补充协议签订流程

流程图十七：补充协议签订流程

副总

施工合同补充协议通用版

施工合同补充协议通用版 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

补充协议（一）发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方） ______________有限公司与___________有限公司签订了 ______________工程施工总承包合同，现新增加______________工程（不在施工总承包合同范围内），作为________________工程的增加项并入施工总承包合同中，因此扩大了原有的承包范围，为了提高本工程质量及现场管理目标，结合施工市场变化，经甲、乙双方协商一致，现就新增______________工程达成如下协议：一、工程概况：（一）施工总承包合同工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 4、合同价款：金额（大写）元（人民币），（小写）元。 5、工程总工期：日历天。 6、质量标准：。二、工程承包范围： (一)建筑工程： (二)装饰工程：

(三) 电气工程： 1、强电工程： 2、弱电工程： (四) 给排水工程： (五) 采暖工程： (六) 消防工程：三、工程合同价款：四、工程计价原则：五、预付款及工程进度款支付：六、工程结算调整原则：七、工程其他：八、本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。九、本协议自甲、乙双方盖章之日起生效，与工程施工总承包合同具有同等法律效力。十、本协议正本贰份，甲、乙双方各执壹份，副本陆份，甲、乙双方各执叁份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或法定代表人或

合同补充协议签订八大要点(协议示范文本)

( 合同范本 ) 甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改合同补充协议签订八大要点(协议示范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

合同补充协议签订八大要点(协议示范文本) 补充协议签订八大要点：在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充

协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害：第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。第四要约定物业费、停车费等费用的具体数额，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。第五要约定精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以"进口"、"高级"、"优质"等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格

合同补充协议签订八大要点

合同补充协议签订八大要点补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。以下是小编今天要与大家分享的：合同补充协议签订的八大要点。内容仅供参考，欢迎阅读! 补充协议签订八大要点：在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢?补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害：第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办

理入住后因装修等问题而被动。第四要约定物业费、停车费等费用的具体数额，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。第五要约定精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以"进口"、"高级"、"优质"等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。第六要约定开发商给购房者办理产权证的具体时间，合同里约定的只是开发商提交材料的时间，目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证，影响购房者行使所有权。第七要约定房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有，开发商使用要经过业委会同意，目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。第八要约定在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的，可以用开发商发布的广告、宣传材料作为相关内容的依据。合同补充协议签订八大要点合同附件陷阱逐个提合同附件本是为增加合同条款中可供买卖双方协商的空间，更大程度地维护消费

补充协议合同范本

补充协议合同范本补充协议是对原合同的补充或者变更，那么补充协议合同怎么写呢?下面是爱汇给大家整理的补充协议合同范本，供大家阅读!补充协议合同范本篇 1 甲方：乙方：丙方：丁方：甲、乙、丙、丁四方经友好协商，甲方委托乙方与丙方、丁方签订年《》事宜的财务结算、发票开具等事项的补充协议，本着坦诚、合作、相互支持的原则，经友好协商，达成如下一致协议：一、共同遵照执行财政部、国家税务总局发布《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37 号文，运输代理服务环节中属于营改增范畴的由原开具的营业税发票改为增值税专用发票。二、按照甲方与乙方签订的《》(合同号： )，甲方委托乙方将，乙方受托过程中所有费用按包干结算，其中主体费用按实结算，不可剔除的杂费由乙方向甲方开具增值税专用发票，乙方按商检湿重结算代理服务费。三、按照乙方(受甲方委托)与丙方、丁方签订的《》(合同号：、 )中条款：费用实行原则，发票由丙方、丁方等向甲方开具(包含丙、丁方代收 )，发票抬头统一为“ “。丙方、丁方等委托甲方向乙方支付所有往来费用。四、未尽事宜，甲、乙、丙、丁四方本着友好合作的精神，全力配合财务结算。本协议一式肆份，双方各执壹份，签字盖章有效。甲方：地址：税务登记号：签字：盖章：丙方：地址：税务登记号：签字：盖章：乙方：地址：税务登记号：签字：盖章：丁方：地址：税务登记号：签字：盖章：补充协议合同范本篇 2(以下简称)由以下双方于 20 年月日本《合同之补充协议二》“本补充协议在签署：有限公司，一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，其法定地址为号，法定代表人为 (以下简称“甲方);与有限公司，一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，其法定地址为号，法定代表人为 (以下简称“乙方)。鉴于：各方已于日签订合同及日签订补充协议。因此，各方在平等、自愿、互利的基础上，经友好协商，就等达成本补充协议如下：1、除本补充协议另有约定外，本补充协议的定义与 AA 合同相同。 2、备案的 AA 合同不是本合同及本补充协议的替代或变更。 3、本补充协议中与合同不一致的，以本补充协议约定的内容为准。兹此，本补充协议双方促使其法定代表或授权代表在文首所述日期和地点签署本补充协议，以昭信守。甲方：公章：法定代表人/授权代表人： _____________乙方：公章：法定代表人/授权代表人： _____________补充协议合同范本篇 3 出卖人： (以下简称甲方)买受人： (以下简称乙方)本协议是甲、乙双方就《商品房买卖合同》(以下简称为主合同)内容的补充，以下简称本协议。甲方在签订协议前已按国家及政府有关规定向乙方明示并详细说明了《商品房销售管理办法》、《城市商品房预售管理办法》等有效规定，同时，乙方确认甲方向其提供了该商品房预

