土方施工承包合同(完整版)
土方工程承包合同范本5篇
土方工程承包合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1土方工程承包合同范本合同编号：甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方承包甲方工程土方工程项目达成如下协议：一、项目名称：土方工程承包项目。
二、项目地点：（具体地址）。
三、项目内容：乙方承包甲方土方工程项目，包括但不限于土地平整、挖土、填土、边坡保护等工程内容。
四、项目工期：工程开始日期为（具体日期），预计工期为（具体天数）天/月，具体工期双方另行商议确定。
五、项目价格：总承包价为人民币（金额大写），具体价格包括材料费、人工费、设备费等费用，并按照实际工程量结算。
工程量计量单位为（具体单位）。
六、付款方式：乙方可按进度或阶段结算，并在验收合格后，由甲方按照双方约定的付款方式及时支付工程款。
七、保证金：乙方应按合同总价的（具体比例，一般为5%～10%）支付保证金给甲方。
保证金将在工程竣工并经验收合格后按照合同规定的比例退还给乙方。
八、管理及责任：乙方须配备专业的施工管理团队，并负责工程的质量、安全和进度。
如因乙方原因导致工程质量、安全或进度问题，乙方将承担相应的责任。
九、违约责任：如一方未履行合同规定的义务或者不符合双方约定的条件，均构成违约，违约方应向对方承担违约责任。
十、争议解决：因合同履行发生的争议，甲乙双方协商解决；协商不成的，可通过诉讼、仲裁等方式解决。
十一、本合同自双方签字盖章起生效，至工程竣工验收结算完毕止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
【备注】：具体合同内容应根据实际情况进行调整，双方在签订合同前应仔细阅读并确认合同内容，确保双方权益。
篇2土方工程承包合同范本甲方（承包方）：__________ 公司乙方（发包方）：__________ 公司根据《中华人民共和国合同法》和有关土方工程施工管理规定，甲乙双方经友好协商，就_______（工程名称）、位于_______（工程地址）的土方工程承包事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 发包方是土地使用权方或项目开发商，享有工程项目的所有权、使用权或开发权，有权委托承包方进行土方工程。
土石方工程承包合同精选版（5篇）
土石方工程承包合同精选版甲方：_____ 乙方：_____因甲方需要，委托乙方承建土石方工程，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立协议并共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____二、工程承包方式工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料（双包）承包方式。
三、工程范围及内容按工程量清单所列内容。
主要包干内容有：_____清表、清淤、挖方（爆破）、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟（井）、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清平等。
四、工期合同工期为90个日历天。
五、质量标准符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的要求，达到合格工程标准。
甲方：_____ 乙方：____年____月____日土石方工程承包合同精选版（二）甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。
双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：第一条：工程内容运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。
第二条：工程承包运输时间价款及付款方式1、工程时间为____年，即____年____月____日到____年____月____日。
2、单价以本工程单趟运距为1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税价）。
3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。
4、付款方式：日清月结。
第三条：燃油费用甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。
（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。
第四条：甲方的权利与义务1、甲方负责工程爆破。
2、甲方统一管理、调度和指挥。
土方工程承包合同的范文5篇
土方工程承包合同的范文5篇篇1发包方：【发包方全称】（以下简称甲方）承包方：【承包方全称】（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的土方工程达成以下协议，以资共同遵守。
一、工程概况与承包方式1. 工程名称：【工程名称】。
2. 工程地点：【工程地点】。
3. 工程内容：【具体工程内容描述，包括但不限于土方挖掘、运输等】。
4. 承包方式：采用乙方包工方式，即包人工、包施工工具及运输车辆等。
甲方提供主要设备和材料。
乙方负责土方挖掘、运输等工作。
二、工程期限本工程自合同签订之日起【具体开工日期】开始施工，工期为【具体工期天数】天。
如有特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币【总金额汉字大写】元整（￥【总金额数字小写】元）。
实际支付按实际完成工程量计算。
2. 付款方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付节点和比例为：开工前支付总造价的【比例】作为预付款；工程进度过半时支付总造价的【比例】；工程完工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行有关建筑施工及验收规范及施工图纸与技术资料要求，精心组织施工，确保工程质量。
2. 工程验收依据国家现行相关规范进行验收，确保土方工程达到约定的标准。
如未达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
