延期费用建设工程委托监理补充协议
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________鉴于：1. 甲乙双方于____年__月__日签订了《监理合同》（以下简称“原合同”），合同编号为_____________。
2. 原合同约定的监理服务期限即将届满，但由于项目实际情况，甲方需要延长监理服务时间。
3. 乙方同意根据甲方的要求延长监理服务，并经双方协商一致，决定签订本补充协议。
现甲乙双方就监理合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 双方同意将原合同的监理服务期限自届满之日起延长__个月/__天，延长期自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、延期监理服务内容1. 延期期间，乙方应继续按照原合同的约定提供监理服务，包括但不限于工程质量、进度、投资控制及安全管理等。
三、费用及支付方式1. 延期监理服务的费用为人民币（大写）________元整（￥________），该费用包括但不限于人员工资、差旅费、办公费等。
2. 甲方应在本补充协议签订之日起__个工作日内一次性支付上述延期监理服务费用至乙方指定账户。
四、权利与义务1. 甲乙双方应继续遵守原合同中关于权利与义务的约定，并保证在延期期间履行各自的权利和义务。
五、违约责任1. 如任何一方未能履行本补充协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事宜，均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：___________法定代表人（签字）：___________签订日期：____年__月__日签订地点：________________注：本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
监理合同延期补充协议书
甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），根据工程建设的实际情况，经双方友好协商，一致同意对原合同进行延期补充，特订立本协议，以明确双方的权利义务。
一、延期范围及期限1. 本协议适用于原合同约定的监理服务范围。
2. 原合同约定的监理期限自____年__月__日起延长至____年__月__日。
二、监理服务内容1. 乙方应继续按照原合同约定的监理服务内容，对甲方委托的建设工程项目进行监理。
2. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和规范，对工程建设过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，确保工程质量达到设计要求和规范标准。
三、监理费用及支付方式1. 本协议延期期间，监理费用按照原合同约定的收费标准执行。
2. 甲方应在监理服务开始前支付监理费用总额的50%作为预付款；监理服务完成后，甲方应在收到乙方提交的监理报告及相关资料后10日内支付剩余的50%。
四、双方权利义务1. 甲方应按照本协议约定的期限支付监理费用，确保监理工作的顺利进行。
2. 乙方应按照原合同约定的监理服务内容，认真履行监理职责，确保监理质量。
3. 双方应遵守国家相关法律法规、行业标准和规范，共同维护工程建设的合法权益。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。
工程监理延期补充协议
合同编号：工程监理延期补充协议签订地点：签订日期：年月日工程监理延期补充协议就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议:一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求:(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
监理延期补充合同协议书
甲方（监理单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《监理合同》（以下简称“主合同”），为了明确监理工作延期事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因及期限1. 延期原因：由于（具体原因，如：天气原因、设计变更、施工方原因等），导致监理工作无法按原合同约定的时间完成。
2. 延期期限：根据实际情况，监理工作延期期限为__天。
二、监理工作内容1. 甲方在延期期限内，应继续履行主合同约定的监理职责，确保工程质量、进度和安全。
2. 甲方应按照延期后的监理计划，对工程进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术、质量、进度等问题，确保工程顺利进行。
三、费用调整1. 由于监理工作延期，甲方在延期期限内产生的费用（如：人员工资、差旅费等）由乙方承担。
2. 甲方应在延期期限结束后，向乙方提交延期期间的费用清单，乙方应在收到清单后__日内支付相应费用。
四、其他事项1. 甲方在延期期限内，应按照主合同约定的方式和标准，向乙方提供监理报告、监理日志等文件。
2. 双方应保持良好的沟通，及时解决监理工作中出现的问题。
3. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
五、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议的有效期限为主合同约定的监理期限加上延期期限。
3. 本补充协议期满后，如无其他约定，主合同自动终止。
4. 如因故需要终止本补充协议，双方应提前__日书面通知对方，并协商解决相关事宜。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________备注：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程监理服务延期合同
工程监理服务延期合同合同编号：_____________甲方（业主）：_______________乙方（监理单位）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了工程监理服务合同（以下简称“原合同”），由于工程项目的需要，现双方同意对原合同的服务期限进行延长，特此签订本延期补充合同（以下简称“本合同”）。
一、延期服务内容1. 乙方将继续按照原合同的条款为甲方提供工程监理服务，包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、安全监督等。
2. 乙方应确保延期期间的监理服务质量不低于原合同规定的标准。