补充协议书范本

补充协议甲方：地址：电话：乙方：地址：电话：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方___年___月____日签订的《______________》(下称“原协议”)中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于___年___月____日共同签署了《______》，经甲、乙双方经友好协商，特就 _______等事宜订立以下补充协议：一、二、三、四、五、六、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。其他本合同未尽事宜，双方协商一致可签订补充协议，补充协议经合同双方签字盖章后作为本合同附件，附件与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：（盖章）授权代表：授权代表：日期：日期：第 1 页共 1 页篇二：补充协议范本合同编号：项目名称：合同名称：甲方：乙方：签订时间：签订地点：合同补充协议河北达辉建筑工程有限公司年月日上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用；本合同单价为固定单价，最终按实际发生量结算。 2、其他合同条款调整。 3、其它事项说明。三、本协议生效后，即成为《原协议》不可分割的组成部分，与《原协议》具有同等的法律效力。四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。五、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。本协议一式四份，甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。以下无合同正文。甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：代表人：代表人：开户行: 开户行: 账号: 账号: 电话: 电话: 地址: 地址: 日期：

签订购房补充协议要注意些问题样本

签订购房补充协议要注意些问题样本签订购房补充协议要注意哪些问题本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。遇到房屋土地纠纷问题??赢了网律师为你解惑！访问>>签订购房补充协议要注意哪些问题买房签正式合同之前都会有一个补充协议，但是补充协议怎么签，也是各有说法。比如今天的案例中，就有这么一个情况，补充协议没有签，33万定金没有了。看完房子，交完定金，满心欢喜等着签合同，可正式签合同时，发现除格式合同外还有补充协议。签吧，觉得大部分的补充协议都偏向开发商的权益;;不签吧，房子买不成，定金也不能退。近日，在石桥铺附近工作的张海((化名))在买房时，遇到了这样两难的问题。补充协议与格式合同不一样前天上午，重庆晚报记者在江北区九街见到了张海。张海说，此前，自己和家人看中了九龙坡区陈家坪玖城壹号项目的一套三室的房子，并缴纳了33万多元的定金。本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。

上周，一家人高高兴兴去售房部签合同时，销售人员除出具由市国土资源和房屋管理局印制的商品房买卖合同((即大家常说的购房格式合同))外，还合订了一份补充协议要求同时签订。翻阅这份补充协议后，张海认为，一些内容还与格式合同相悖。比如，关于逾期交房的约定，开发商在收到购房者解除合同正式书面通知，且由购房者配合开发商完成配合注销合同备案登记义务后的090日内退还款项，但在格式合同中，这一日期仅为030日。张海还发现，如果公摊面积与买卖合同存在差异，房价没有变化，双方互不追责。如果接房时发现有非属主体结构性的质量问题，保修范围内由开发商按照规定在“合理期限内”整改。张海要求对方说明合理期限是多久，对方表示无法说明。补充协议中的大部分内容，在张海看来都规避了开发商的风险。想更改补充协议不行张海和家人认为，既是补充协议，那就有商议空间，但要求增加合理要求时遭拒。开发商告知，已在主管部门备案，无法更改。本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。对此，张海和家人不满意，询问可否退房并收回定金，销售人员表示，33万多元是定金，如果不同时签订购房合同和补充协议，视为自身放弃购房，定金无法退还。

