经济损失。
二、赔偿损失被告的工程延误和施工质量低劣导致原告损失了正常的办公使用权，造成了公司运营的严重困难。
原告在此要求被告承担赔偿责任，赔偿原告因此遭受的经济损失，包括装修费用、办公室租金、公司运营损失等。
三、维护公司利益原告XXX公司作为一家正常运营的公司，应当保障其正常的办公环境和运营权益。
被告的违约行为严重损害了原告的利益，影响了公司形象和市场竞争力。
原告在此要求被告承担责任，维护公司的合法权益。
综上所述，原告XXX公司请求法院判决被告XX装饰工程有限公司承担法律责任，赔偿原告因此遭受的全部经济损失，并维护公司的合法权益。
同时，希望法院能够公正审理，依法判决。
感谢法院的支持和关注。
原告：XXX公司代理律师：XXX日期：2020年6月1日以上内容系原告提起诉讼的起诉书，由原告XXX公司委托代理律师XXX书写并递交法院处理。
篇2装修合同起诉书原告：李先生被告：装修公司A一、申请要求：1. 装修公司A违反了合同约定，未按时完成工程并存在质量问题，造成李先生的利益受损；2. 请求法院判决装修公司A重新完成工程，并对造成的损失进行赔偿；3. 请求法院判决装修公司A承担本案的诉讼费用。
装修合同纠纷起诉状（通用16篇）
装修合同纠纷起诉状（通用16篇）纠纷起诉状篇1原告：________________住所地：________________法定代表人：__________被告：________________住所地：________________法定代表人：____________诉讼请求：一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币__________元，并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失（按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算）；二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：_____年_____月_____日，被告将______厂房防腐工程发包给原告，并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》，合同约定：施工面积约为_____㎡，总工程价约为_______元，按实际施工面积结算工程款。
在原告施工过程中，被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。
合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款____%作为合同定金；2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款___%，余下____%质量保证金，待保修期满一年后，一次性付清。
合同中明确约定工程保修期为____年，保修期自竣工验收签字之日起计。
合同签订后，被告支付了____万元的定金。
_____年_____月_____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。
原告实际施工防腐面积为______㎡，工程总价款为_____元。
时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告分文未付余下工程款______元。
原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱，至今未付。
综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。
为此，为使原告的合法权益得到保护，根据我国相关法律法规之有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法予以判决。
此致______人民法院具状人：____________年_____月_____日附：起诉状副本____份；证据材料副本____份。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，住址：[原告住址]被告：[被告姓名]，注册号：[公司或个体工商户注册号]，地址：[公司地址或个体工商户地址]，法定代表人或负责人：[法定代表人姓名]一、诉讼请求：1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。
2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。
3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由：原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》，约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作，合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。
原告按照合同约定完成了装修工作，并通过被告验收合格交付使用。
然而，被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项，至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。
原告多次催告，被告始终未能履行付款义务。
为此，原告遭受了一定的经济损失。
三、证据清单：1. 《建筑装饰工程施工合同》：证明双方签订的装修合同真实有效，规定了双方的权利和义务。
2. 工程验收合格证明：证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。
3. 被告欠款证明：证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。
4. 原告催款记录：证明原告已经多次催告被告支付欠款，但被告始终未履行付款义务。
5. 其他相关证据材料。
四、诉讼理由分析：根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》，原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。
被告未能按照合同约定时间支付款项，已构成违约行为。
根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定，被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。
五、非诉讼经历：原告在此前曾多次与被告沟通协商，试图通过友好方式解决欠款问题，但被告始终未予理睬，未能履行其付款义务。
在无奈之下，原告决定通过法律途径维护自身合法权益。
六、诉讼请求重申：基于上述事实和证据，原告请求法院支持其诉讼请求，判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿，并承担本案的全部诉讼费用。
装修合同起诉书3篇
装修合同起诉书3篇篇1原告：[XXXXX]（以下简称甲方）被告：[XXXXX]（以下简称乙方）及装修公司名称（以下简称丙方）一、背景与事实原告甲方与被告乙方于XXXX年XX月XX日签订装修合同，约定丙方为原告提供室内装修服务。
合同中明确了工程内容、质量标准、工程期限及费用支付方式等相关条款。
但在施工过程中，甲方发现以下问题：丙方在施工过程中存在施工质量不达标、进度延迟等问题；且实际完成的工程效果与合同约定的效果存在显著差异。
甲方已多次要求丙方进行整改，但问题仍未得到解决。
现甲方依法提出诉讼，以维护自身合法权益。
二、诉讼请求鉴于上述事实和情况，甲方提出以下诉讼请求：1. 请求法院判决解除原告甲方与被告乙方签订的装修合同；2. 请求法院判决丙方返还甲方已支付的装修费用；3. 请求法院判决丙方赔偿甲方因装修质量问题导致的损失；4. 请求法院判决丙方承担本案的诉讼费用。
三、证据与理由证据：1. 原告甲方与被告乙方签订的装修合同；2. 施工过程中的照片及视频资料，证明丙方施工质量不达标；3. 甲方与丙方的沟通记录，证明甲方已多次要求整改；4. 相关支付凭证，证明甲方已支付装修费用。
