某房地产开发公司万里小区9号住宅楼改造工程
2020电大《房地产法》题库试题及答案(单选题)

2017年电大《房地产法》最新题库试题及答案(单选题)单选题(合计84 题)1.房屋拆迁管理部门是被拆迁人时,拆迁人、被拆迁人与房屋承租人达不成拆迁补偿安置协议的,经当事人申请,裁决的机关是(C )A.同级人民法院B.上级房屋拆迁管理部门C.同级人民政府D.同级人民检察院2.土地增值税采用四级超额累进税率,增值额(A )A.未超过扣除项目金额50%的部分,税率为30%B.超过扣除项目金额50%,未超过100%的部分,税率为50%3.村办公共设施和公益事业建设占用本村集体所有的土地的,应对使用土地上属于个人的青苗及附着物( D )A.作适当处理B.进行妥善安置C.给予双倍补偿D.给予适当的补偿4.召开业主大会会议,( B )A.应当于会议召开1个月前通知全体业主B.应当于会议召开15日前通知全体业主C.应当于会议召开15日前告知居民委员会D.每位业主应当作好业主大会会议记录5.某工厂依法申请用地以扩建厂房,人民政府批准其占用耕地3亩。
后因资金不能到位,该扩建厂房一直未动工,现已使耕地闲置两年零三个月。
对其应进行的处罚是( B )A.罚款B.收回土地使用权C.收取滞纳金D.收取复垦费6.凡未按照法律规定办理房屋产权登记的,其房屋产权的取得、转移、变更和他项权利的设定均为(A )A.无效B.不成立C.有效D.基本成立7.下列房地产中不能设定抵押的是(C )A.出让取得的国有土地使用权B.张某的个人房屋C.我国某名牌大学的教学楼D.某私营企业的国有土地使用权8.某单位非法转让土地,并获非法所得5 000万元人民币,则其所面临的最高罚款额为人民币(C )A.1 000万元B.1 500万元C.2 500万元D.5 000万元9.房屋拆迁管理部门代管的房屋需要拆迁的,拆迁补偿安置协议的生效必须经过的特殊程序是(A )A.经过公证机关公证B.经过房屋所在地政府房管部门认可C.经过被拆迁人所在单位批准D.将协议保存于人民法院10.凡公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因房地产方面的权益发生争执而提起的民事诉讼,应当由何地人民法院受理?(D )A.原告住所地B.被告住所地C.房地产行政管理部门所在地D.讼争的房地产所在地11.征收下列土地只能由国务院批准,其他部门无权批准( D )A.耕地B.四荒地C.农用地D.基本农田12.无正当理由闲置不用公有房屋住宅达到某一期限时,公有房屋产权人可以收回住宅,该期限是( B )A.3个月B.6个月C.1年D.2年13.职工以标准价购买的公有住房,( C )A.不得进入市场B.不得继承C.职工拥有部分产权D.单位有要求其退回的权利14.可以向城镇职工出售的公有住房是( C )A.办公、经营和住房混合在一起的住房B.两户或者两户以上共用厨房、厕所的单元房C.国有企业、事业单位的套间住房D.已列入城市规划有待改造拆迁的住房15.为满足物业产权人、使用人的个别需求,受其委托而提供的服务是(B )A.公众代办性质的服务 B.特约服务C.商业服务类服务D.部分公共设施的管理16.下列情形中,属于可以免征土地增值税的是(D )A.企业用于投资转让的房产B.建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目的30%C.个人出售原来闲置的第二套住房D.个人因工作调动而转让居住已满5年的原自用住房,经申报核准17.房地产转让时,对房屋所有权与土地使用权( C )A.只转让房屋所有权B.只转让土地使用权C.同时转让D.可由转让合同约定18.以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,如果超出出让合同约定的动工开发日期满2年未动工的,国家可以( D )A.处以罚款B.要求其在一个月内马上动工C.收回土地使用权,并退回土地出让金D.无偿收回土地使用权19.房地产抵押合同从( D )A.公证之日起生效B.抵押合同签订之日起生效C.主合同履行之日起生效D.抵押登记之日起生效20.由于自然条件原因,王某进出自己的庭院必须从邻居张某的庭院通行,在此情况下,张某对自己庭院的房屋所有权行使( B )A.有所扩张B.受到限制C.效力不足D.需要救济21.农村土地承包经营权采取互换、转让方式流转,未经登记时产生的法律后果为( D )A.无效B.不成立C.可以对抗善意第三人D.有效,但不得对抗善意第三人22.拆迁补偿的对象有(B )A.违章建筑B.未超过批准期限的临时建筑C.临时建筑D.改建成永久性建筑的临时建筑23.征收基本农田或者基本农田以外耕地超过35公顷的,必须由( B )A.省级人民政府批准B.国务院批准C.县级人民政府批准D.乡级人民政府批准24.职工的住房公积金( D )A.由职工家庭的节余开支中缴纳B.在职工及其家庭出现生活重大困难时可以启用C.由职工个人自愿缴纳D.可以用于职工及其家庭购买房屋25.房屋所有权人以营利为目的,将以划拨方式取得使用权的国有土地上建成的房屋出租的,( B )A.应当将租金上缴国家B.应当将租金中所含土地收益上缴国家C.租赁关系无效D.应当由国家终止租赁关系26.确属必需的,可以由县级以上人民政府批准划拨土地使用权的建设用地是( C )A.能源项目用地B.交通项目用地C.公益事业用地D.水利设施用地27.制定业主临时公约的是( D )A.业主委员会B.业主大会C.房地产开发企业D.建设单位28.如果土地使用权没有作为中国合营者投资的一部分,合营企业应当(A )A.向中国政府缴纳土地使用费B.向中国政府缴纳土地保证金C.向中方合营者缴纳土地使用费D.向地方政府申请免交土地使用费29.经济适用住房贷款的期限最长不得超过( B )A.2年B.3年C.10年D.20年30.耕地占用税以纳税人实际占用的耕地面积为计税依据,( C )A.按照规定税额在耕地使用完毕后征收B.按照规定税额分次征收C.按照规定税额一次性征收D.按照规定税额在耕地尚未使用时征收31.经住房公积金管理委员会批准,住房公积金管理中心可以将住房公积金用于( B )A.单位职工集体建房B.购买国债C.购买股票和企业债券 D.投资公共设施建设32.城镇住房制度改革后,国家投入住房建设的资金将( B )A.全部转变为职工的货币工资B.主要转变为职工的货币工资C.主要用于房地产的开发D.主要用于住房公共设施的建设33.房地产相邻权的主体可能是( A )A.两个或两个以上房地产所有人B.一个房地产所有人C.一个房产所有人D.一个地产使用人34.在租赁期限内,房屋产权人转让房屋所有权,( B )A.租赁关系随之终止B.原租赁协议继续履行C.承租人可以单方终止租赁关系D.原所有权人应当补偿承租人的损失35.下列属于未利用地的是( B )A.住宅用地B.荒地C.草地D.旅游用地36.在出售住宅小区房屋前,应当选聘物业管理公司承担住宅小区的管理,并与其签订物业管理合同的是( A )A.房地产开发企业B.房屋管理部门C.房地产中介机构D.房地产承建企业37.所有人对房屋的实际控制体现的是( A )A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权38.处分抵押房地产时,可以依法将抵押关系设定以后土地上新增的房屋与抵押财产一同处分,对处分新增房屋所得,抵押权人( B )A.有权优先受偿B.无权优先受偿C.可以作为处分财产受偿D.无权受偿39.出让人在指定的时间、地点,组织符合条件的有意受让人到场,就拟出让使用权的地块公开竞投,按价高者得原则确定土地使用权受让人的出让方式,是( B )A.招标B.拍卖C.协议D.竞争40.外商投资成片土地开发经营时,中国向外商出让的土地使用权(D)A.可以是无偿的B.期限必须短于国内房地产企业的同类土地使用期限C.包括地上、地下和空间使用权D.只是一种地上使用权41.被拆迁人只能选择由拆迁人给予货币补偿,不能选择房屋产权调换的是( A )A.非公益事业房屋的附属物B.非公益事业房屋C.公益事业房屋D.临时建筑房屋42.业主临时公约与正式的业主公约存在的主要差别是( C )A.业主的共同利益B.物业的使用、维护、管理C.时间效力D.业主应当履行的义务43.从1991年1月1日起,新增建设用地的土地有偿使用费,不管是上缴中央财政的部分还是留给地方政府的部分,都必须专项用于( B )A.