水电消防安装工程劳务合同
劳务分水电消防包合同范本
劳务分水电消防包合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方工程的水电消防劳务分包事宜达成一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：1. 水电安装工程：包括所有土建面积内的强电、弱电、给排水及消防管道安装工程。
2. 消防系统安装：包括消防喷淋、消防栓、消防报警系统等设备的安装和调试。
3. 施工期间临时用水、用电安装检测。
四、工期要求：乙方必须在年月日前竣工。
乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、工程承包方式：本工程劳务分包费用为人民币元（大写：人民币整）。
此费用包括人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、管理费等一切施工相关费用。
六、付款和结算方式：1. 工程开工前，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。
2. 工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%。
3. 工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价的20%。
4. 剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
七、质量标准：1. 乙方必须按照我国相关法律法规、施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工。
2. 乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。
3. 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。
八、安全责任：1. 乙方必须遵守安全生产法律法规，严格执行施工现场的安全规章制度。
2. 乙方应负责施工现场的安全防护，确保施工过程中的人身安全和设备安全。
3. 乙方应对施工过程中的安全事故负责，并承担相应法律责任。
九、违约责任：1. 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金为合同总价的千分之五。
2. 甲方未按照约定时间支付劳务费的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款项的千分之五。
水电消防包工合同范本
水电消防包工合同甲方（发包方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________鉴于甲方需要进行水电消防安装工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不限于水电安装、消防系统安装、调试及验收等。
第二条承包范围乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求，完成以下工作：1. 电气安装：从供电部门给电表后至每层每户分配电箱的安装。
2. 给排水安装：包括室内外给排水管网的预埋及安装。
3. 消防安装：消防栓给水系统、消防喷淋系统、消防自动报警系统等的安装和调试。
4. 其他：甲方另行书面指定的工作内容。
第三条工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币_____________元。
2. 甲方应在乙方进场开工后____天内支付总造价的____%作为预付款。
3. 甲方根据工程进度按月支付进度款，工程完工后支付至总造价的____%。
4. 剩余____%作为质量保证金，质保期满无质量问题后支付。
第四条施工质量要求乙方必须严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量。
第五条工程期限本合同工程自____年____月____日起至____年____月____日止。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。
第七条不可抗力由于不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，双方可协商解除合同，不承担违约责任。
第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
水电消防的劳务合同(实用5篇)
水电消防的劳务合同（实用5篇）水电消防的劳务合同第1篇发包单位：________(以下简称甲方)承包单位：________(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。
为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
第一条：承包方式采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条：承包内容及承包价格1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：(1)层以上给水立管安装(改装)。
(2)排水管道改装或安装。
(3)卫生间给排水管道安装(4)其他零星增加工程。
2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。
3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。
4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏；如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。
第三条：付款方式每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。
若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。
第四条：材料供应与管理本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。
乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。
管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。
严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。
消防安装工程劳务分包协议范本(6篇)
消防安装工程劳务分包协议范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、结构类型：四、层数：五、建筑面积：按实际面积计算第二条承包方式本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。
按建筑面积元/平方米计算。
（包括人工费及施工辅材、中小型机械等）。
建筑面积按____年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。
第三条承包范围按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：一、电气工程1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。
2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。
3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。