分包合同补充协议怎么签订(标准版)

分包合同补充协议怎么签订经甲乙双方协商制定以下补充协议：（1）工程名称：江苏涌涞1#车间（3）建筑面积：7.2万平方米。 2、工程内容及承包范围：（2）乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事故，均由乙方全权负责，甲方均不承担经济责任。 3、付款方式：（2）本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%，二层封顶后付工程总价的60%，砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%，竣工验收合格后付工程总价的95%，余款作为质量保证金，在竣工两年后房屋正常使用，全部。

4、开竣工日期：开工，竣工：，若遇停水停电，地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 二、什么情况下签订建筑合同补充协议《民法典》第五百一十条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。”据此，只有主合同生效，因质量、价款等没有约定或者约定不明确造成履行困难的情形下，才能通过“协议补充”没有约定或者约定不明确的事项，以利于主合同的履行，从而实现当事人订立主合同的目的。 1、补充协议的当事人应当与原合同当事人严格一致。 3、严格防止与原合同发生内容矛盾。根据建设部的有关规定要求，施工合同要到建设部规定的主管部门进

行备案，而补充协议作为施工合同的组成部分也应该到相应的主管部门备案。虽然建设部的规定要求并不属于法律要求，但为了尽可能的保障合同的法律效力和双方的合法权益，最好将施工合同补充协议也进行备案。如果建设工程施工合同是通过招投标签订的，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的补充协议，否则是无效的。（文章源自网络，如有侵权联系删除）

补充协议书范本

补充协议书范本篇一：补充协议范本合同编号：项目名称：合同名称：甲方：乙方：签订时间：签订地点：合同补充协议河北达辉建筑工程有限公司年月日上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用；本合同单价为固定单价，最终按实际发生量结算。 2、其他合同条款调整。 3、其它事项说明。三、本协议生效后，即成为《原协议》不可分割的组成部分，与《原协议》具有同等的法律效力。四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。五、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。本协议一式四份，甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。以下无合同正文。甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：代表人：代表人：开户行: 开户行: 账号: 账号: 电话: 电话: 地址: 地址: 日期：日期：

篇二：标准合同补充协议范本 _______________合同补充协议书甲方（全称）：乙方（全称）：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《_________________》（以下简称“原合同”）中的定义相同。鉴于：甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分为： 1、 2、二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

合同的补充协议怎么写

合同的补充协议怎么写很多朋友们在签订合同的时候，可能对其补充协议不是特别了解，其实补充协议就是对原有合同的一种补充,将原来的合同变得更加的规范，是什么因素诞生了补充协议呢?可能是有以下几种情况：第一，因为原协议还有事情没有说完，有遗漏的事项。所以对其进行补充。举个例子：在签订房屋租赁合同的时候，发现没有按照约定免除租期，又或者是说没有就交房的时间等一系列的问题作具体的约定。那么在出现这些问题的时候，就需要签订一个补充协议进行重新约定。第二，因为原协议约定不明确需要进一步的说明，把他变得更明确了。像是在借款协议中约定的那样，借款人应当向出借人支付利息，年利率不高于24%。这个约定就属于不明确，没有给出下线，让人容易误会，年利率8%不高于24%，年利率1%也不高于24%。这样对于支付的利息就很不准确，不知道怎么给才好。所以在这样的情况下，应该签订以将利率问题说清楚的补充协议。第三，这第三个原因就是很重要的了，需要修改或者变更原协议的内容。比如说是签订了定制床具的合同后，客户发现准备定制的和自己家里的装修风格不是很一致，很不搭配，看上去很变扭，但是合同却已经签订了。出现这种类似情形的，可以双方协商，都同意的情况下可以作一个补充协议，如重选商品等，这样对于双方来讲都是有好处的。