土地开发B.耕地开发C.水土保持D.公益建设44.无偿取得国有土地使用权的方式是(D)A.出让B.转让C.拍卖D.划拨45.房地产关系本质上属于( A )A.经济关系B.思想关系C.法律关系D.意志关系46.下列属于房地产物权的是( A )A.房地产典权B.房地产请求权C.房地产债权D.房地产相对权47.拆除未到期限的临时建筑,应当( D )A.不予补偿B.给予充分补偿C.给予建筑物评估价值50%的补偿D.给予适当补偿48.住房公积金管理委员会的主任( A )A.应当由具有社会公信力的人士担任B.是管理委员会的法人代表C.应当由政府负责人担任D.应当由人大代表担任49.在解决房地产纠纷的法律方式中,( D )A.涉外房地产纠纷只能通过诉讼解决B.当事人可以不通过协议而直接提起仲裁C.一切房地产纠纷均可以进行行政处理D.仲裁和诉讼不能同时适用50.公积金制度是一种住房社会保障措施,具有( A )A.互助性B.救济功能C.融资功能D.扶助功能51.资质一级的房地产专营企业,必须连续4年建筑工程质量合格率达到( A )A.80%B.90%C.99%D.100%52.房地产抵押权是( C )A.以物的使用价值为内容B.债权C.从权利D.平等受偿权53.直辖市和省、自治区人民政府所在地的市以及其他设区的市(地、州、盟)应当设立住房公积金管理委员会,作为住房公积金管理的( C )A.领导机关B.执行机构C.决策机构D.监督机构54.《农村土地承包法》规定的林地承包经营期限为( C )A.30年 B.30~50年C.30~70年D.50~70年55.房地产开发的前提是必须取得( A )A.国有土地使用权B.集体土地使用权C.国有土地所有权D.集体土地所有权56.可以出租房屋的条件之一是( A )A.共有房屋取得了共有人的同意B.共有房屋的共有人之一同意C.未取得房屋所有权证D.房屋的权属有争议57.复垦的土地应当优先用于( C )A.国防建设B.公用事业C.农业D.居民生活用地58.拆迁范围确定后,可以进行的活动是( B )A新建、扩建、改建房屋 B.继续使用房屋C.改变房屋和土地用途D.续租或新租房59.职工购买公有住房,可以一次性付款,也可以分期付款,分期付款的期限一般不超过(B)A.5年 B.10年C.15年D.20年60.拆迁房屋的单位实施拆迁必须取得( D )A.房屋拆迁证明书B.房屋拆迁同意书C.房屋拆迁认可资格D.房屋拆迁许可证61.教育、科技、文化、卫生、体育用地的土地使用权出让的最高年限是( C )A.30年B.40年C.50年D.60年62.城市房屋在以下哪种情况下可以出租?(C )A.无房屋所有权证B.共有房屋未经共有人同意C.已抵押的房屋D.权属有争议63.下列属于农用地的是( C )A.住宅用地B.荒地C.草地D.旅游用地64.根据《城市规划法》,规划行政主管部门对城市建设必须坚持“一书两证”制度,其中的“一书”是( D )A.申请书B.审批书C.规划意见书D.选址意见书65.可以加收城镇土地使用税的情况是(A )A.逾期不使用所征土地 B.征用城市中心地段的土地C.用地在批准权限以内 D.前一次征地还未使用,又进行征地66.商业、旅游、娱乐用地的土地使用权出让的最高年限是(B )A.30年 B.40年C.50年D.60年67.业主委员会是业主大会的( B )A.权力机构B.执行机构C.决策机构D.监督机构68.根据《城市房地产开发经营管理条例》规定,房地产开发企业须有多少名持有资格证书的房地产专业、建筑工程专业的专职技术人员( C )A.2名以上B.3名以上C.4名以上D. 5名以上69.权利人能够在某特定物之上直接行使支配力并享受一定利益的权利,称为( A )A.物权B.债权C.请求权D.形成权70.处分抵押的房地产时,可以依法将抵押关系设定以后土地上新增的房屋与抵押财产一同处分,对处分新增房屋所得,抵押权人( B )A.有权优先受偿B.无权优先受偿C.可以作为处分财产受偿D.无权受偿71.业主委员会经业主大会选举产生,应当自产生之日起30日内( C )A.向所在居民委员会备案B.向物业所在地区、县级工商行政管理部门备案C.向物业所在地区、县级人民政府房地产部门备案D.向物业所在地区、县级人民政府宣誓就职72.土地权属变更的程序是( D )A.变更调查—变更申请—变更审核—变更登记注册、发证B.变更申请—变更审核—变更调查—变更登记注册、发证C.变更审核—变更调查—变更申请—变更登记注册、发证D.变更申请—变更调查—变更审核—变更登记注册、发证73.外国人作为私房所有人不能亲自办理房产登记手续时,可以(B )A.不办理房产登记手续并享有房屋产权B.委托中国律师代为办理C.邮寄或者通过外交部门提交书面材料办理D.委托中国某机关代为办理74.拆迁人对被拆迁人在过渡期内自行过渡可能发生费用的补助,称为(A )A.过渡费B.临时补助费C.安置费D.补偿金75.房地产抵押权人对抵押物不享有( C )A.优先受偿权B.物上代位权C.占有使用权D.保全担保价值权76.以划拨方式取得的土地使用权,( B )A.一律不得进入房地产市场B.原则上不得进入房地产市场C.领有国有土地使用证即可进入房地产市场D.具有地上建筑物的合法产权证明即可以转让77.依据《土地管理法》的规定,具有征地审批权的是(B )A.各级人民政府B.国务院和省、自治区、直辖市人民政府C.县级以上人民政府D.国土资源部和县级以上土地管理部门78.房屋所有人出卖已出租房屋,需要提前几个月通知承租人( C )A.1个月B.2个月C. 3个月D.6个月79.物业公司为满足物业产权人、使用人的个别需求,受其委托而提供的服务称为(A )A.特约服务B.针对性的专项服务C.常规性的公共服务D.公众代办性质的服务80.物业管理服务公司为满足一些住户群体的需要而提拱的专项服务工作有( A )A.金融服务类服务B.绿化管理C. 消防管理D.车辆道路管理81.根据《房地产开发企业资质管理规定》,房地产资质一级企业必须具备的条件是( D )A.自有流动资金3000万元以上 B.注册资金不低于3000万元C.具有4年以上从事房地产开发的经历D.连续4年建筑工程质量优良率达20%82.破坏或者擅自改变基本农田保护标志的,( B )A.由人民法院认定其行为的性质B.由县级以上人民政府土地管理部门责令恢复原状C.由土地所在地的乡人民政府处以罚款D.由土地所在地的县人民政府处以罚款83.按照《城市房地产管理法》的规定,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途动工开发土地,超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以( A )A.征收相当于出让金20%的土地闲置费B.无偿收回土地使用权C.退回50%的出让金并收回土地使用权D.征收相当于出让金两倍的土地闲置费84.狭义的涉外房地产是指房地产法律关系的(B)A.客体具有涉外因素B.主体具有涉外因素C.内容具有涉外因素D.主体、客体和资金来源具有涉外因素。
工程法律法规案例题题库(3篇)

第1篇一、选择题1. 下列哪项不属于建设工程合同?()A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 贷款合同2. 《中华人民共和国建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起()内开工。
A. 1个月B. 2个月C. 3个月D. 6个月3. 建设工程勘察、设计文件的密封由()负责。
A. 设计单位B. 建设单位C. 监理单位D. 施工单位4. 下列哪项不属于工程建设项目招标投标的投标保证金?()A. 投标保证金B. 投标文件C. 投标承诺书D. 投标报价5. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,提高安全生产技能,防范生产安全事故。
从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。
这里的“从业人员”是指()。
A. 企业管理人员B. 劳动合同制工人C. 临时工D. 所有与企业有业务往来的人员二、判断题1. 建设工程勘察、设计文件未经批准,施工单位不得擅自施工。