二、水暖工程1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。
2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。
3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。
4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。
5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。
6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。
三、其它部分临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。
现场安装材料棚的搭拆。
水电消防安装合同范本
水电消防安装合同范本合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方需进行水电消防系统的安装工作，乙方具备相应的资质和能力提供此类服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同项目与范围1. 本合同所涉及的项目为位于________（地址）的________（建筑名称）的水电消防系统安装工程。
2. 工程内容包括但不限于室内外给排水、电力布线、照明、插座、开关、消防报警、喷淋系统等设施的安装调试。
3. 乙方负责按照国家相关标准和规范完成上述工程内容，并保证施工质量满足验收标准。
二、工程质量与要求1. 乙方应严格按照国家有关水电消防安装的标准和规范执行工作，确保工程质量达到国家规定的质量标准。
2. 所有安装材料必须符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
3. 工程完工后，须通过甲方或第三方专业机构的验收。
三、工程期限1. 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知对方，并由双方协商确定新的工期。
四、合同价款与支付方式1. 本工程总价款为人民币（大写）________元整（￥_______）。
2. 付款方式：预付款为总价款的30%，工程进度款按节点支付，尾款在工程验收合格后结清。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题，应按约定支付违约金。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，所作补充条款与本合同具有同等效力。
消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】
消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、工作计划、策划方案、合同协议、条据文书、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, work plans, planning plans, contract agreements, documentary evidence, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】消防安装工程劳务合同范本篇1甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程住址：工程名称：工程内容：二、承包价格1、室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。
水电安装劳务合同简易版(5篇)
水电安装劳务合同简易版甲方：_____（发包人）乙方：_____（承包人）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。
甲方现将深州新城A区4#、5#、6#、7#楼的水电暖安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：深州新城A区4#、5#、6#楼、7#楼。
2、工程地点：河北深州3、工程质量标准：优良4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）二、承包范围1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。
乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0.000以下及以上的给排水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。
在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和安全管理资料及竣工图的整理，待竣工后按海南省现行的归档格式提交给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
三、工期工期自____年____月____日开始，至____年____月____日竣工，总工期为天。
工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。
若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。
四、承包单价按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为元/M2（±0.000以下不得计算）。
本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。
消防水电施工合同范本(4篇)
消防水电施工合同范本工程承包人(以下简称甲方)：__________劳务分包人(以下简称乙方)：__________鉴于甲方与建设单位已经签署____建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况工程项目：____________________________________________________;分包工程名称：__________施工分包范围：__________项目部临时工程主要施工内容包括：__________、____、____、____、____。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。
二、承包内容：本工程(____楼，建筑面积约平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。
三、承包范围：1)给排水工程：①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。
2)电气照明工程：①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装，所有强电、弱电的安装)，工地临时用电线路及灯具的安装。
3)消防工程：设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。
四、工程验收：本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。
如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。
未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。
消防水电工程劳务合同范本(通用)
