合同通用条款
通用合同条款(简约版)
通用合同条款1、合同价格和费用1.1 签约合同价格：指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。
采用招标发包的工程，其合同价应为投标人的中标价1. 2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1. 3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1. 4 暂列金额：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，包括以计日工方式支付的金额。
1. 5 暂估价：招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额。
1..6 计日工：是指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1. 7 质量保证金：是指发包人与承包人在合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
2、承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。
监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
3、在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。
一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
4、承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
5、发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并对该资料的真实性、准确性、完整性负责。
合同的通用条款
合同的通用条款合同的通用条款是在商业交易中起到明确双方权益和义务的作用。
在撰写合同通用条款时，可以参考以下内容：1. 引言条款：介绍合同的目的和双方的身份信息，如合同名称、签约方名称、地址、法定代表人等。
2. 定义条款：对于合同中所涉及的专业名词或术语进行定义，确保双方对于使用的术语有一致的理解，避免歧义和误解。
3. 合同目的和范围：明确合同的目的和双方的合作范围，确保双方理解合同的具体目的以及双方的责任和义务。
4. 权益和义务：详细列出双方的权益和义务，包括但不限于产品交付、服务规范、质量标准、支付方式、交付期限等，确保双方按照约定履行义务。
5. 价格和支付条款：明确产品或服务的价格、付款方式、付款期限、逾期付款的罚款或利息等，确保双方对于价格和支付方式达成一致。
6. 保密条款：如果涉及到商业机密或敏感信息，双方应明确保密的范围、保密期限以及对违反保密义务的违约责任。
7. 违约和争议解决：明确违约的定义和违约责任，包括逾期交付、质量不符合等，同时规定争议解决的方式，可以选择仲裁或诉讼解决。
8. 变更和解除：说明合同变更的条件和程序，以及提前解除合同的条件和违约责任。
9. 不可抗力：对于因不可抗力事件导致合同无法履行的情况，约定双方免责的范围和条件。
10. 法律适用和管辖：明确合同适用的法律，以及发生争议时诉讼的管辖法院。
11. 通知方式：约定双方之间通知的方式和地址，确保双方能够及时沟通和交流。
12. 其他约定：根据具体合同的需要，可以添加其他相关条款，如保证条款、知识产权条款等。
合同通用条款的撰写应该在双方充分协商的基础上进行，并确保清晰明确、具备可执行性和符合法律法规的原则。
双方在签订合同时应该充分理解和熟悉合同的条款，如果有疑问可以寻求法律意见或专业咨询，以确保双方权益的保护和合同履行的顺利进行。
标准合同格式条款参考范本正规范本(通用版)
标准合同格式条款参考范本1. 引言合同是指双方或多方之间达成的一种法律约束力的协议，明确双方权利和义务的文件。
在商业活动中，合同起着保障权益和规范行为的作用。
为了使合同具有合法性和有效性，合同格式条款是不可或缺的组成部分。
本文将提供一份标准合同格式条款参考范本，供参考使用。
2. 合同基本信息合同编号： [合同编号]合同签订日期： [签订日期]甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]3. 合同条款3.1. 合同目的本合同的目的是明确合同双方之间的权利和义务，确保双方在商业活动中的合作顺利进行。
3.2. 合同期限本合同有效期为[合同期限]，自合同签订之日起计算。
3.3. 合同履行地点本合同的履行地点为[合同履行地点]。
双方同意在履行合同义务时按照本约定进行操作。
3.4. 合同成立方式本合同的成立方式为以书面形式签署，并经过双方合法代表人或授权代理人签字盖章确认，具有法律约束力。