()2. 建设单位应当将保证建设工程质量和安全的技术措施、工艺流程、施工组织设计等资料报送工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
()3. 施工单位必须遵守有关安全生产的法律、法规和工程建设强制性标准,建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产。
()4. 工程监理单位应当依照法律、法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。
()5. 建设工程合同无效,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
()三、简答题1. 简述建设工程合同的主要条款。
2. 简述工程建设项目招标投标的程序。
3. 简述安全生产责任制度的主要内容。
4. 简述工程监理单位在建设工程中的主要职责。
5. 简述建设工程质量保修制度的主要内容。
工程项目合同管理案例题

某建筑工程公司(以下简称“甲公司”)与某房地产开发公司(以下简称“乙公司”)签订了一份建筑面积为10万平方米的住宅项目施工合同。
合同约定,甲公司负责该住宅项目的施工,工期为两年,合同总价为1.2亿元。
合同中还约定了工程款支付方式、工期延误责任、质量保证期等内容。
二、案例描述1. 合同签订后,甲公司按照合同约定开始施工。
在施工过程中,甲公司遇到了以下问题:(1)由于乙公司提供的地质资料不准确,导致甲公司在施工过程中发现地基承载力不足,需要增加地基处理费用。
(2)由于乙公司提供的施工图纸存在错误,导致甲公司在施工过程中发现部分工程需要重新设计,增加设计变更费用。
(3)由于乙公司未能按时提供部分材料,导致甲公司工期延误。
2. 甲公司针对上述问题,按照合同约定向乙公司提出索赔,要求乙公司承担相应的费用和工期延误责任。
乙公司认为甲公司的索赔不合理,双方就索赔问题产生争议。
三、案例分析1. 地基处理费用索赔根据《建设工程施工合同文本》规定,由于地基承载力不足导致的工程费用增加,应由发包人(乙公司)承担。
因此,甲公司要求乙公司承担地基处理费用的索赔是合理的。
2. 设计变更费用索赔根据《建设工程施工合同文本》规定,由于施工图纸错误导致的工程费用增加,应由发包人(乙公司)承担。
因此,甲公司要求乙公司承担设计变更费用的索赔是合理的。
3. 工期延误责任根据《建设工程施工合同文本》规定,由于发包人(乙公司)未能按时提供材料导致的工期延误,应由发包人承担。
因此,甲公司要求乙公司承担工期延误责任的索赔是合理的。
四、解决方案1. 甲公司与乙公司协商解决争议,明确各自的责任。
2. 甲公司根据合同约定,向乙公司提交索赔报告,要求乙公司支付相应的费用和赔偿工期延误损失。
3. 如协商不成,甲公司可向相关仲裁机构申请仲裁。
五、启示1. 在签订工程项目合同前,应充分了解和评估项目风险,确保合同条款的合理性和可操作性。
2. 在施工过程中,甲乙双方应严格按照合同约定履行义务,确保工程质量和进度。
关于封顶仪式致辞700字(模板9篇)

关于封顶仪式致辞700字(模板9篇)工作中有各种文书任务需要完成,动笔写作之前不妨先看看以往的优秀作品,好范文在写法上总有我们参考的地方,你觉得自己的程度离范文还有多大差距呢?以下是由我们的《封顶仪式致辞》,仅供参考,欢送大家阅读本文。
封顶仪式致辞篇1尊敬的各位领导、各位来宾、朋友们:今天,我们在XXXX这片充满希望的土地上欢聚一堂,举行XXXX住宅楼工程封顶仪式。
首先,我谨代表XXXXX,向前来参加活动的各位领导和所有朋友们表示热烈的欢送!向所有关心支持该工程的各级领导表示衷心的感谢!向日夜奋战在建立工地的工友们表示诚挚的问候!XXXX住宅楼工程是XXXXX工程的一局部,也是XXXX批准立项建立的一项安居工程。
为把这项安居工程、民心工程干好,我们深感责任重大,意义深远。
在四年多的筹建和施工期间,XXX、XXX、XX、XXX、XX、XX等单位给了我们大力的支持和帮助,圆满完成了各个阶段的工作任务。
XXX、XXX、XX、XXX、XX、XX等参与工程设计和建立的单位,科学组织、精心设计,克制困难、平安施工,保证了该项工程顺利施行。
支队基建办一班人,更是恪尽职守,历尽艰辛,加强协调,顽强拼搏,为工程建立有序施行提供了坚强的保障。
今天,XXXX住宅楼工程正式封顶,值得庆贺,因为他凝聚着各级领导对XX 职工的关心、凝聚广阔干部职工对美妙生活的憧憬,凝聚着各位建立者辛勤劳动的汗水。
在工程建立期间,广阔干部职工给予了高度的关注和关心,XXXX职工更是日夜期盼乔迁新居,特别是我们的离退休老同志,大家顾全大局,克制困难,支持国家建立,在过渡期间大家四处奔波,投亲靠友,受了不少苦,遭了不少罪,但始终对我们的工作给予充分的理解和支持。
在这里,我代表XXXXXX向你们表示衷心地感谢和崇高的敬意!同志们,朋友们,我们能有今天的成绩,与大家共同的艰辛奋斗是分不开的。
XXXXX住宅楼工程全面封顶,只是万里长征走完了第一步,我们要更加清醒地认识到我们所肩负的责任,在获得宏大成果的同时,戒骄戒躁,求真务实,一步一个脚印,我们希望全体参建人员进一步严把质量关,加强平安管理,加快施工进度,确保工程如期完成。
工程法律法规案例题(3篇)

第1篇一、案例背景某市一家建筑公司(以下简称甲公司)承接了一项住宅楼工程,工程总投资为2亿元。
乙公司作为施工单位,负责该住宅楼的建设。
丙公司作为监理单位,负责对工程进行全程监理。
工程于2018年3月1日开始施工,预计2019年6月30日竣工。
然而,在工程进行到一半时,发生了严重的质量事故,导致工程不得不停工整改。
二、案例描述2018年10月15日,甲公司在进行主体结构施工时,发现部分楼板出现裂缝。
经现场检测,裂缝宽度超过国家规定的允许范围,严重影响了建筑物的安全和使用功能。
甲公司立即向乙公司、丙公司报告了这一情况,并要求乙公司进行整改。
乙公司接到报告后,组织了技术人员进行现场勘查,并委托第三方检测机构进行了检测。
检测结果显示,楼板裂缝是由施工质量问题导致的。
乙公司承认了错误,并立即采取了以下措施:1. 停止施工,对已完成的楼板进行加固处理;2. 对施工过程中存在的问题进行整改,确保后续施工质量;3. 对受影响的业主进行赔偿。
然而,在整改过程中,乙公司发现部分楼板钢筋保护层厚度不足,存在安全隐患。
甲公司、乙公司、丙公司共同委托第三方检测机构对钢筋保护层厚度进行了检测。
检测结果显示,钢筋保护层厚度严重不达标,需要重新浇筑混凝土。
此时,工程已经停工整改了两个月,导致工期延误。
甲公司要求乙公司承担工期延误责任,并赔偿相应的经济损失。
乙公司认为,工程质量事故是由于自身施工质量问题导致的,但工期延误是由于钢筋保护层厚度不足,并非完全由其责任造成。
因此,乙公司不同意甲公司的赔偿要求。
三、案例分析1. 工程质量事故责任认定根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的相关规定,建筑工程质量事故责任应当由施工单位、设计单位、监理单位、建设单位等各方共同承担。
在本案中,乙公司作为施工单位,对工程质量事故负有直接责任。
首先,施工过程中存在质量问题,导致楼板出现裂缝;其次,钢筋保护层厚度不足,存在安全隐患。
因此,乙公司应当承担工程质量事故的主要责任。
序号项目名称