理由：1. 丙方施工质量不符合合同约定，构成违约行为；2. 丙方施工进度延迟，导致甲方无法正常使用房屋，造成经济损失；3. 丙方的行为严重损害了甲方的合法权益；4. 根据《中华人民共和国合同法》相关规定，丙方应承担违约责任。
四、法律分析与依据1. 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条，因一方违约导致合同目的无法实现，另一方有权解除合同。
本案中，丙方的违约行为导致甲方无法获得符合合同约定的装修效果，故甲方有权解除合同。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条，合同解除后，当事人有权请求恢复原状、采取其他补救措施并请求赔偿损失。
因此，甲方有权要求丙方返还已支付的装修费用并赔偿损失。
3. 本案中，丙方的违约行为给甲方造成了实际损失，包括房屋无法正常使用、另行装修的费用等。
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇
民事起诉状（装修合同纠纷）3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1民事起诉状原告：李明被告：装修公司原告李明系中国国籍，住址位于XX市XX区XX街XX号。
被告装修公司系XXXX公司，住所地址为XX市XX区XX街XX号。
原告因装修合同纠纷，向贵法院提起诉讼，现依法向贵院提出起诉状如下：一、事实和理由：1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同，约定被告装修公司为原告提供装修服务，并约定工程完工时间为×年×月×日。
2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。
3. 然而，在装修工程进行过程中，被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程，并且存在工程质量问题，对原告的家居环境造成了较大影响。
4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程，并要求赔偿原告因工程延期造成的损失，但被告装修公司未能积极处理，导致纠纷无法解决。
5. 基于上述事实及理由，原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工，赔偿原告因工程延误而造成的损失，并承担本次诉讼的全部费用。
二、请求判决：1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工，保证工程质量符合国家标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失，具体金额由贵院酌情判决。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
三、证据：1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证：工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求：1. 依法判令被告装修公司重新完工，保证工程质量符合标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
特此起诉。
原告：李明日期：××××年××月××日附件：装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。
篇2民事起诉状原告：王某被告：装饰公司原告系某小区业主，被告为一家从事装修装饰业务的公司。
装修合同纠纷起诉状范文大全
装修合同纠纷起诉状范文大全装修合同纠纷起诉状原告：XXX 地址：XXXXXXXXXXXX 联系方式：XXXXXXXXXXXX 法定代表人/负责人：XXX被告：XXX地址：XXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXX法定代表人/负责人：XXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，我作为原告向法院提起诉讼，请求判决如下：一、被告按照装修合同规定的期限履行各自的义务，即支付X万元装修费用，并修缮完毕。
二、被告赔偿原告由于被告拖延时间而产生的经济损失X 万元。
三、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：一、关于双方的基本信息1、原告是XXXX公司，地址在XXXXXXXXXXXXX，联系方式为XXXXXXXXXXXXXX，法定代表人/负责人为XXX；2、被告是XXXX公司，地址在XXXXXXXXXXXXX，联系方式为XXXXXXXXXXXXXX，法定代表人/负责人为XXX。
二、关于建筑装修合同的基本事项1、原告与被告于X年X月X日签订了建筑装修合同，并按照约定预付了X元定金。
2、装修合同约定，被告应在X年X月X日之前完成装修工程，并支付X万元的装修费用。
3、被告未按时履行装修合同，未在约定期限内完成装修工程，并未支付装修费用。
三、关于合同责任的承担1、原告与被告明确约定了装修工程的履行期限和费用，被告未能按照约定履行其在装修合同中所承诺的义务，属于违约行为。
2、被告主动或者被动违反了装修合同的约定，导致原告损失了X万元。
四、关于诉讼请求的支持原因据此，本案原告请求法院判决被告应按照装修合同约定履行其在装修合同中所承诺的义务，并赔偿原告因被告违约所造成的经济损失。
诉讼费用由被告承担。
特此诉状。
原告：XXX法定代表人/负责人：XXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXXXXX年月日。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇
民事起诉状（装修合同纠纷）6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1民事起诉状原告（姓名）：被告（姓名）：审判机关：案号：原告起诉状原告（姓名）、（身份证号码）、住所（地址）、联系电话：被告（姓名）、住所（地址）、联系电话：原告起诉被告，依法请求判令如下：一、确认装修合同无效；二、被告赔偿原告损失；三、承担本案诉讼费用。
案情简况一、原告与被告于（日期）签订了一份装修合同，约定被告将对原告的房屋进行装修工程。
原告根据合同约定支付了装修款项，但装修工程却未按照约定进行，存在多项质量问题。
二、经鉴定，被告未按照合同约定提供装修服务，装修质量低劣，影响原告正常生活。
原告多次要求被告重新整改，但被告拒绝履行合同义务。
法律依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国侵权责任法》证据一、装修合同及付款凭证二、装修工程验收报告三、鉴定书请求判决理由一、根据合同法有关规定，本案装修合同系违反法律规定，应当被认定为无效。
二、被告对原告的房屋进行的装修工程质量低劣，存在多项质量问题，给原告造成了经济损失和精神困扰，应当承担赔偿责任。
三、原告在合理范围内要求被告履行合同义务，但被告未履行。
因此，原告请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
附：证据清单原告（签名）：日期：被告（签名）：日期：以上内容属实原告（签名）：篇2民事起诉状原告：张三被告：李四尊敬的法院：原告张三起诉被告李四，因双方在装修合同上发生纠纷，请求法院对此进行裁决。
一、原告张三与被告李四于2019年6月签订了一份装修合同（合同编号：202019），约定由被告李四承担装修工程的设计、施工、材料采购等责任，而原告张三则需支付相应的费用。
二、根据合同约定，被告李四应在签订合同后的30天内完成装修工程，但实际上被告李四一直没有按时完成工程，超过约定期限。
三、在施工过程中，被告李四使用了劣质材料，导致装修工程质量不符合合同要求，并且工程过程中出现了多次拖延的情况。
四、尽管原告多次要求被告尽快解决问题，但被告仍然拒绝配合，导致双方关系变得紧张。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装饰装修合同纠纷起诉状
民事起诉状
原告：陕西某装饰工程有限公司。
地址：陕西省*市*路*大厦*座*室。
法定代表人：赵某某，职务：总经理。
联系电话：18**********.