3.5. 合同内容和范围本合同的内容包括但不限于条款：•合同目的及双方义务；•付款方式和时间；•产品/服务的规格、数量和质量要求；•合同变更和解除条款；•违约责任和争议解决方式；•合同附件和补充条款等。
3.6. 付款方式和时间甲方应按合同约定的价格和时间向乙方支付货款。
付款方式可以采用现金、电汇、支票等方式，具体约定如下：•付款金额：[付款金额]•付款时间：[付款时间]•付款方式：[付款方式]3.7. 产品/服务的规格、数量和质量要求乙方将按照甲方的要求提供相应的产品/服务，并保证产品/服务的规格、数量和质量符合合同约定的要求。
如出现产品/服务质量问题，双方应协商解决，并根据约定的违约责任条款进行赔偿。
3.8. 合同变更和解除条款在合同履行期间，如需对合同内容进行任何改变，双方应在书面形式中达成一致意见，并经过双方合法代表人或授权代理人签字盖章确认。
如出现无法履行合同的特殊情况，双方可通过友好协商解除合同。
3.9. 违约责任和争议解决方式在合同履行过程中，如有一方违反了合同约定的条款，应承担相应的违约责任。
合同通用条款范本
合同通用条款范本
第一条定义与解释
[具体术语及定义]
第二条合同主体
1. 甲方：[甲方详细信息]
2. 乙方：[乙方详细信息]
第三条合同标的
明确合同所涉及的具体事项或产品、服务等。
第四条合同价款及支付方式
1. 合同总价款为[具体金额]。
2. 支付方式：[详细说明支付的时间、方式等]。
第五条交货/服务时间与地点
1. 交货/服务时间：[具体时间]。
2. 交货/服务地点：[具体地点]。
第六条质量标准与验收
1. 质量标准：[明确质量要求]。
2. 验收方式：[具体验收流程和标准]。
第七条双方权利与义务
（分别详细阐述甲方和乙方的权利与义务）
第八条违约责任
（明确双方在违约情况下的责任和处理方式）
第九条保密条款
（规定双方在合同履行过程中的保密责任和义务）
第十条争议解决
如发生争议，双方应通过[协商、仲裁或诉讼等方式]解决。
第十一条不可抗力
（说明不可抗力的定义和处理方式）
第十二条合同变更与终止
（规定合同变更和终止的条件与程序）
第十三条其他条款
（可包括通知与送达、法律适用等其他相关条款）
需注意，这只是一个基础的通用条款范本，实际应用中应根据具体业务和法律要求进行针对性的修改和完善。
合同示范文本通用条款
合同示范文本通用条款甲方：名称：__________________________________________________________________________法定代表人：____________________________________________________________________地址：__________________________________________________________________________联系电话：______________________________________________________________________乙方：名称：__________________________________________________________________________法定代表人：____________________________________________________________________地址：__________________________________________________________________________联系电话：______________________________________________________________________鉴于甲方与乙方就[具体业务内容]达成合作意向，为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，订立本合同。
一、合同标的甲方同意向乙方提供[具体产品/服务名称]，乙方同意接受该产品/服务。
产品/服务的具体描述、规格、数量、质量标准等详见附件[附件编号]。
二、合同期限本合同有效期自______年______月______日起至______年______月______日止。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下：1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
通用合同条款
通⽤合同条款通⽤合同是可以当做范本来使⽤的合同，⽽通⽤合同条款则是可以在这⼀类合同中通⾏使⽤的条款。
那么通⽤合同条款具体是怎么规定的呢?下⾯由店铺的⼩编为⼤家整理了⼀些关于这⽅⾯的知识，希望可以帮到您!通⽤合同条款1、定义1、1本合同下列术语应解释为：1)“合同”系指买卖双⽅签署的、合同格式中载明的买卖双⽅所达成的协议，包括所有的附件，附录和上述⽂件所提到的构成合同的所有⽂件。