序号项目名称1 喀左恒基水泥制造有限公司新建年产55万吨石灰石项目2 朝阳宝地房地产开发有限公司新建长征综合楼项目3 朝阳重型机械设备制造总厂异地迁建项目4 建平县九鼎球团有限公司新建年产2.5万吨球团烧结厂项目5 建平县龙泰铁选厂年产5万吨铁精份项目6 朝阳市春阳调味品有限公司新建年产8000T高档酱油、600T大豆风味酱油、200万块青腐乳、300万块红腐乳、2000T辣酱项目7 朝阳宇德海绵铁有限公司年产6万吨大型铸钢件项目8 朝阳天盛铸业有限公司年产1万吨矿山机械配件项目9 建平成达房地产开发有限公司新建建平县岫笔名苑小区“地温空调”循环系统项目10 凌源市富源矿业有限责任公司年产120万吨水泥粉磨生产线新建项目11 新建北海渔港大酒店项目12 凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司边家沟采区年产70万吨铁矿石建设工程项目13 凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司黑山分区年产80万吨铁矿石开采项目14 朝阳市欧亚汽车销售服务有限公司汽车维修、售后服务中心及销售建设工程项目15 朝阳泓业鑫农畜产品开发有限责任公司600头猪育扩建项目16 朝阳天业裕石业有限公司年开采理石慌料5000立方米和年加工理石板20万平方米项目17 朝阳市城建开发有限责任公司城建公寓工程项目18 朝阳滴王精细化工有限公司年产300吨热合法无灰分散剂产品技术改造项目19 喀左县中三家镇卢家地景文金矿新建年处理1.8万吨金矿石选厂项目20 朝阳市双塔区海王水泥年产20万吨水泥技术改造工程项目21 朝阳市荣泰房地产开发有限公司新建毓秀园小区项目22 建平聚合金铸造有限责任公司年产5千吨铸件项目23 凌源市第一人民医院门诊楼建设工程项目24 建平县金银铁选厂年产5万吨铁精粉项目25 建平县同德铁矿年产5万t铁精粉项目26 建平县博力矿业有限公司年产5万吨铁精粉项目27 建平县阿龙尼亚生物科技有限公司新建果汁、果酒、饮料生产线项目28 朝阳华特空心砖有限公司粉煤灰烧结项目29 朝阳燕都热电供暖有限公司新建锅炉房项目30 朝阳机动车尾气检验中心新建朝阳机动车尾气检测线项目31 喀左县中三家镇长皋铁矿年产5万T铁精粉项目32 建平县凌云铁矿拌生钼、磷元素回收利用项目33 建平县喀喇沁铁选厂年产5万吨铁精粉项目34 朝阳凌河房地产开发有限公司新建凌河小区住宅楼项目35 北票市海丰食品有限公司新增1500吨系列食品扩建项目36 辽宁天池果制品有限公司年产6000t/a葡萄酒项目37 建平县宏晨铁选厂年产5万吨铁精粉项目38 建平县慧敏铁选厂年产5万吨铁精粉项目39 建平县昌盛铁选厂年产8万吨铁精粉项目40 建平县金源矿业有限责任公司年产5万吨铁精粉项目41 建平县青峰山东华铁选厂年产5万吨铁精粉项目42 建平县兴龙地铁选厂年产8万吨铁精粉项目43 建平县兴龙矿业有限责任公司年产5万吨铁精粉项目44 建平县双益铁选厂年产5万吨铁精粉项目45 建平县鑫达铁矿年产5万吨铁精粉项目46 建平县通源铁矿年产5万吨铁精粉项目47 建平县万寿镇文祥铁选厂年产5万吨铁精粉项目48 北票煤业有限责任公司台吉煤矿竖井技改项目49 凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司选矿厂新增年产80万吨铁精粉改扩建项目50 建平建龙矿业有限公司新建尾矿库项目51 朝阳凌云建筑机械有限公司年产1500吨钢构彩板及3000吨塔式起重机项目52 凌源市四官营子镇东营子三和砖厂年产1000万块空心砖项目53 朝阳市远东电动车制造有限公司年产10万台电动车项目54 建平县深井镇宏发铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目55 北票正德朔胶制品有限公司技术开发项目56 建平县荣田矿业有限公司年产8万吨磷精粉、4万吨铁精粉选厂项目57 朝阳佳园房地产开发有限公司新建左岸阳光小区一期、二期工程项目58 凌源市第一人民医院新门诊楼建设工程项目59 辽宁红山化工股份合作公司增加改性铵油炸药生产品种项目60 沈阳铁路局辽西工程建设指挥部新建叶柏寿地区集中供热工程项目61 建平县昌隆镇嘉诚润滑油厂年回收1.2万吨废润滑油项目62 朝阳圣强机械制造有限公司新建项目63 朝阳市龙城北方构件厂新建年产1670立方米水泥构件项目64 朝阳市凤凰组团给水工程项目65 朝阳市重型机械烘干设备厂新建年产150吨矿山配件项目66 朝阳市艾达卫生用品有限公司年产三万吨生活用纸项目67 朝阳市红日升锻造厂生产锣丝项目68 凌源市连云铸造有限公司1.5万吨刹车毂铸件生产线工程项目69 朝阳海兰鹤种鸡有限公司新建140万只蛋鸡卵化化养殖项目70 北票市金龙冶金材料有限公司年产60万吨高品位铁精粉建设项目71 朝阳北方振动机械有限责任公司年产500吨振动设备项目72 建平县隆新铁选厂年产10万吨铁精粉项目73 朝阳飞马车辆设备股份公司重载车用制动毂扩改造项目74 新建朝阳市双塔区方正高新建筑材料制造厂项目75 新建朝阳市科技创业中心项目76 喀左县鑫煜丰铁选厂年产7万吨铁精粉项目77 新建朝阳市技师学院项目78 朝阳重型矿山配件制造有限公司年产500吨铸铁件及500吨结构件项目79 朝阳市科技开发中心新建科技成果公共转化基地标准化厂房建设项目80 朝阳中桥矿山运输机制造有限公司矿山机械设备制造项目81 朝阳三和饲料有限责任公司年产6万吨浓缩饲料项目82 朝阳义利房地产开发有限公司新建“义美家园”项目83 朝阳重型建工机械装备有限公司加工建材装备及冶金矿山机械设备项目84 朝阳开发区鑫丰消失模铸造厂年产1800吨灰铁及200吨球铁项目85 朝阳凌光石化制品有限责任公司新建年产60吨地膜、40吨工业包装、4吨朔料管生产项目86 朝阳飞马集团车桥配件有限公司年产3.98吨制动盘、轮毂技术改造87 朝阳飞马集团车桥配件有限公司年产3吨制动毂技术改造88 建平县荣田矿业有限公司新建年产35万吨铁矿石项目89 朝阳鑫新房地产开发有限公司“鑫海花园”小区工程项目90 朝阳市双塔区永强防水保温材料厂新建年产1000m3聚乙烯苯板项目91 朝阳市新华广场人防地下商业街工程项目92 朝阳洁尼德电池制造有限公司新建年产100万只WZH智能环保全密封免维护电池厂项目93 北票东大乙炔制造有限公司新建年产30万M3溶解乙炔项目94 喀喇沁左翼蒙古族自治县建三线(北公营子至大城子)加宽改造工程项目95 建平县林焱矿业有限公司年产5万吨铁精粉新建项目96 朝阳宏基房地产开发有限责任公司惠泽园工程项目97 朝阳日盛实业有限公司门窗生产项目98 建平县中全铁选厂年产8万吨铁精粉项目99 建平县东盛铁选厂年产5万吨铁精粉项目100 建平县富祥铁选厂年产5万吨铁精粉项目101 朝阳飞马铸造有限责任公司年产6万套挂车悬架系支架技术改造项目102 朝阳惠达保温材料有限公司新建年产2万m3聚乙烯泡沫塑料(xps)项目103 朝阳市宏日保温材料有限公司新建年产10003聚乙烯苯板项目104 辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司建设100万只\年肉羊屠宰分割生产线项目105 建平县万寿富民供热站15T锅炉房扩建项目106 朝阳华星重型机械设备有限公司新建年产5台矿山用球磨机项目107 新建朝阳市丽都名品广场商住楼项目108 辽宁裕隆纺织品有限公司技术改造项目109 孚兰德商务休闲会馆项目110 朝阳开发区房地产开发有限责任公司新建光明新村综合楼8t型煤锅炉房项目111 辽宁红山化工股份有限公司增加改性铵油炸药生产品种项目112 建平县凌风活性碳厂活性碳加工项目113 朝阳和品物资有限公司锅炉房新增28MW锅炉项目114 喀左县红腾铁矿二选厂年产5万吨铁精粉项目115 朝阳市扶兴食品有限公司年产2000吨糕点建设项目116 朝阳东冶重型水泥矿山机械有限公司年产80台重型水泥机械项目117 朝阳宝峰重型机械制造有限公司扩建项目118 辽宁煜桎预拌商品混凝土配送中心有限公司建设项目119 朝阳市房地产开发有限责任公司新建天鑫家园工程项目120 朝阳是磊鑫房地产开发有限公司新建黄河新区工程项目121 朝阳北大街安居工程8#、9#住宅楼工程项目122 喀左县县城给水改建扩建工程项目123 建平县正兴铁选厂年产5万吨铁精粉项目124 建平县隆源铁选厂年产5万吨铁精粉项目125 北票市龙潭乡东大线铁矿年产10万吨高品位铁精粉项目126 朝阳龙达玻璃制品有限公司年产2.3万吨玻璃制瓶生产线建设项目127 朝阳飞马铸造有限责任公司年产3.5万T刹车毂技术改造项目128 朝阳国土城建综合楼建设项目129 朝阳飞马铸造有限责任公司年产3.5万t刹车毂技术改造项目130 朝阳市双塔区凌河空心砖厂新建年产15000m3空心砌块项目131 建平深井铁矿深井选矿车间年产5万吨铁精粉项目132 朝阳博兴膨润土有限公司新建年产2万吨膨润土加工项目133 朝阳万泰矿业有限公司古山子铁矿尾矿浓缩系统节水改造新建项目134 朝阳万泰矿业有限公司东五家子铁矿尾矿浓缩系统节水改造新建项目135 朝阳天鹭葡萄酒酿造有限公司年产2000T葡萄酒项目136 北票秋林环保设备有限公司新建年产6000T除尘器项目137 朝阳市鑫源房地产开发有限公司新建鑫源淮南花园项目138 