下面介绍写补充协议怎么写的问题。首先是标题，要写上“补充协议”字样。需要注意的是，补充协议应该和原合同是配套的，最好是放在一起。接下来是写双方的基本信息。再接着，要说明是对什么合同、基于什么原因，双方协商统一意见后作的补充协议。然后，就是要具体写明确双方达成的详细的补充协议，这部分一定要写清楚，就与签订一份合同写达成的具体约定一样，要有双方应该履行的义务，享受的权利，还要写违约条款。与签订合同一样，要写上一式两份，明确原合同内容中于补充协议不一致的以补充协议为准，对于发生纠纷如何处理也可以写，如发生纠纷由xxx人民法院管辖等。最后是落款，双方签字，写上日期。以上就是关于补充协议的相关知识以及补充协议怎么写的介绍，通过以上的事例，相信大家对合同的补充协议怎么写也应该都有了一定的了解。生活中如果陷进合同纠纷的，不要慌张，理性处理，通过法律途径维护合法权益。

合同补充协议签订八大要点简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日合同补充协议签订八大要点简易版

合同补充协议签订八大要点简易版温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。补充协议签订八大要点：在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。

从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害：第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供不了，

设备增加补充协议

合同编号：设备增加补充协议签订地点：签订日期：年月日

设备增加补充协议补充协议编号：______________. 合同编号为：_________________. 买方:卖方: 地址:地址: 电话：电话：传真：传真：买卖双方经过友好协商，同意就下列事项签订补充协议(以下简称"协议")，作为对买卖双方于【】年【】月【】日签订的""合同(合同编号为：【】，以下简称"合同")的修改和补充：一、对合同第【】条的修改如下： 1. 2. 二、对合同第【】条的补充如下： 1. 2. 三、本协议为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。买卖双方之间的一切权利义务以合同及协议中约定的为准。协议内容如与合同内容存在不一致的情形，以本协议内容为准。四、本协议在双方授权代表签字、加盖公司印章后生效。五、本协议一式二份，买卖双方各一份。买方：地址：邮编：授权代表签字：签字日期：卖方：地址：邮编：授权代表签字：签字日期：

篇二：设备采购补充协议智能化设备采购合同的补充协议 (注：设备采购) 甲方：地址：电话：乙方：地址：电话：甲乙双方于2015年5月20日签订了《智能化设备采购合同》(合同编号：dffzc/gc2015005，下称主合同)，约定由乙方供应甲方开发的智能化设备。现因甲方需要，增加停车场管理设备的采购，停车场管理设备由乙方提供。为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证项目顺利进行，按照平等互利、友好合作的原则，双方签订补充协议如下：一、停车场管理设备价格本协议采用固定总价计价，本协议范围内的停车场管理设备总价为人民币元(大写：)。以上价格为一价全包，含安装、调试、保修等一系列费用。二、乙方向甲方提供产品清单及报价表 1 三、其他 1、本协议自双方签字盖章之日起生效，双方应对本协议内容保密。 2、甲乙双方应按本协议及主合同约定履行义务，否则应按主合同约定承担违约责任。 3、本协议是对主合同的补充，如主合同与本协议有不一致之处，以本协议约定为准。其他本协议中未约定的事项按主合同执行。 4、本协议一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，均具同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方代表签名：日期：乙方代表签名：日期：

补充协议范本或模板

1、补充协议范本甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于年月日共同签署了《合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就原协议中未尽事项特订立以下补充协议。合同内容补充部分：其它事项说明：本协议生效：本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(或授权代表)：法定代表人(或授权代表)：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联系电话：联系电话：邮箱：邮箱：

2、项目合同补充协议模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，就甲乙双方于2013年2月签订的《》(合同号：) (下称“原合同”)制定以下补充协议。补充内容如下：一、双方最终确认：合同有效期内分四期(3个月为一期)进行考核，费用分四期支付，前三期款项为人民币元整(RMB：)，第四期支付人民币元整(R MB：) ;每期考核得分大于等于90分时，项目费用全额支付;考核得分在60分到90分之间时，则按照项目考核费用=(考核得分-60)*0.72万;当考核得分低于60分，则项目考核费用为零。(详见附件一)。二、付款时间为每期结束的次月支付合同款，最后一个期的款项在合同期限结束后的两个月内支付。三、修改原合同中的考核费用说明(详见附件二)。四、本补充协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。五、本补充协议一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。附件：1、考核管理办法 2、考核表甲方：负责人：乙方：法定代表人：年月日年月日

合同补充协议(完整版)