2)“合同价”系指根据本合同规定卖⽅在正确地完履⾏合同义务后买⽅应⽀付给卖⽅的价款。
3)“货物”系指卖⽅根据本合同规定须向买⽅提供的⼀切产品、设备和/或其它材料.4)“服务”系指根据本合同规定卖⽅承担与供货有关的辅助服务,如运输\保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖⽅应承担的其它义务。
5)“合同条款”系指本合同条款。
6)“买⽅”系指在合同专⽤条款中指明的购买货物和服务的单位。
7)“卖⽅”系指在合同专⽤条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。
8)“项⽬现场”系指不呢合同项下货物安装、运⾏的现场。
其名称在合同专⽤条款中指明。
9)“天”指⽇历天数。
2、适⽤性2.1本合同条款适⽤于没有被本合同其它部分的条款所取代的范围。
3、标准3.1本合同下交付的货物应符合技术规范所述的标准。
如果没有提及适⽤标准，则应符合中华⼈民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
3.2除⾮技术规定中另有规定，计量单位均采⽤中华⼈民共和国法定计量单位。
4、使⽤合同⽂件和资料4.1没有买⽅事先书⾯同意，卖⽅不得将由买⽅或代表买⽅提供的有关合同或任何合同条⽂、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履⾏本合同⽆关的任何其他⼈。
即使向与履⾏本合同有关的⼈员提供，也应注意保密并限于履⾏合同必须的范围。
4.2没有买⽅事先书⾯同意，除了履⾏本合同外，卖⽅不应使⽤合同条款第4.1所列举的任何⽂件和资料。
4.3除了合同本⾝以外，合同条款第4.1条所列举的任何⽂件时买⽅的财产。
合同示范文本通用条款的内容
合同示范文本通用条款的内容
以下是 6 条合同示范文本通用条款的内容：
1. 双方得诚实守信吧！就像你和朋友约定好一起做一件事，你总不能说话不算数呀，在合同里，这可是很重要的呢！比如说，咱约定了交货时间，那甲方就得按时交货，不能耍赖皮，不然乙方得多上火呀！
2. 责任得划分清楚呀！这就好比踢足球，前锋管进攻，后卫管防守，不能都稀里糊涂的呀！比如在合同中明确如果产品质量出问题是谁的责任，别到时候互相推诿，那可就乱套了！
3. 违约了就得有处罚吧！你想想看，要是没有点约束，那岂不是想怎样就怎样啦！比如一方违反了合同里的重要条款，那可不得让他付出代价呀，不然另一方多委屈！比如赔偿违约金啥的。
4. 解决争议得有个办法呀！总不能一有矛盾就吵得不可开交吧！就像家里兄弟姐妹闹矛盾，也得找个公平合理的方式来解决呀。
在合同里可以约定仲裁或者诉讼，这样大家心里都有底儿。
5. 保密条款可不能少呀！很多重要的信息不能随便让别人知道，就好像你心底的小秘密，可不想让不相干的人晓得吧！比如说商业合作中的一些核心数据，必须严格保密。
6. 合同变更也得有条理呀！不能说变就变，没个规矩吧！这就像你本来计划好去看电影，突然又要去逛街，也得和一起的人商量好呀！如果要变更合同内容，那必须双方都同意，并且按照规定的流程来。
我的观点结论就是，这些通用条款就像是合同的骨架，支撑着整个合同的运作，缺了哪一个都不行，大家一定要重视呀！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同通用条款
第一条定义和解释
1.1 定义
在本合同（如下文所定义的）中,下列词及词句（除非合同条款中另有约定）应具有本款所赋予的含义
1.1.1合同
是指合同协议书、中标通知书、合同专用条款、合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、招标文件、投标书及其附件、以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。
1.1.2合同协议书
是指构成本合同一部分、需由发包人与承包人共同签署且以此标志合同成立的文件。
1.1.3合同专用条款
是指业主与承包商根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改，是构成本合同的一部分。
1.1.4合同通用条款
是指根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款，是构成本合同的一部分。
1.1.5合同图纸
是指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说
明和有关资料），是构成本合同一部分的具有同样名称的文件，包括业主依据第 4.2款发出的任何补充
图纸。
1.1.6投标书
是指承包商根据合同的各项约定，为工程的实施、完成和修补任何缺陷，向业主提出并为中标通知书接受的报价书及其附属文件。
1.1.7投标书附件
是指附于投标书之后的、已填写完内容的构成本合同一部分的文件。
1.1.8中标通知书