朝阳挤塑保温材料厂新建年产10000m3XPS挤出聚苯乙烯发泡板材项目139 凌源钢富达建服有限责任公司新建年产6000T聚苯乙烯泡沫系列产品建设项目140 朝阳博众重型装备制造有限公司球团厂项目141 朝阳市重型机械制造厂日产8000T新型干法水泥成套设备改扩建项目142 朝阳开发区润兴轴瓦厂年加工300吨铸件项目143 朝阳市重型机械制造厂日产8000吨新型干法水泥成套设备该扩建项目144 建平县三兴球团厂新建年产2万吨烧结球团项目145 凌源市古生物化石博物馆建设工程146 建平县顺隆铁选厂年产5万吨铁精粉项目147 建平县源美铁选厂年产5万吨铁精粉项目148 喀左县中三家镇红腾铁矿一选厂年产年产5万吨铁精粉项目149 朝阳闳运房地产开发有限公司新建“城南新苑住宅小区一期工程”项目150 朝阳市正博彭润土有限公司年产3万吨彭润土项目151 朝阳县新县城综合行政办公大厦项目152 辽宁旺城地产有限公司新建“香格里拉花园”项目153 朝阳市龙城区政府文化活动中心和计生服务站综合楼建设项目154 朝阳市双塔区新峰通用机床厂新建年产500件通用设备项目155 朝阳市华盈商品混凝土有限公司新建年产180万立方米商品混凝土项目156 北票市春发河道采矿年产5万吨铁精粉建设项目157 朝阳环通集团乾源房地产开发有限公司新建乾源小区工程项目158 朝阳市鑫源房地产开发有限公司新建鑫源桃园居二期工程项目159 建平深井矿业有限责任公司第一选厂年产10万吨铁精粉技术改造项目160 建平深井矿业有限责任公司锅底山及大南沟铁矿矿石开采工程项目161 朝阳鸿翔冶炼有限公司复合脱氧剂建设项目162 咯左县富禹铁选厂年产5万吨铁精粉项目163 凌源市文化广播电视体育局新建凌源大剧院项目164 朝阳佳园房地产开发有限公司新建富祥御园小区项目165 朝阳泽耐尔车业有限公司汽车销售,配件制造,仓库物流综合服务楼建设项目167 朝阳佛瑞达科技有限公司新建年产3000吨多层共挤高阻隔包装材料项目168 朝阳市华盈商品混凝土有限公司新建年产180万立方米商品混凝土项目169 建平县立鼎盛球团厂新建年产3万吨球团项目170 建平县天宇球团有限公司新建年产3万吨球团项目171 建平美鑫腰线厂年产10万平方米烤花砖生产线项目172 凌源市鑫晟木业有限公司年产30000立方米红麻压缩板,1500立方米细木板,4000立方米建筑模板项目173 中辽国际辽西实业开发有限公司新建燕都花园四期工程项目174 新建粒粒香风味民俗村项目175 北票云鹏辉橡胶厂年产500吨再生胶迁址项目176 朝阳市碘盐有限责任公司3万吨碘盐分装线建设项目177 辽宁正大祥和养殖有限公司年养殖60万只蛋鸡项目178 朝阳海兰种有限公司新建140万只蛋鸡孵化养殖项目179 朝阳市环卫中心综合楼及停车场建设项目180 朝阳市泓源房地产开发有限公司北大街A01-03宗地剩余地块开发项目181 朝阳市圣麒洗浴建设项目182 朝阳龙跃苯板有限公司新建年产4500立方米聚苯乙烯苯板项目183 辽宁九通电力电子有限公司新建LED(二极管)照明节能装置项目184 朝阳市垃圾填埋场填埋沼气回收利用项目185 朝阳市龙城平凡钢球模具制造厂新建年产100000套模具及1000吨钢球项目186 建平县大新球团厂新建年产1万吨烧结球团项目187 朝阳市鸿燕房地产开发有限公司新建锦绣家园建设项目188 辽宁格兰生态农业开发有限公司杂粮加工项目189 朝阳市城市生活垃圾处理场工程项目190 朝阳双塔区北方塑料制品厂生产塑料管材项目191 朝阳市龙新铸造厂年产250T毛坯铸件项目192 中油辽宁朝阳销售分公司孟克加油站项目193 锦州锦铁房地产开发有限责任公司新建“凌铁花园小区D、E”项目194 朝阳兴辰铸造有限公司年产30万套汽车内燃机缸套项目195 朝阳天盛铸业有限公司年产1万吨矿山配件项目196 朝阳康境万里行环保科技发展有限公司建设KCJ可编程控制餐饮具自动成型机设备生产线和干法生产植物纤维类一次性可降解餐饮具项目197 北票市城区垃圾处理厂工程项目198 建平县金民铁选厂年产1.5万吨铁精粉项目199 建平县宝丰球团厂新建年产3万吨球团项目200 建平县吉成铁选厂建设年产6万吨铁精粉项目201 喀喇沁左翼蒙古族自治县南五公路工程项目202203 朝阳大凌河十家河段左岸防洪工程项目204 朝阳豪德贸易广场开发有限公司新建朝阳豪德光彩贸易广场项目205 辽宁省凌源鸿凌热电厂75t/h循环流化床锅炉脱硫改造项目206 朝阳市龙城空调除尘机械厂年生产15台内转除尘器、15台吹吸分离式马路清洁装置项目207 朝阳仁和机床有限公司新建立式数控模床项目208 建平县利源铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目209 朝阳景满光明苯板厂新建年产1000立方米聚苯乙烯苯板项目210 建平县志国铁选厂年产1.5万吨铁精粉项目211 朝阳市双塔区昌隆苯板厂年产1.2万立方米聚苯乙烯苯板项目212 朝阳豪德贸易广场开发有限公司新建朝阳豪德光彩贸易广场物流园区项目213 朝阳市鑫隆再生资源有限公司新建加工5000吨废旧物资压块项目214 福仁居酒店215 朝阳众德食品有限责任公司蜂蜜食品加工及农副产品加工项目216 朝阳市双塔区龙山供热服务中心锅炉项目217 双塔区隆鑫冶金粉末厂218 辽宁万华集团朝阳万泰矿业有限公司(东五家子选厂)铁矿综合利用二期改造项目219 朝阳市新隆(集团)房地产开发有限公司新建新隆毛纺住宅小区工程220 朝阳市竹林路公铁立交桥项目221 新朝阳市双塔区摹容燕饭庄项目222 朝阳瑞雪有机农产品加工厂新建年加工杂粮1500吨项目223 朝阳市龙城区吉胜空心砖厂新建年产72万m3空心切块、96万块标砖项目224 朝阳市鑫马合成切削液有限公司新建年产60吨金属清洗剂、80吨切削液项目225 朝阳矿山机械设备制造厂新建年加工制造矿山设备100吨项目226 朝阳市第二三四医院危房翻建改造项目227 新建陵园市升华房地产开发有限公司228 朝阳市双塔区明达苯板厂新建年1.2万立方米聚乙烯苯板项目229 喀左县华鑫金选厂新建日处理50吨金矿石项目230 朝阳市建华有机肥厂新建年产500T有机肥项目231 朝阳圣煜房地产开发有限公司新建文星苑项目232 朝阳腾跃钢构彩板有限公司新建钢构彩板项目233 喀左县利洲庄园葡萄酿酒有限公司年产2000吨葡萄项目234 朝阳市双塔区凌河机械制造厂新建年产1350吨锻件项目235 朝阳市赵尚志烈士纪念馆建设项目236 东风朝阳柴油机有限责任公司102系列柴油机缸体、缸盖生产线技术改造项目237 建平县龙兴铁矿选厂年产5万吨铁精粉项目238 建平宝华糖业有限责任公司日增产600吨牛羊颗粒混合饲料技术改造项目239 朝阳市龙城瑞盛合工矿机械设备厂生产矿山设备和机床配件加工项目240 朝阳升鹏重型机械制造有限责任公司年产5000吨冶金、矿山设备建设项目工程241 中国黄金集团二道沟金矿红旗选厂选矿工艺改造项目242 中国黄金集团二道沟金矿振兴浮选厂新建日处理400T矿石项目243 建平县鑫利珍珠岩有公司膨胀珍珠岩加工项目244 朝阳梨花王果汁饮品有限公司1万吨果汁饮料生产线项目245 建平县鸿城铁选厂年产5.0万吨铁精粉项目246 北票市龙潭乡龙鑫砂金有限公司砂金采选项目247 朝阳开发区海燕加油站迁址项目248 朝阳和平浴池项目249 朝阳市龙城区铸造企业烟尘二氧化硫综合治理工程项目250 朝阳明昊商贸有限公司新建西大营子农贸市场建设项目251 建平富萤化工有限公司年产1万吨干法氟化铝项目252 凌源市气体有限公司2000t/a低温液体CO2分装生产线项目253 朝阳金昌矿业集团有限公司宋杖子采区铁矿石开采项目254 朝阳市龙城区福民有机化肥厂年产20000t有机复合肥255 凌源市第二殡仪馆建设项目256 朝阳市瑶池洗浴项目257 建平县建平镇佳兴村新型墙体材料厂新建年产1000万块免烧砖项目258 建平县建平镇中兴村新型墙体材料厂新建年产1000万块免烧砖项目259 凌源市丰达凯莱生态环保肥业有限公司年产3万吨畜牧养殖粪便污化处理制造有机肥项目260 建平县金正陶瓷有限公司年产400万平方米高档水晶砖项目261 建平县金正陶瓷有限公司年产600万平方米釉面砖项目262 朝阳澳德钢构彩板有限公司新建年产12000H型钢结构彩板构件项目263 朝阳兰鑫房地产开发有限公司新建龙溪家园小区工程项目264 