合同补充协议合同补充协议乙方：（被聘用人）甲、乙双方本着权利平等，诚信自愿的原则，在此前签定的劳动合同的基础上达成以下补充协议：一、甲方的权利与义务（一）甲方根据公司每年经营的效益以及工作需要等，可以对乙方的工资或岗位做相应的浮动及调整或调换工作地点；（二）乙方在合同期限内因个人身体或其他合理的原因可以申请辞职，但需给予甲方足够的安排接替人员的准备期和对接替人员的培训期，待接替人员符合接替条件时，乙方才可以办理辞职手续（含辞职审计），准备期将不少于30日内；（三）乙方因违反公司管理制度，甲方有权采取辞退或开除措施，并有权按公司制度对乙方违反公司管理制度所造成的损失要求赔偿；（四）乙方如果在任职期间发生徇私舞弊、行贿、受贿、在外兼职等情况，甲方有权开除或者辞退乙方，并追究赔偿损失和其他法律责任；（五）乙方泄漏公司保密文件或信息造成甲方损失，由乙方承担有关责任

与赔偿；（六）乙方其他违约造成甲方的各项经济与名誉损失，由甲方依照管理制度追究赔偿损失和其他法律责任。二、乙方的权利与义务乙方必须遵守劳动合同签订期限，在期限内乙方不得擅自提出辞职。如果无故提出辞职则应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此受到的损失和甲方为培养乙方的工作技能而支出费用。三、乙方辞职审批完毕在继任者到岗后，应对继任者的工作进行相关的引导，确保工作交接顺畅，非经甲方同意乙方不得就工作事务（包括资料和信息等）有任何保留。否则视为交接未完成，按擅自辞职处理。辞职手续未办理完毕，甲方有权保留员工档案以及当月工资报酬。逾期半个月未交接，甲方有权以法律手段追究相关损失与责任。四、乙方确认，本协议签定时已经对甲方于此前制定的公司管理制度做了充分了解。同时，对公司今后制定的新的管理制度，在甲方以文本的方式在公司内部传阅后既视为向乙方送达，甲方可以不再另行单独向乙方送达。五、为确保因工作需要对乙方的送达及时准确，乙方确认，送达形式为会

关于提请签订补充协议的函

关于提请签订补充协议的函北京城建三建设集团有限公司：我单位负责施工的三亚市崖城镇过境公路崖城大桥工程开工至今将近三年，还不可预见竣工日期。本工程投标时间2008年9月11日，签订合同时间2008年10月，合同价格采用固定单价合同方式确定，并约定调价范围、在合同履行期间，因业主单位前期工作不完善，导致开工时间推迟。自从“建设国际旅游岛”提出后，三亚关闭了多家石场导致原材料价格上涨。崖城大桥小箱梁水泥混凝土，桥面铺装设计为C50MPa高强度混凝土，沥青路面用碎石，对原材料的要求相当高，小箱梁、沥青路面用碎石，应当采用反击破碎石，我部在周边石场进行取样试验，均不能满足技术要求，要到陵水县石场采购，运距150公里，其单价在110元/ m3左右（不包含运费），运费应按每公里每吨0.8元计算运费，计算碎石单价应根据实际情况采用合理的单价。工期延后其它主要材料物价，人工费等上涨厉害，其幅度已超出我单位当时报价合理预见并承担的范围。根据2009年5月13日起实施的《关于适用（中华人民共和国合同法）若干问题的解释（二）》第二十六条之规定以及适用情势变更需满足条件：第一，发生了情势变更的客观事实，通常以为属于合同履行中情势变更事由包括；“（1）商品经济的本质和市场所固有的风险；（2）物价大幅度上升；（3）国家经济政策的变化和对经济的调整；（4）各种经济行政管理措施；（5）国际市场发生大的变化；（6）外国货币大幅度贬值或升值。“第二，情势变更事

由的发生是当事人无法预见的；第三，情势变更事由必须发生在合同成立之后的至合同履行完毕之前这段时间内；第四，情势变理事由的发生导致继续履行合同对一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的。因此，原合同专用条款第六条第23款”合同价款及调整“约定的结算方式不再适用。为此，我单位提出应修正原合同中条款，并签订补充协议，具体意见是：合同价款采用可调价合同的方式确定： 1、定额文件执行2008年《公路工程预算定额》以及相关配套文件。 2、材料单价按照施工期《海南工程造价信息》的加权平均价执行，价格信息缺项者按甲、乙双方以及监理共同确定市场价执行； 3、人工单价按照省建设厅颁布的有关调整文件执行。现将主材用量差价上报（附表）。申请调整概算。 [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]