验收过程中如存在争议，双方应友好协商解决。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、安全施工及文明施工要求乙方应严格遵守安全操作规程，落实各项安全措施，确保施工安全。
同时，乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
六、甲方责任及权利1. 甲方负责提供施工图纸及技术资料，协调与其他施工单位的关系。
2. 甲方负责现场监督管理，确保工程进度和质量。
如发现乙方存在违规行为或施工质量问题，甲方有权要求乙方整改或解除合同。
土方工程承包合同的范文5篇
土方工程承包合同的范文5篇第1篇示例：土方工程承包合同范本甲方：（委托方名称）地址：电话：法定代表人：（负责人姓名）身份证号码：鉴于甲方拟对所在地进行土方工程，为保证工程质量及进度，经甲、乙双方友好协商，特拟订立本土方工程承包合同，具体内容如下：一、项目名称：土方工程承包项目。
二、项目地点：（项目地址）三、项目内容：土方工程施工，包括场地清理、平整、填方、挖方等。
四、工期：自合同签订之日起，乙方须于（具体时间）内完工。
五、工程价款及支付方式：甲方应支付给乙方工程价款为人民币元整。
支付方式分为两次，第一次支付工程开工时的50%作为预付款，第二次支付工程竣工验收合格后的50%。
六、工程保质期：乙方承诺工程保质期为（具体天数），在此期间内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
八、违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
九、争议解决：本合同争议由双方友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
十、其他约定：双方还可根据实际情况另行约定。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容由甲方与乙方协商制定，自双方签字之日起生效。
愿本土方工程承包合同能够顺利执行，互惠互利，共同促进工程进展。
第2篇示例：土方工程承包合同范文甲方：_______________（甲方名称）乙方：_______________（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方在平等自愿、诚信合作的基础上，就甲方委托乙方进行土方工程承包事宜达成如下协议：一、项目名称本合同所涉及的土方工程项目名称为：_______________。
二、项目地点三、工程范围及内容1. 乙方承接本项目的具体范围包括：土石方开挖、填方、平整、压实等土方工程内容。
2. 乙方应按照甲方的要求，在规定时间内完成土方工程，并确保工程质量符合相关标准和要求。
3. 乙方应按照合同约定的施工进度和施工方案进行施工，并保证施工安全。
土石方工程承包合同（5篇）
土石方工程承包合同本土石方工程承包合同（下称“本合同”）由承包人（下称“甲方”）与发包人（下称“乙方”）双方共同订立，按以下条款履行。
一、项目概况1. 项目名称：土石方工程承包项目2. 项目地点：（具体地址）3. 项目范围：土方开挖、填筑、边坡处理等土石方工程4. 项目工期：（具体工期）二、甲方权利与义务1. 完成工程项目的设计、施工，并负责工程质量的控制和整体管理；2. 按计划向乙方提供所需的机械、工具和设备；3. 为工程施工期间提供必要的安全措施，确保工程施工安全；4. 向乙方支付工程款项；5. 确保工程施工中的环境保护和文明施工。
三、乙方权利与责任1. 根据甲方提供的项目资料进行施工，并保证按照施工图纸和规范进行施工；2. 协助甲方完成工程项目的设计、施工，并提供技术支持；3. 对工程施工过程中出现的问题，及时采取补救措施，确保工程质量；4. 做好工程施工期间的安全生产工作，保证现场施工安全；5. 按照甲方要求开展施工进度和质量的报告，及时向甲方汇报工程进展情况；6. 保护施工现场周边环境，确保文明施工。
四、工程款项支付方式1. 工程总价为（具体金额）；2. 工程款项支付方式为分期支付；3. 第一期支付金额为总工程款的30%，甲方在第一期支付前提供施工所需的资金。
五、变更与索赔1. 若甲方需要对工程设计和施工计划进行变更，应及时向乙方提出，并支付相应的费用差额；2. 若乙方在工程施工过程中遇到甲方提供的资料不准确或不完整，导致施工不能按计划进行，乙方有权向甲方提出索赔；3. 若甲方需要变更合同约定的范围、内容或工期，应与乙方协商一致，并支付相应的费用差额。
六、合同终止1. 本合同在以下任一情况下终止：a) 甲方或乙方提前通知对方解除本合同；b) 甲方或乙方严重违反本合同约定；c) 因不可抗力因素，导致工程无法正常施工。
2. 合同终止时，双方应进行工程款结算，并处理合同履行过程中的问题。
七、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议时，应友好协商解决。
土石方承包合同范本(17篇)
土石方承包合同范本（17篇）土石方承包合同范本（精选17篇）土石方承包合同范本篇1甲方(全称):乙方(全称)经甲乙双方协商，甲方将成都资阳工业发展区起步区给水工程土石方项目承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：一. 工程名称：成都资阳工业发展区起步区给水工程土石方项目二. 工程地点：卫星村6组与八大八队交界三. 工程内容：乙方负责土石方开挖、爆破、回填、运送到甲方指倒料场、倒料场清理碾压、沿线道路清扫等工作。
四. 工程量计算：以甲乙双方测量员实际测量为准五. 工程工期：六. 结算方式：以现场实际方量，按13元/ m3计算。
乙方进场一周后，甲方支付元;乙方进场完工后，甲方支付50℅;工程完工八个月后，甲方结清全部费用，甲乙双方互不拖欠。
七. 甲方责任：1. 甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督，掌握高程，指定乙方开挖及回填的深度。
2. 工程开工后，甲方单方面要求乙方退场，所造成的损失由甲方承担。
3. 因自然灾害无法施工或由甲方赶工造成的事故的，所造成的损失由甲方承担。
七、乙方责任：1. 工程开工后，乙方中途退场，造成的损失由乙方承担。
2. 工程施工中，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方承担。
八、本工程所产生的税费由甲方承担。
九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