朝阳长宏膨润土有限公司年产6.5万吨有机白土系列产品生产项目265 朝阳宇通重型装备有限公司年产2000台(套)矿山设备生产线建设项目266 朝阳通宇重型矿山机械有限公司生产矿山机械产品项目267 建平县万寿市场改造项目268 朝阳市兴龙机械厂新建年产300型制木机800台、C45型粉碎机1000台、40B饲料粉碎机500台项目269 朝阳屹兴房地产开发有限公司新建雅仕兰庭小区工程项目270 建平东胜供热有限责任公司新建20t锅炉房项目271 凌源市鸿泰铁合金厂新建年产5万吨铁精粉选厂项目272 北京永光朝阳电子有限公司开关电源生产线建设项目273 朝阳市双塔区中鑫空心砖厂砌块制品建设项目274 建平县天祥铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目275 朝阳市鼎鑫高科纳米环保涂料有限公司新建年产6500吨新型环保质感涂料项目276 朝阳市双塔区宏达塑料管厂生产塑料管材项目277 建平县利源球团厂新建年产2万吨球团278 喀左县鑫兴矿业有限公司矿产资源开发利用项目279 朝阳市嘉隆商贸有限公司新建储煤场项目280 锦州锦铁房地产开发有限责任公司站前棚户区改造项目281 建平县喀喇沁镇东建铁选厂年产5.01万吨铁精粉项目282 龙城区召都巴镇卫生院项目285 喀左县嘉合实业有限公司年产10万吨铁精粉项目286 建平县天龙球团厂新建年产2万吨球团项目287 中油辽宁朝阳销售分公司西粱加油站项目288 建平县建平镇黑马铁选厂年产15万吨铁精粉项目289 喀左县鑫友矿业有限公司矿产资源开发利用项目290 建平县沙海镇东宇膨润土矿建设项目291 建平县丰源铁选厂年产5万吨铁精粉建设项目292 朝阳红日房地产开发有限公司新建阳光新村住宅小区项目293 凌源市北街矿渣加工有限公司294 建平县建鞍铁选厂年加工3万吨铁矿石项目295 朝阳市屹兴房地产开发有限公司丽水花园工程项目296 建平县恒兴球团厂297 朝阳屹兴房地产开发有限公司新建“九隆新居1#~3#楼、8#楼”项目298 朝阳屹兴房地产开发有限公司新建“九隆新居4#~7#楼、9#楼”项目299 朝阳市龙城区志刚墙体材料厂年产3000万块(折标砖)空心砖项目300 建平县鹏宇铁选厂年产5.0万吨铁精粉项目301 建平县建亮铁选厂年产5万吨铁精粉报告书302 朝阳市龙城区前进家具厂年产5000台(套)中高档家具生产线扩建工程项目303 建平县联友铁矿年产1.55万吨铁精粉项目304 建平县中天铁选厂年产5万吨铁精粉项目305 建平县双利矿业有限公司年产5万吨铁精粉项目306 建平县龙福铁选厂年产5.5万吨铁精粉项目307 建平县广效铁选厂年产3万吨铁精粉项目308 建平县华兴矿业有限公司年产5万吨铁精粉项目309 建平县万寿黑山铁矿年产2万吨铁精粉项目310 朝阳金达钼业有限公司回转窑技改项目311 建平县宏宝铁选厂年产铁精粉5万吨项目312 建平县四龙沟高星铁选厂年产3万吨铁精粉项目313 新建年产4000台棒条弹性符合筛板建设项目314 建平县广源铁选厂年产5万吨铁精粉项目315 朝阳市丰源房地产开发有限责任公司新建“云水家园”项目316 朝阳市双塔区中山城中村改造开发有限公司新建“文祥豪府小区住宅楼”项目317 朝阳华隆公司市场浴池建设项目318 朝阳市种畜场肉羊良种推广项目319 凌源市银丰铁选厂新建年选1000吨亚铁粉废钢渣综合加工项目320 朝阳市兴河房地产开发有限公司新建“合作家园1#楼”项目321 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场改造工程项目322 建平县苏子村铁粉选厂年产5万吨铁精粉项目323 建平县源利铁选厂年产10万吨铁精粉项目324 建平热电有限责任公司锅炉烟气脱硫除尘工程项目325 朝阳市天龙大型水泥管道(集团)有限公司年产200公里预应力钢筋混凝土管道生产线改扩建项目326 凌源市禽类定点屠宰加工厂新建年屠宰鸡、鸭、鹅70万只项目327 建平县鑫德铁矿选厂年产5万吨铁精粉建设项目328 建平县源兴铁选厂年产5万吨铁精粉项目329 朝阳市双塔区盛合碎石厂建设项目330 朝阳师专异地新建工程项目331 朝阳重型矿山水泥机械厂年产5000吨矿山、水泥机械设备异地改扩建项目332 凌源市南街明星综合楼一期工程项目333 凌源市南街明星综合楼工程项目334 喀左县中三家金矿矿产资源开发利用项目335 凌源钢铁集团有限公司古桥子采区年采60万吨铁矿石项目336 朝阳市千越精致有机肥厂年产5万吨生物有机肥项目337 辽宁省建平县升龙矿业有限责任公司硅石矿开采项目338 辽宁松林啤酒集团有限公司日处理4000t污水处理站技改建设项目339 北大街改造工程指挥部新建“北大街回迁楼三期工程(A01-03地块)”项目340 北大街改造工程指挥部新建“北大街回迁楼三期工程(A07-01地块)”项目341 北大街改造工程指挥部新建“北大街回迁楼三期工程(东街小学西侧)”项目342 凌源市昌宁铸造材料有限公司1万t/a新型铸造材料生产线工程项目343 朝阳重型通用机械有限公司成立朝阳力宝重工有限公司新建带才高端复合轧辊生产线项目344 凌源市洙城铸造厂新建1000吨/年矿山配件铸造厂工程项目。
工程法规法律案例分析题(3篇)
第1篇一、案例背景某市某房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)拟在市区新建一栋住宅小区,项目总投资约5亿元人民币。
开发商在项目前期筹备过程中,聘请了某建筑设计研究院(以下简称“设计院”)进行方案设计,并与某建筑工程有限公司(以下简称“施工方”)签订了施工合同。
在项目实施过程中,由于设计变更、材料价格上涨等原因,项目成本大幅增加。
开发商与施工方就工程款支付及工期延误等问题产生纠纷,双方协商未果,遂诉至法院。
二、案情分析1. 合同效力根据《中华人民共和国合同法》第十条规定,当事人订立合同,有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。
在本案中,开发商与设计院、施工方签订的合同均符合法律法规的规定,不存在上述无效情形,故合同有效。
2. 设计变更责任根据《中华人民共和国建筑法》第三十八条规定,建设单位、施工单位应当遵守工程设计要求,不得擅自变更工程设计。
根据《中华人民共和国建筑法》第四十一条规定,因设计变更造成工期延误和损失的,由设计单位承担责任。
在本案中,由于设计变更导致工程成本增加,开发商要求施工方承担相应责任。
但根据法律规定,设计变更责任应由设计单位承担,故开发商要求施工方承担责任无法律依据。
3. 工程款支付根据《中华人民共和国合同法》第一百九十七条规定,当事人约定分期付款的,未支付到期款项超过约定的期限的,对方可以要求支付全部价款或者解除合同。
在本案中,开发商与施工方约定分期支付工程款,但开发商未按约定支付到期款项,施工方有权要求支付全部价款或解除合同。
4. 工期延误根据《中华人民共和国建筑法》第四十二条规定,因施工方原因造成工期延误的,施工方应当承担相应责任。
在本案中,施工方未按合同约定完成工程,存在工期延误。
根据法律规定,施工方应承担工期延误的责任。
2024年一级建造师之一建建筑工程实务练习题(二)及答案
2024年一级建造师之一建建筑工程实务练习题(二)及答案单选题(共45题)1、下列关于临时用电管理的说法,正确的是( )。
A.施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 以上的,应制定安全用电和电气防火措施B.临时用电组织设计应由项目负责人指定专人编制C.室内 220V 灯具距地面不得低于 3mD.黄/绿双色线必须用作 PE.线【答案】 D2、下列网架的安装方法中,()适用于螺栓连接、销轴连接等非焊接连接的结构。
A.高空散装法B.分条或分块安装法C.滑移法D.整体吊装法【答案】 A3、通常在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是()。
A.先张拉楼板、后张拉楼面梁B.板中的无粘结筋须集中张拉C.先张拉楼面梁、后张拉楼板D.板中的无粘结筋须分批张拉【答案】 A4、挣值法主要是通过分析项目成本实施与()之间的差异,从而判断项目实施费用、进度绩效的一种方法。