合同补充协议签订八大要点

合同补充协议签订八大要点合同补充协议签订八大要点补充协议签订八大要点：在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢?补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害：第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。第四要约定物业费、停车费等费用的具体数额，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。第五要约定精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以进口、高级、优质等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，

关于签订补充协议的通知

关于签订补充协议的通知中航长城大地建工集团：我公司于2014年2月10日给贵公司下发停工令，要求贵公司于2014年2月20日前办理好备案登记、报建、《施工许可证》再开工，贵公司至今没有办好。贵公司下发：中航免字2014第019号文件，免去前任合同签订人（项目总负责人），说明贵公司内部管理混乱，在没有征求我公司同意的情况下擅自变更合同签订人，使我公司受到严重影响，为确保本项目顺利完工，经过公司董事会研究决定：自本通知收到（含贵公司项目部）之日起算，5日内委派项目总负责人到我公司签订补充协议，协议主要内容： 1、贵公司5日内不安排项目总负责人来我公司签订补充协议，视为贵公司自动弃权，我公司将解除与贵公司的《建设工程施工合同》。 2、补充协议签订生效之日起算，三日内汇入：安徽国申纺织有限公司账户资金：400万元（其中100万元作为合同履约保证金、300万元作为项目专项资金），该账户乙方使用，甲方监管。财务章两枚，甲乙双方各自保管一枚。 3、补充协议签订生效之日起算15日内，乙方办理好备案登记、报建、交纳相关规费、领取《建筑工程施工许可证》再开工。否则不予开工。工期不予顺延。

4、自2014年2月10日给贵公司下发停工令之日起算，至复工、解除合同。停工费用、机械设备闲置费用乙方承担。工期不予顺延。 5、停工期间，乙方不得施工，乙方如果施工解除合同时工程量不予计取。 6、停工期间，乙方不得采购任何工程材料。停工期间乙方采购的材料，解除合同时，材料乙方退回，装卸费乙方承担。 7、由于贵公司迟迟未领取《建筑工程施工许可证》，致使CFG桩检测完成、基槽完成不能验收，已经严重阻碍施工进度。 8、补充协议签订生效后，上述所例条款1-3条，在规定期限内任何一条乙方不能完成，都视为乙方根本违约，我公司将解除与贵公司签订的《建设工程施工合同》。特此通知！安徽国申纺织有限公司二零一四年二月二十六日送：淮北市建设监理公司、中航国申纺织公租房项目部

交了定金还可以签补充协议吗

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载交了定金还可以签补充协议吗甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

交了定金还可以签补充协议吗定金合同是属于担保形式的一种，目的是担保主合同的签订履行。而补充协议也是属于合同范畴，以双方当事人的意思白治为主，双方只有达成一致意见才能签订补充协议。是否违约要看你们定金合同的约定方式、期限、行为等而定。不管是买二手房还是新房，在签合同时如果遇到问题都是可以签补充协议的。在此我们把以新房为例。近日王先生看好了市区的一套新房, 之前已经交完定金，现在准备签合同买房，销售人员除出具由市国土资源和房屋管理局印制的购房格式合同外，还合订了一份补充协议要求同时签订。翻阅这份补充协议后，王先生认为，一些内容还与格式合同相悖。且补充协议中的大部分内容，都规避了开发商的风险。王先生提出更改补充协议的要求遭到了开发商的拒绝。当询问可否退房并收回定金，销售人员表示，3万多元是定金，如果不同时签订购房合同和补充协议，视为白身放弃购房，定金无法退还。其实补充协议早已成为业内潜规则，很少有人要求更改补充协议，就算要求开发商也不大可能答应。当补充协议的条款与商品房买卖的格式合同发生冲突时，以补充协议约定为准。但权属部门表示，如果购房者有合理需求，既然是补充协议，就可以由购房者和开发商坐下来商谈，并非铁板钉钉，一字不能更改。如果买卖合同不能签订是由于双方对购房合同的条款不能达成一致意见所致，则定金应退还。