第一被告：西安某二手车经销有限公司。
地址：西安市*区*寨*庄*区*号。
法定代表人：宋某，职务：执行董事兼总经理
联系电话：02*-********,18*********。
第二被告：宋某，男，汉族，19**年*月*日出生，住西安市*区*小区*号楼*层*室，身份证号：61****************。
联系电话：13*********，13*********。
诉讼请求：
1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元（暂计至XX年7月2日）；
2、本案诉讼费用由两被告全部承担。
事实与理由：
第二被告系第一被告股东兼法定代表人，XX年6月8日，因第一被告尚在设立之中，故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》，合
同中约定，原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。
依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元，经优惠后的合同造价为120万元，如被告要求增加或减少工程项目，工程总造价相应增减；工人及材料进场一周内，被告支付合同总造价40%，工期过半，再支付合同总造价40%，工程完工7日内，付足到工程总造价的97%。
若出现被告不能按期付工程进度款，供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一，工期相应顺延。
合同签订后，原告按照约定于XX年6月9日正式进场施工，施工过程中，被告就工程设计图纸进行了多次变更，工程于XX年8月20日竣工，第一被告也于XX年8月26日投入营业使用。
该工程合同预算价为120万元，增项部分造价为1135172.7元，减项部分价值为106236元，工程决算总价为2228936.7元。
XX年6月14日至XX年8月20日，第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元，合同期间被告并未按约定支付进度款，目前仍欠原告工程款1328936.7元。
XX年10月，原告向被告直接送达了决算书，被告并未提出异议，原告于XX年6月5日再次向被告邮寄送达了工程总价决算书。
原告多次找两被告要求支付工程款，但两被告均置之不理，不予支付。
基于以上事实，原告认为，在第一被告设立期间，第二被告与原告为建设营业场所而签订的《工程装修承包合同》是双方真实意思表示，该合同合法有效。
被告拒不履行付款义务的行为，属于严重违约。
为维护原告的合法权益，依照相关法律之规定，依法提起诉讼，请求人民法院判如所述。
此致
西安市*区人民法院
具状人：陕西某装饰工程有限公司
年月日
民事起诉状装修合同纠纷
民事起诉状
原告：
被告：
诉讼请求：请求人民法院依法判决：1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》；2、被告退还原告已付装修款100000元人民币，被告的经营者以个人财产对10万元承担责任；3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
年8月22日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告平坝区？房屋进行室内装修，工程日期为8月28日至11月18日，签订合同当日原告支付了10万元装修款。
年10月中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。
原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在11月21日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定12月20日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
？人民法院
具状人：
二零二零年一月十四月
装修合同纠纷起诉状
原告：住所地：法定代表人：被告：住所地：法定代表人：诉讼请求：风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。
虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币______元，并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失（按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算）；
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：风险提示：
诉状是个利剑，挑起战争。
如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。
因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。
讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。
________年____月____日，被告将______厂房防腐工程发包给原告，并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》，合同约定：施工面积约为_____㎡，总工程价约为_______元，按实际施工面积结算
工程款。
在原告施工过程中，被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。
合同对如何支付工程款作了约定：
1、合同签订后，被告向原告支付总款____%作为合同定金；
2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款___%，余下____%质量保证金，待保修期满________年后，一次性付清。
合同中明确约定工程保修期为________年，保修期自竣工验收签字之日起计。
合同签订后，被告支付了____万元的定金。
________年____月____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。
原告实际施工防腐面积为______㎡，工程总价款为_____元。
时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告分文未付余下工程款______元。
原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱，至今未付。
综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。
为此，为使原告的合法权益得到保护，根据我国相关法律法规之有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法予以判决。
此致______人民法院具状人：________年____月____日风险提示：
提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。
附：起诉状副本____份；证据材料副本____份。