是指业主对投标书的正式接受函。
1.1.9业主
是指协议书中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，但除非承包商同意，不指此当事人的任何受让人。
1.1.10承包商
是指其投标书已为业主接受并在协议书中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，但不指此当事人的任何受让人。
1.1.11业主代表
是指由业主指定负责履行本合同第9.1款所提及工作的人。
1.1.12项目经理
是指承包商在《合同专用条款》中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.1.13监理单位
是指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.1.14监理工程师
是指监理单位委派本工程的总监理工程师或是在合同条件中指明的当事人。
1.1.15独立分包商
是指由业主直接发包的、从事承包商承包范围之外的、但却与本合同工程有关其它任何工作的任何
其他承包商。
1.1.16指定分包商和供应商
是指第48.1款中提及的由业主指定或批准的但由承包商与其签订施工合同的分包商或供应商；在合同中指明要求承包商向其分包某些工作的分包商或向其采购某些物资的供应商。
1.1.17保修书
是指第51条提及的，由甲、乙双方签署的约定永久工程保修事宜及其双方的权利、义务的保修协议。
1.1.18保修期
是指投标书附件中注明的并且在保修书中约定的保修工作开始和结束的期间。
1.1.19小时或天
小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天
计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.20竣工验收
整体工程完工并按第49.2条规定的程序及在政府相关部门的监督下，进行“四方”验收。
1.1.21竣工验收证书
是指按照第49.4款由业主、监理工程师、承包商和设计人四方共同签署、由监理工程师向承包商颁发的证明工程通过了竣工验收的文件。
1.1.22竣工移交证书
“竣工移交证书”是指按照第49.8款由业主向承包商颁发的证明承包商已向业主移交工程并且这种移
交行为已被业主接受的文件。
1.1.23保修责任证书
是指保修书中提及的，表明承包商已经完全履行完毕保修书中的保修义务并完成任何工作的证明文件。
1.1.24合同价格
是指第37.1款中提及的合同价格，包括暂定金额。
1.1.25保修金
是指业主根据第38.9款约定留存的所有金额的总和。
1.1.26费用
是指现场之内或之外已正当发生或将要发生的全部开支，包括管理费和应合理分摊的其它支出，包括利润、规费和税金。
1.1.27工程
是指永久工程和临时工程，或视情况指二者之一。
1.1.28永久工程
是指根据合同将实施的永久性工程（包括工程设备）。
1.1.29临时工程
是指各类为了实施和完成工程及修补任何缺陷所需要的全部临时性工程（但承包商的施工机械设备除外）。
1.1.30材料、工程设备
是指合同中约定的预定构成或构成永久工程一部分的材料、机械、仪器以及类似设备。
1.1.31施工机械设备
是指用于实施和完成工程以及修补任何缺陷所需要的全部机械、装置、仪器和其他设备（临时工程除外），但不包括预定构成或构成永久工程一部分的其他设备、材料和物品。
1.1.32现场
是指由业主提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达的场所，以及在合同中可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。
1.1.33总包配合费
承包商对专业分包商（独立分包商、指定分包商）、指定供应商进行现场管理、协调、配合并对其进
度、安全、质量负责所发生的费用。
1.1.34资金保证措施费
也称财务费，即为保障完成本合同约定的工作筹集资金而发生的各种费用。
1.2标题
本合同条款及其他合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用，标题本身不构成合同文件的一
部分，在对合同文件进行解释时不应考虑。
1.3解释
凡指当事人或当事各方的词应包括公司、企业以及具有法人资格的任何组织。
单数形式的人称代词
也包括复数含义，反之亦然，可视上下文需要而定，表明一个性别的人称代词也包括其他性别。
1.4书面形式
本合同条款任何地方提及的由任何人发出的任何通知、指示、同意、批准、证书或决定等，除非合同中另有约定，一律应是书面形式，且不得无故扣押或拖延。
此类书面表达的通知、指示、同意、批准、证书及决定等的接收地址或传真号码，或邮寄地址等应在合同条款中约定。
1.5 联系方式
承包商应在合同协议书签订后7天内，以书面形式将承包商的下述联系方式通告业主：
1、承包商公司的通信地址以及联系人；。