消防水电工程劳务合同范本(通用)甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行消防水电工程劳务事宜,达成如下合同:第一条工程概况1.1工程名称:[工程名称]1.2工程地点:[工程地点](1)消防系统安装、调试及验收;(2)水电安装、调试及验收;(3)其他与消防水电工程相关的劳务工作。
1.4工程期限:[工程期限]第二条甲方权利义务2.1提供必要的施工图纸、技术规范和施工方案,并对乙方进行技术交底;2.2提供施工所需的材料、设备和工具,并确保其符合国家标准和施工要求;2.3提供施工所需的场地、水源、电源等条件,并确保其安全、畅通;2.4按照约定支付劳务费用;2.5协助乙方办理相关手续,包括但不限于施工许可证、验收手续等;2.6监督乙方施工质量和进度,并及时提出整改要求;2.7保护乙方合法权益,不得无故拖欠劳务费用。
第三条乙方权利义务3.1严格按照施工图纸、技术规范和施工方案进行施工,确保施工质量;3.2严格按照约定的工作内容和工作量进行施工,确保施工进度;3.3严格按照国家标准和施工要求使用材料、设备和工具,确保施工安全;3.4严格按照约定的时间节点提交施工进度报告和验收报告;3.5严格按照约定的劳务费用标准进行收费,不得擅自增加收费项目或提高收费标准;3.6严格按照相关法律法规和规章制度进行施工,确保施工合法;3.7保障施工人员的安全和合法权益,不得拖欠工资、社会保险和福利待遇。
第四条劳务费用4.1劳务费用包括:施工人员工资、社会保险和福利待遇、施工所需的材料、设备和工具费用、施工管理费用、利润等;4.2劳务费用总额为:人民币[劳务费用总额]元;4.3劳务费用支付方式为:按照施工进度和验收结果分期支付;4.4劳务费用支付期限为:每期支付期限为验收合格后[支付期限]天内。
第五条违约责任5.1甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务,如一方违约,应承担违约责任;5.2如乙方未按照约定的时间节点提交施工进度报告和验收报告,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金标准为:人民币[违约金标准]元/天;5.3如乙方施工质量不符合约定,甲方有权要求乙方返工,并要求乙方支付返工费用,返工费用标准为:人民币[返工费用标准]元/平方米;5.4如乙方未按照约定的时间节点完成施工,甲方有权要求乙方支付逾期违约金,逾期违约金标准为:人民币[逾期违约金标准]元/天;5.5如甲方未按照约定支付劳务费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,逾期付款违约金标准为:人民币[逾期付款违约金标准]元/天。
消防工程水电安装劳务分包合同
消防工程水电安装劳务分包合同随着城市建设的不断发展，消防工程的重要性日益凸显。
消防工程涉及到人们的生命财产安全，因此在施工过程中必须严格按照相关法规和标准进行设计、施工和验收。
而在消防工程的水电安装中，劳务分包合同起着至关重要的作用。
首先，我们来了解一下消防工程水电安装劳务分包合同的基本概念。
劳务分包合同是指总包单位将工程中的某些特定工作项或者某些专业工作项委托给其他单位进行施工，这些单位即为劳务分包单位。
在消防工程中，水电安装是其中一个重要的工作项，因为它涉及到消防设施的正常运行和使用。
消防工程水电安装劳务分包合同的内容主要包括以下几个方面：1. 合同的签订和履行：合同的签订是劳务分包合同的首要步骤，双方应在合同中明确各自的权利和义务，并约定好合同的履行期限、工作范围、工作进度等重要事项。
同时，合同还应包括违约责任、索赔和争议解决等方面的条款，以确保合同的有效履行。
2. 劳务分包单位的资质和能力：消防工程的水电安装需要专业的技术和经验，因此劳务分包单位必须具备相应的资质和能力。
在合同中，总包单位应要求劳务分包单位提供相关的资质证书和业绩证明，以确保其具备承担水电安装工作的能力。
3. 工程的施工和质量控制：劳务分包单位在进行水电安装工作时，必须严格按照相关的设计图纸和规范进行施工，确保工程的质量。
在合同中，总包单位应明确要求劳务分包单位按照相关的施工规范和验收标准进行工作，并设立相应的质量控制措施和验收机制。
4. 工程的进度和安全管理：消防工程的水电安装需要按照工期进行施工，因此劳务分包单位必须合理安排工作进度，并及时报告工程进展情况。
同时，在施工过程中，劳务分包单位还必须严格遵守相关的安全规定，确保工程的施工过程安全可靠。
5. 合同的变更和索赔：在消防工程水电安装的过程中，由于各种原因可能会出现合同变更的情况。
在合同中，总包单位和劳务分包单位应约定好变更的程序和条件，并明确变更后的工作范围、工期和报酬等方面的内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
水电消防安装工程劳务合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
水电消防安装工程劳务合同
篇一：水电消防安装工程劳务合同同
水、电、消防安装工程劳务分包合同
工程名称：工程地址：发包方：承包方：
二0 一六年月日
水、电、消防安装工程劳务承包合同
发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工
现场的具体情况，甲方将该工程：深圳市龙华新区松园股份
合作公司公寓楼工程水、电、消防预埋及安装（管件吊模、
防水处理）劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以
下协议条款。
第一条工程概况
建设单位名称：
工程名称：公寓楼
结构类型：剪力墙结构
建设地点：
建筑面积（水、电、消防安装）：平方米，最终以土建竣工实际建筑面积为准。
第二条承包方式与范围
一、承包方式：
1、包工、包质虽、包小型工具、包工期、包验收、包安全、包文明施工。
2、乙方负责按照国家规定、规范以及施工图中和项目
部的要求施工。
二、承包范围：
1、给排水安装：给水管安装到住户、排水管安装到化粪池（检查井的砌体安装、抹灰）、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装、铸铁管防腐等。
2、电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线（楼梯、
公共通道）、桥架安装、电箱的安装，防宙接地、灯具安装，室内开关插座的安装（楼梯、公共通道）等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等
3、弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。
4、水电测试、试通水、试通电等。
5、消防安装：套管预埋、安装、测试（标准层）及标
准层以下的预埋和转换层主管的连接。
第三条工期要求
1、乙方必须满足甲方的工期要求，在规定的时间内完成全部的承包范围工作，若因乙方组织等原因拖延工期或无
故停工，每天处以罚款人民币1000元，乙方不得有异议。
（详见施工进度计划网络图）
2、按甲方要求的进度计划进行施工，工期紧依甲方与建设单位签订合同条例、及建设单位要求进行，除春节（正月初八日上班），端午节、中秋节为三天外，其它如：双抡、秋收、春耕等不得放假停工。
如需补贴，由乙方承担。
第四条计价方法和付款方式
一、承包综合单价：
本工程计价方法：按建筑实际面积计算合同包干价元
/m2其
中（1）预埋：给排水元/m2、电气元/m2、防雷元/m2（2）安装：给排水元/m2,灯具安装元/m2,配电箱、导管穿线及电缆安装等：元/m2，消防管道、线管预埋元/m2,消防管道、消防箱安装元/m2,消防联动报警系统、应急灯、指示灯安
装元/m2。
其中：若出现重特大安全事故一次或费用在5000元内
的事故三次，则扣除2元/m2o总工期未达标、节点工期三次以上未完成则扣除
2元/m2。
出现重大质H事故一次、三
次以上建设单位和监理单位核查未达到技术要求和质虽要求则扣除2元/m2。