十、如有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方(盖章)电话：年月日乙方(盖章) 电话：年月日土石方承包合同范本篇2发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国安全生产法、矿产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法等相关法律规定为法规依据，遵循平等自愿、合法、公平和诚实守信的原则，甲方将奇台露天煤矿土方、剥离承包给乙方，为明确双方职责，订立本合同。
一、施工概况：1、工程名称：2、工程地点：3、施工单价：挖运土方在公里之内每立方计价，挖煤公里内每吨计价。
土方工程承包施工合同(汇总10篇)
土方工程承包施工合同（汇总10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土方工程承包施工合同（汇总10篇）土方工程承包施工合同第1篇发包方：(简称甲方)______________承包方：(简称乙方)______________依据《中华人·民共·和国经济合同法》和工程所在地有关政策、法规，结合本工程实际情况，签约各方都本着公平、公正、诚实信用的合作宗旨，经过友好协商，达成如下承包施工条款，以资共同信守。
土方工程承包合同范本5篇
土方工程承包合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1土方工程承包合同范本甲方（施工单位）：__________（盖章）______________法定代表人（签字）：__________乙方（承包单位）：__________（盖章）______________法定代表人（签字）：__________为明晰双方权利与义务，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就__________土方工程的承包事宜达成如下协议：一、工程名称及地址：1. 工程名称：__________2. 工程地址：__________二、工程内容：本工程承包包含以下内容：1. 土方开挖；2. 土方填方；3. 土石方运输；4. 工程附属土方工程。
三、施工期限：1. 合同签订后，乙方应按照甲方的施工计划，对工程进行合理有序的土方工程施工，完成工程进度。
四、质量要求：1. 乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保土方工程的质量符合国家标准和规定。
五、施工进度：1. 乙方应按照甲方的施工计划，合理安排土方工程的施工进度，确保工程能够按时交付。
六、工程价款：1. 本工程的总价款为__________（大写）__________元整。
2. 工程价款的支付方式为：分期支付。
具体支付时间及金额另行商定。
七、违约责任：1. 任何一方违反合同规定而导致工程质量问题或施工延误的，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应按照合同规定向对方承担相应的违约金，具体数额另行商定。
八、争议解决：1. 甲乙双方因履行本合同发生争议的，应协商解决。
协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
九、其他事项：1. 本合同正本一式__________份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上内容经双方认真阅读并确认无误后签署生效。
甲方（盖章）：__________（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________（签字）：__________日期：__________（以下空白）本土方工程承包合同自甲乙双方签署之日起生效，期满后自动失效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土方施工承包合同
甲方：____________________________
乙方：____________________________
经甲乙双方友好协商，在双方平等互利的基础上，依据<<中华人民共和国经济合同法>>和规定合同法中（承包合同）的有关条款，就甲方包给乙方工程有关事宜达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包方式：固定单价
第二条：工期进度
本工程乙方的施工进度必需满足甲方总进度的要求，必须保证在20 年月日之前完成，如因乙方原因造成甲方下道工序的延误，所引起的一切损失由乙方承担，同时无条件接受甲方500元/天的罚款。
第三条：合同价款
土方单价为元/m³，具体数量据图纸计算，此单价包含进度4元/ m³，质量4元/ m³，安全文明施工2元/ m³，如乙方施工进度，质量，安全文明施工不能满足甲方要求，则按以上标准给予扣除，并无条件承担甲方的处罚，工程完工后按实际发生进行结算。
若乙方中途无故停工超过12小时或擅自退场，应承担由此带来的一切损失，甲方只按其已完工程量的60%予以结算并清退出场。
3. 2 承包单价中考虑了施工现场的不利因素，并包含了工程难度系数及一切取费；承包单价中包含以下相关的工作内容：
3.3工程施工进行到总工程量50%时，甲方支付乙方工程款的20%，进行到80%时支付到工程款50%，工程完工经甲方人员验收合格后，10天之内一次性付
清乙方所有工程款。
如甲方不按规定时间支付，按500元/天赔偿乙方损失，直到付清为止。
四：甲方责任
4.1施工现场内与业主及其它标段保持沟通确保乙方人员机械进出入道路畅通和施工必须操作面，确保工程顺利进行。
4.2负责现场人员机械的施工任务交底。
4.3甲方无偿为乙方人员提供工具房和宿舍。
4.4甲方负责测量高低和清土责任。
第五条：乙方责任
5.1根据施工现场的条件和甲方的要求，按时按期完成甲方要求工程，听从甲方工作人员统一安排和指挥。
5.2乙方承担由于操作人员操作失误或设备本身问题引发的人员伤亡、桩位偏移较大、断桩等事故带来的安全责任、经济责任和法律责任。
第六条：本合同在执行过程中，如发生争议双方可协商解决，如协商不成可向X仲裁委员会申请仲裁解决。
第七条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。
如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。
具有同等法律效力。
甲方： 20 年月日
乙方： 20 年月日。