二、延期服务期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、延期费用1. 甲乙双方经协商一致，同意按照原合同约定的监理费用标准，按实际延长的服务时间计算延期费用。
2. 甲方应在合同延期生效后的____个工作日内支付乙方____%的延期费用作为预付款，余款在服务期满后结算。
四、违约责任1. 如甲方未按时支付延期费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。
2. 如乙方未能提供符合约定标准的监理服务，应按照原合同的违约条款承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本合同是对原合同的有效补充，与原合同具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，按照原合同的相关条款执行。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_________ 法定代表人或授权代表签字：_________ 签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
工程监理合同延期补充协议
工程监理合同延期补充协议一、协议名称《工程监理合同延期补充协议》二、协议内容1. 原合同基本信息甲方（业主）：__________乙方（监理单位）：__________原合同编号：__________原合同约定的工期：自____年___月___日至____年___月___日2. 延期原因由于以下原因，甲乙双方同意对原合同进行延期：a) 天气原因，如暴雨、雪灾等不可抗力因素；) 施工图纸、设计变更等技术原因；c) 施工现场安全事故、质量问题等管理原因；d) 其他原因，如政策调整、市场变化等。
3. 延期期限甲乙双方经协商一致，同意将原合同工期延长至____年___月___日，共计延长___天。
4. 延期费用a) 乙方应根据实际延长的工期，按照原合同约定的监理费用标准，计算并收取延期费用； ) 甲方应在收到乙方出具的延期费用发票后，按照约定的支付方式及时支付延期费用；c) 如甲方未按约定支付延期费用，乙方有权暂停履行监理职责，直至甲方支付完毕。
5. 其他事项a) 本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效；) 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份；c) 本补充协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议予以明确；d) 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。
三、签署日期及地点本补充协议于____年___月___日在______签署。
甲方（业主）：__________ 乙方（监理单位）：__________法定代表人：__________ 法定代表人：__________委托代理人：__________ 委托代理人：__________联系电话：__________ 联系电话：__________地址：__________ 地址：__________邮编：__________ 邮编：__________。
监理延期补充合同协议书
监理延期补充合同协议书甲方：监理单位乙方：施工单位丙方：建设单位为了规范双方在工程施工过程中的合作关系，确保项目顺利进行，特就延期补充合同事宜作出如下约定：一、延期原因1.1 由于工程施工过程中出现不可抗力等特殊情况，造成工期延误。
1.2 由于建设单位设计变更、拨款延期等原因导致工程进度受阻。
1.3 其他因素导致工程无法按原计划完成。
二、延期规定2.1 双方同意将原定完成日期延期至（具体日期），延期期间为（具体天数）。
2.2 在延期期间，双方应共同努力，协调解决导致工期延误的原因，尽快恢复工程施工进度。
2.3 延期期间，监理单位应加强对施工单位的监督，确保施工质量和安全。
三、延期补偿3.1 由于延期原因造成的额外工程费用，应由建设单位支付，具体费用由各方协商确定。
3.2 如果因其他原因导致延期，责任方应承担相应的经济损失。
3.3 双方同意在签订本协议后的工程款支付顺序中，将工程延期造成的费用列为优先支付项目。
四、工程完工验收4.1 延期期满后，双方应及时进行工程完工验收。
4.2 如发现工程存在质量问题或安全隐患，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、其他约定5.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收日止。
5.3 本协议如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：日期：年月日以上为监理延期补充合同协议书，特此签订并遵守各项约定。
希望双方能够共同努力，顺利完成工程建设任务。
2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则
2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议主体1.2 协议范围说明2. 工程延期2.1 延期情况说明2.2 延期申请流程2.3 延期批准流程2.4 延期相关责任3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明3.2 赔偿申请流程3.3 赔偿审批流程3.4 赔偿金额计算方式4. 延期与赔偿计算方式4.1 延期天数计算4.2 赔偿金额计算5. 工程进度管理5.1 工程进度报告5.2 工程进度监控5.3 工程进度调整6. 合同变更6.1 变更情况说明6.2 变更申请流程6.3 变更批准流程7. 违约责任7.1 延期违约责任7.2 赔偿违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构9. 合同解除9.1 解除条件9.2 解除流程10. 合同效力10.1 合同生效条件10.2 合同有效期11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用12.1 适用法律12.2 法律解释13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 签署主体14. 附件14.1 附件清单14.2 附件内容说明第一部分：合同如下：1. 协议范围1.1 协议主体甲方：工程有限公司乙方：监理有限公司1.2 协议范围说明本补充协议适用于2024年度监理合同，主要内容包括工程延期与赔偿细则。
2. 工程延期2.1 延期情况说明工程延期指因乙方原因导致工程进度延期的情况。