增加采购补充协议

合同编号：增加采购补充协议签订地点：签订日期：年月日

增加采购补充协议本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年?月日签订的《xxx合同/协议》(下称"原协议")中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于? 年?月?日共同签署了《xxx合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《xxx合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。合同内容补充部分其它事项说明本协议生效本协议生效后，即成为《xxx合同/协议》不可分割的组成部分，与《xxx合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。甲方(公章)：?????????? 乙方(公章)：法定人代表???????????? 法定人代表 (或授权代表)：??????????(或授权代表)：开户银行：???????????? 开户银行：银行帐号：???????????? 银行帐号：通讯地址：???????????? 通讯地址：联系人：???????????? 联系人：

联系电话：???????????? 联系电话：传??真：???????????? 传真：补充协议编号：______________. 合同编号为：_________________. 买方: 地址: 电话：卖方: 地址: 传真：电话：传真：买卖双方经过友好协商，同意就下列事项签订补充协议(以下简称"协议")，作为对买卖双方于【】年【】月【】日签订的" "合同(合同编号为：【】，以下简称"合同")的修改和补充：一、对合同第【】条的修改如下： 1. 2. 二、对合同第【】条的补充如下： 1. 2. 三、本协议为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。买卖双方之间的一切权利义务以合同及协议中约定的为准。协议内容如与合同内容存在不一致的情形，以本协议内容为准。四、本协议在双方授权代表签字、加盖公司印章后生效。五、本协议一式二份，买卖双方各一份。

合同补充协议签订八大要点(完整版)

合同编号：YT-FS-2807-76 合同补充协议签订八大要点(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

合同补充协议签订八大要点(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。补充协议签订八大要点：在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢?补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要

针对这八个部分来签订补充协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害：第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。第四要约定物业费、停车费等费用的具体数额，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。第五要约定精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以"进口"、"高级"、"优质"等不明确的说明误

合同补充协议签订八大要点

合同补充协议签订八大要点补充协议签订八大要点：在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢?补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害：第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。

第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。第四要约定物业费、停车费等费用的具体数额，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。第五要约定精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以“进口”;、“高级”;、“优质”;等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。第六要约定开发商给购房者办理产权证的具体时间，合同里约定的只是开发商提交材料的时间，目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证，影响购房者行使所有权。第七要约定房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有，开发商使用要经过业委会同意，目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。第八要约定在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的，可以用开发商发布的广告、宣传材料作为相关内容的依据。合同补充协议签订八大要点合同附件陷阱逐个提

费用追加补充协议范本

合同编号：费用追加补充协议范本签订地点：签订日期：年月日

费用追加补充协议范本甲方(全称)：乙方(全称)：本协议中所有术语除非另有说明，否则其定义与双方于年月日，签订合同编号为"合20138"的《建筑业劳务分包合同》以下简称"原合同"中的定义相同。鉴于原合同钢结构部分单价甲乙双方未确认原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上补充合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一：协议内容补充为： 1、工程承包范围： 2、二、本协议生效后，即成为原全同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议中明确所作补充的条款这外，原合同的其余部份应完全继续有效。本协议与原合同有冲突时，以本协议为准。三、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签章之日起生效。甲方：乙方：公章公章法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人签字： 2014 年月日

协议编号：___________ 甲方：___________ 乙方：___________ 甲、乙双方根据浙江省政府采购管理办公室浙政采办字20xx11号《关于做好20xx年第4季度、20xx年第1季度计算机、打印机政府采购协议供货有关事宜的通知》(以下简称《通知》)和的《中标供应商授权函》关于确定为本次计算机协议供货商之一的情况，经甲、乙双方协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供中标产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款。第一条中标货物中标货物的型号、规格、价格、优惠率及调整要求等均与《通知》中的规定保持一致。第二条甲方和乙方舟山市本级国家机关、事业单位和社会团体(以下简称采购单位)与甲方享有同等权力，本协议下述各处所指甲方包含舟山市政府采购中心及采购单位。乙方为中标供应商在本地区确定的协议供货商之一，乙方代表中标供应商履行送货、售后服务、维修及资金结算并承担责任。第三条供货期限及供货对象供货期限：自本供货协议生效之日起至20xx年5月31日止。供货对象：舟山市本级行政事业和社会团体。