A.项目进度目标期望B.项目成本目标计划C.项目成本目标期望D.项目成本节约【答案】 C5、基坑(槽)开挖时,两人操作间距最小值是()m。
A.1.5B.1.8C.2.0D.2.5【答案】 D6、关于柱钢筋绑扎的说法,正确的是()。
A.框架梁、牛腿及柱帽等钢筋,应放在柱子纵向钢筋外侧B.柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板呈60°C.圆形柱竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板切线垂直D.柱中的竖向钢筋搭接时,中间钢筋的弯钩应与模板呈45°【答案】 C7、混凝土中加入防冻剂可以保证水泥在相应负温下的()作用。
A.固化B.雾化C.水化D.强化【答案】 C8、关于抹灰工程施工环境要求的说法,正确的是()。
A.门窗框连接缝隙用1:5水泥砂浆分层嵌塞密实B.室内抹灰的环境温度,一般不低于5℃C.抹灰用脚手架,架子离墙500~600mmD.混凝土结构表面、砖墙表面应在抹灰前3d浇水湿透(每天一遍)【答案】 B9、根据土方开挖的难易程度不同,可将土石分为()个大类。
施工合同可调价例题
施工合同可调价例题一、背景资料某建设项目位于我国南方某城市,占地面积约为20000平方米,主要包括一栋20层的主楼、两栋10层的附楼以及相应的裙楼。
主楼建筑高度为60米,附楼建筑高度为30米。
工程采用框架结构,基础采用桩基。
合同工期为24个月。
合同双方:甲方:某房地产开发有限公司乙方:某建筑安装工程有限公司工程总价:人民币100,000,000元合同签订日期:2018年1月1日工程竣工日期:2020年1月1日合同类型:可调价合同二、合同条款1. 工程总价:人民币100,000,000元,其中包括土建、安装、装饰、绿化等全部工程费用。
2. 合同价款调整:合同履行期间,如遇国家政策调整、材料价格变动、工程量增减等不可抗力因素,导致工程总价发生变动,双方可按照合同约定的调价方法进行价款调整。
3. 调价方法:(1)政策调整:如遇国家政策调整,导致工程总价发生变动,双方按照政策规定进行价款调整。
(2)材料价格变动:如遇材料价格变动,双方按照实际发生的价格进行价款调整。
材料价格以甲方提供的采购价格为依据,乙方应提前一个月向甲方提交材料价格变动的申请,经甲方确认后予以调整。
(3)工程量增减:如遇工程量增减,双方按照实际完成的工程量进行价款调整。
工程量以乙方提交的工程量报表为依据,甲方应提前一个月对报表进行审核,确认无误后予以调整。
4. 工程质量:乙方应按照合同约定的质量标准完成工程,如工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方进行整改,并按照合同约定承担相应的违约责任。
5. 工程进度:乙方应按照合同约定的工期完成工程,如乙方延误工期,甲方有权要求乙方支付违约金,具体违约金数额按照合同约定的违约金计算方法进行计算。
6. 合同争议解决:如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、案例分析1. 工程进度:截至2019年6月30日,主楼已完成15层,附楼已完成5层,总体进度为75%。
工程建设法律法规案例题(3篇)
第1篇一、案例背景某房地产开发公司(以下简称“开发商”)于2008年取得了某市某地块的土地使用权,并计划在该地块上建设住宅小区。
为了加快项目进度,开发商决定与A建筑公司(以下简称“A公司”)签订一份施工合同,由A公司负责该住宅小区的建设工程。
双方于2009年3月1日签订了《建设工程施工合同》,约定A公司承建该住宅小区的建设工程,合同总价为人民币1.2亿元,工期为两年。
合同中还约定了工程款的支付方式、违约责任等内容。
在施工过程中,由于A公司施工进度缓慢,导致工程延期。
开发商多次催促A公司加快施工进度,但A公司以各种理由推诿。
2011年6月,工程终于完工,但开发商发现A公司施工质量不符合合同约定。
开发商遂要求A公司进行整改,但A公司拒绝承担责任。
双方协商不成,开发商遂将A公司诉至法院。
二、争议焦点1. A公司是否构成违约?2. A公司应承担何种违约责任?3. 开发商的损失如何计算?三、法律法规依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《建设工程质量管理条例》4. 《建设工程施工合同示范文本》四、案例分析1. A公司是否构成违约?根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”在本案中,A公司未按照合同约定的时间完成工程,且施工质量不符合合同约定,已构成违约。
2. A公司应承担何种违约责任?根据《中华人民共和国合同法》第一百一十条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”在本案中,A公司应承担以下违约责任:(1)继续履行合同,完成剩余工程,并确保工程质量符合合同约定;(2)赔偿因违约给开发商造成的损失,包括但不限于工期延误损失、工程款利息损失等。
3. 开发商的损失如何计算?根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录第一章编制依据 (1)第二章工程概况 (2)第三章施工总体部署 (3)第一节施工组织机构及项目部人员职责分工 (3)1. 项目部组织机构(2) (3)2. 项目部质量保证体系组织机构 (4)3. 项目部安全保证体系组织机构 (4)4. 项目部工期保证体系组织机构 (5)5. 项目部组织机构 (5)第四章施工进度及网络进度 (6)第五章主要项目施工方法及施工工艺流程 (7)第一节测量放线 (7)1. 标高传递 (7)2. 轴线控制 (7)第二节钢筋工程 (8)第三节模板工程 (8)第四节混凝土工程 (8)第五节垂直运输设施及脚手架工程 (9)第六节砌筑工程 (9)第七节防潮、防水工程 (10)第八节装修工程 (10)第六章地基处理措施 (11)第一节特殊地基处理 (11)第二节文物保护 (11)第三节坟墓、洞穴处理 (11)第七章消除质量通病措施 (12)第八章农忙季节及节假日劳动力保勤措施 (13)第九章创市级文明工地措施 (14)第十章工程质量保证体系及质量预控措施 (15)第十一章施工现场安全保证体系及安全预控措施 (17)第十二章工期保证体系及工期预控措施 (19)第一章编制依据1、【恒智天成】房地产开发公司【恒智天成】小区9号住宅楼施工蓝图及招标文件。
2、国家现行的《施工验收规范》和《质量评定标准》。
3、同类工程施工工法、工程做法和施工经验。
第二章工程概况本工程为【恒智天成】房地产开发公司【恒智天成】小区9号住宅楼,位于【恒智天成】路北沿,由【恒智天成】冶建勘察设计院设计,三单元砖混结构条形住宅,地下一层,地上五层,共计六层,建筑面积【恒智天成】平方米。
结构形式:基础为钢筋混凝土带形基础,主体为砖混结构,砖墙承重,楼屋盖为预应力空心板(局部楼板、厨房、卫生间、阳台为现浇)。
建筑等级:2级。
7度抗震设防。
装修工程:外墙为干粘石,内墙为中级抹灰刷涂料。
楼地面为细石混凝土毛地面,木门铝合金窗。
屋面为干铺焦渣、二布四涂防水。
本工程施工范围包括:土建、给排水、电照等施工图全部内容。
第三章施工总体部署根据本工程规模及时间要求,总工期控制在【恒智天成】天,历经一个冬季,针对本工程的特点和实际情况,首先应集中力量在较短时间内做好图纸会审工作,及时解决图纸中存在的问题。
翻阅各种技术文件及施工规范,提前进行施工前的各项准备。
以转机制、增活力,创名牌,增信誉,上管理,增效益为总体方针,做到快进场、快施工、科学管理,创一流质量和一流工期,形成均衡连续、有节奏的流水施工。
1、根据现场实际情况及施工方案中平面图的布置,做好现场的围护、水电完善及抄平放线工作,为使工程早日开工做好准备。
2、工程放线前,先平整场地,修通进场道路,接通水电、线路及消防器具。
3、加工订货:及时提供各种材料计划和预制钢筋混凝土构件委托计划。
第一节施工组织机构及项目部人员职责分工为优质高效率的完成【恒智天成】房地产开发有限公司【恒智天成】小区9号住宅楼的建设任务,我公司将尽最大努力完成该工程施工任务。
并成立三级项目部,选派索涵军同志担任项目经理,配备6名有技术职称技术人员负责工程施工。