2.2 延期申请流程乙方应在延期情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面延期申请。
2.3 延期批准流程甲方应在收到乙方延期申请后的10个工作日内审批，并将审批结果通知乙方。
2.4 延期相关责任乙方应承担因延期导致的直接经济损失，并向甲方支付违约金。
3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明工程赔偿指因乙方原因导致工程质量、安全等问题，需要向甲方支付的赔偿。
3.2 赔偿申请流程乙方应在赔偿情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面赔偿申请。
工程延期补充协议（通用5篇）
工程延期补充协议（通用5篇）工程延期补充协议篇1甲方：________________乙方：________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元，编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：________________乙方：________________日期：________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。
工程延期补充协议书范本(精选2024)
工程延期补充协议书范本（精选2024）
（二）
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
鉴于甲乙双方依据《工程合同书》（合同编号：）签订了一份工程合同，就合同中指明的工程项目进行合作，并且合同中约定了工程完成的时间节点。
一、延期原因
1.延期原因的详细描述与证明：
（举例：由于新冠肺炎疫情的爆发，政府出台了相关防控措施，导致工地停工，无法按原计划完成工程。
相关部门出具的停工通知和延期要求已经提供给甲方。
）
二、延期期限
1.原计划完工时间：（原合同规定的工期）
2.延期后的完工时间：（延期后的工期）
三、延期补偿方式
a.劳务费用
b.材料费用
c.设备租赁费用
d.运输费用
e.员工延期工资和福利费用
f.其他经乙方合理申报并经甲方审核认可的费用
2.延期期间的工期管理费用由乙方承担。
四、延期补偿支付方式
1.甲方应当及时支付延期补偿费用。
2.延期补偿费用的支付方式：银行转账。
3.乙方提供相关发票和费用清单后，甲方将在收到相关材料的5个工作日内支付延期补偿费用。
五、争议解决
1.本协议履行过程中产生的争议，甲乙双方将通过友好协商方式解决。
如果协商不成，可以向相关法律机构提起诉讼。
六、其他事项
1.除非经过双方书面协议，本协议的内容不可撤销。
2.本协议不影响原工程合同的其他约定，若产生冲突，应以本协议为准。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：签字：
日期：
乙方（盖章）：签字：
日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
委托监理补充协议书
委托方（甲方）：宿迁海胜置业有限公司
监理方（乙方）：宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司根据2010年10月31日委托方和监理方签订的“建设工程委托监理合同”及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下共识，以便共同遵守。
一、监理方的工作范围及所监理的工程概况如下:
1、工程名称：宿迁市华阳公寓一期工程
2、工程地点：宿迁市宿城区幸福北路
3、工程规模：约5000万元人民币。
二、有关条款：
第一条本协议书适用的法律及监理依据：
1、现行国家、省、市有关工程建设法律、法规、标准；
2、设计文件、图纸、资料；
3、与本工程相关的第三方合同；
4、委托监理合同。
第二条监理范围和监理工作内容：
1、施工图范围内房屋建筑工程；
2、施工过程的质量控制、进度控制、投资控制，合同、信息管理、
档案资料管理。
第三条委托人如不能在工程资料归档前支付清所有合同内监理费和监理延期费用，监理人有权拒绝交付工程监理资料。
第四条根据监理合同“第三部分．专用条件．第三十九条第3项”之规定:施工单位法定正式开工日期为2011年3月18日，主合同工期为12个月，监理服务期限为主合同工期，即监理服务期限为12个月，服务期限截止日期为2012年3月18日。
监理延期费用从2012年3月19日开始计算。
委托人同意按以下的计算方法与金额，支付监理人的延期费用报酬：
1、2012年3月19日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。
2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月支付人民币（大写）壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。
第五条双方同意用人民币支付报酬。
第六条监理延期费用支付方法和支付时间。
1、2012年3月18日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包
括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。
该延期费用在2013年3月31日前支付完毕。
2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月10日前支付人民币(大写)壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。
3、合同内监理费支付数量和方法仍然按照原监理委托合同执行（2010年10月31日签订）。
第七条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。
协商不成时，双方同意向宿城区人民法院起诉。
第八条其它
1、委托人向监理人承诺，按照本补充协议注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理延期费用。
2、本补充协议自2012年3月19日开始实施，至本工程所有工程资料归档之日完成。
3、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力；工程完工，工程所有资料归档完成，合同内监理费和监理延期费用支付完毕，本补充协议及原监理委托合同同时失效。
委托人：（签章）监理人：（签章）法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
签定地址：宿迁海胜置业有限公司。