确保工程进度。
从公司抽调最具实力的队伍进驻施工现场,实行项目经理负责制,公司各有关科室对工程项目各项工作实行归口管理,正常施工人数【恒智天成】人,高峰期施工人数达到【恒智天成】人。
1.项目部组织机构(2)2.项目部质量保证体系组织机构3.项目部安全保证体系组织机构4.项目部工期保证体系组织机构5.项目部组织机构第四章施工进度及网络进度本工程计划【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日开工,【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日竣工,总工期【恒智天成】天,满足招标文件的要求。
为确保计划目标的实现,施工流程按照二个流水段划分施工进度分以下六个阶段落实。
第一阶段,【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日至【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日主要包括定位放线,临时水电安装,临建搭设,图纸会审,施工人员、机械设备、材料的进场等。
第二阶段:地基基础及地下室阶段;主要包括基础挖土、混凝土垫层、混凝土基础、地下室墙体砌砖、圈梁、构造柱、回填土等。
第三阶段;主体结构施工阶段,【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日至【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日,主要包括砌砖、钢筋、模板、混凝土和构件安装等施工过程。
第四阶段:装修及安装阶段。
【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日至【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日,完成装修、防水、油漆粉刷、楼地面、门窗安装和水电安装工程第五阶段:细部处理及验收阶段。
【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日至【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日,完成,包括创优细部处理,清扫、整理竣工初验、临时设施拆除和施工机具撤离,【恒智天成】年【恒智天成】月【恒智天成】日完成竣工验收。
第五章主要项目施工方法及施工工艺流程我们公司将首先做好施工测量,开工前建立方格网,以控制桩作为控制建筑物的墙柱轴线定位依据。
高程的传递是在正负零处设置水准线,作为各圈梁标高测量的依据,各点均由正负零直接向上测量,垂直度控制采用经纬仪校正外侧大墙角。
第一节测量放线我公司首先进行场平测量、工程定位测量、控制网测量、各施工阶段的控制测量等,各施工阶段的控制测量需要编制详细的作业指导书,明确设备、人员、方法,建立相关质量记录。
定位测量和控制网测量实行初测、复测、检测验收三级测量制度。
1.标高传递我公司根据甲方提供的水准点在施工现场东、西、中部增设半永久性水准控制点,利用水平仪将高程引测到基槽,配挖掘机一台,沿基槽侧向弃土,堆于房心,便于回填。
挖至距设计标高200毫米时,人工清底,以防扰动老土。
开挖后及时进行轻便触探、验槽,探孔采用梅花形布置。
基础工程的关键是砼的浇灌和施工缝的处理。
本基础采取连续浇筑,昼夜施工,不留任何施工缝。
严格执行一机两泵,严格执行重量比,基础施工前先制定出主要分项工程质量对策表和质量预控计划,确保一次成合格。
2.轴线控制我公司首先根据建设单位提供的坐标及建筑物设计坐标,结合现场情况,确定测设路线,进行图上作业,编制出切实可行的测量控制方案。
依据方案现场测建筑物四角轴线坐标点,经规划、设计、监理、甲方、乙方共同验线后在分别测设其它主要轴线,将建筑物的【恒智天成】轴作为控制轴线,在其延长线上设半永久性轴线控制桩。
并砌砖保护。
第二节钢筋工程我公司钢筋在加工车间制作加工,编制配料单前,必须认真工程:梁、柱钢筋对焊接头要保证质量,严格按有关规定执行。
做到配料单由技术人员审定,严格控制其编制质量,防止料单错误造成经济损失和质量事故。
钢筋工要按照料单配料,做好《钢筋加工记录》,并在钢筋上挂好标识牌,标明钢筋等级、规格、使用部位,以防混用和实现可追溯性。
钢筋绑扎工艺为:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋、预留管线及空洞→绑扎保护层垫块→自检→专检。
第三节模板工程我公司在构造柱支模时,在构造柱位置内外对穿8号铅丝,采用工具式支设方法,墙壁上下不留架眼,圈梁采用硬架支模。
支模前,首先将构造柱底部的残留砂浆彻底清理干净,浇水冲洗,并进行预检。
支模完毕后,进行预检,检查模板的标高、垂直度、平整度、与墙体贴合程度及加固情况,符合要求后方可进行下道工序。
第四节混凝土工程我公司在本工程采用现场搅拌混凝土,现场设2台400L搅拌机,基础、主体混凝土采用提升架运吊。
柱混凝土浇筑前,应向柱内注入与混凝土的成分相同的水泥砂浆30-50毫米厚,防止烂根。
采用直径50毫米插入式振捣棒,每层填料不得超过300毫米,做到密震慢拔,振捣密实。
每一浇筑层前,按照施工缝要求严格处理,浇筑前涂刷混凝土处理剂。
基础混凝土浇筑后及时覆盖塑料薄膜。
保水养护,防止裂缝。
主体混凝土浇筑后,及时浇水养护。
用普通水泥拌制的混凝土洒水养护不少于7昼夜,浇水次数应保证混凝土始终处于湿润状态。
立面混凝土拆模后及时喷涂M17养生液。
混凝土搅拌有专人负责监控混凝土搅拌质量,严格计量管理工作,配合比和外加剂用量设专人负责监督控制,经常测定砂、石含水率,及时调整配合比。
砼直接浇灌入模。
柱应留振捣口,防止震捣时柱钢筋位移。
砼中掺加早强剂,以便梁柱脱模,加快模板周转,提前工期。
砌体砌筑时搭设内外脚手架,材料垂直运输采用二台龙门架。
砖墙砌筑前首先砌出样板墙,经业主、市质量监督检测站和公司质量检查科检查评定达到优良标准方可大面积施工。
墙体在转角及丁字处按图纸要求沿墙高设φ6@500拉结筋,砌筑前先弹出轴线、及门窗位置线,并摆砖以便提高砌砖效率。
在砖墙的转角和纵横墙交接处设皮数杆控制竖向尺寸。
在皮数杆间实行240、370墙双面挂线,当墙体砌筑到一定高度时,用经纬仪在各墙角引测出标高控制点,构造柱先砌墙后浇柱。
第五节垂直运输设施及脚手架工程我们在现场配备2台提升架用于混凝土和砌体的垂直运输,砌体阶段,在墙体内外均搭设双排脚手架。
第六节砌筑工程我公司在墙体砌筑时采用满丁满条砌筑法,沿墙长每12米设置1根皮数杆,拉线控制水平灰缝。
砌筑前明确砌筑方法,避免构造柱包心砌筑和出现通缝现象。
墙体压筋按照设计要按照放置,不得遗漏,每层压筋必须经技术人员检验。
砌体砂浆饱满度必须达到85%以上,砂浆饱满,保持墙面洁净,砌筑采用双排脚手架,墙体不设架眼。
墙体两侧支模严格找平,振实后搓毛,覆盖养护。
第七节防潮、防水工程本工程屋面采用PVC卷材防水层。
施工前,需编制作业指导书,并对操作人员进行岗前培训、考核,合格后方可准许施工。
防潮层的水泥砂浆基层做成水光麻面,阴阳角处均用水泥砂浆抹成半径50毫米的圆弧。
屋面施工时,找平层要求薄厚均匀,表面水光半麻面,涂刮玛蹄脂隔气层涂刷均匀,现浇珍珠岩要填塞密实,粘结牢固,阴阳角、雨水口等细部做好圆弧过渡,泛水收头部位密封严密,泛水部分全部用细石混凝土锥面保护,施工时严格按照工艺标准进行操作。
第八节装修工程我公司在室外装修前检查上道工序的质量,检查门窗口是否二次校正,预留、预埋是否正确,做到不留破活,作好隐蔽工程验收记录,并经质量监督站核验为优良时方可下达装修命令。
抹灰要分层抹,墙面要提前浇水湿润,作好细部处理。
细石混凝土地面使用425普通硅酸盐水泥,防止返砂。
第六章地基处理措施第一节特殊地基处理地基开挖后,如遇特殊地基,我公司将配合设计单位,严格按照设计文件进行处理,设专人负责计量和砂石级配,做好材料试验工作。
严格按照施工规范进行操作。
严防施工用水流入地槽,遇有下雨及时清理。
第二节文物保护如果挖槽后发现有文物,要及时报告并派专人保护。
第三节坟墓、洞穴处理如果挖槽后发现有坟墓或洞穴,要严格按照设计要求进行处理,未经验槽不准进行下道工序。
第七章消除质量通病措施1、砌砖工程。