高低压配电设备及安装施工合同
电气安装合同范本
电气安装合同范本5、安全文明施工。
（二）合同价款。
本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。
其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。
如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。
十、本合同第四（二）条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
电气设备安装工程施工合同5篇
电气设备安装工程施工合同5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本电气设备安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：本工程包括电气设备的采购、运输、安装、调试及试运行等。
具体详见附件一：工程内容及要求。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：大写__________元，小写￥______元。
具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；（2）设备到货并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价的____%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的____%工程款；（4）质量保证金为工程款的____%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题一次性付清。
2. 乙方在收取工程款时，应向甲方提供合法有效的发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家有关电气安装工程的质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的___日内组织验收。
验收合格，双方签署验收合格证书；验收不合格，乙方应负责整改并承担由此造成的损失。
3. 因乙方施工质量问题导致的返工、整改等费用，由乙方承担。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期限：工程竣工验收合格之日起____年。
保修期内因工程质量问题造成的损失，由乙方承担。
2. 保修期满后，乙方应按甲方要求提供售后服务和技术支持。
售后服务内容包括但不限于设备的维修、更换等。
具体费用由双方另行协商确定。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。
4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
配电室设备安装工程施工合同样本
配电室设备安装工程施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 设备1.5 施工第二条合同范围与内容2.1 工程内容2.2 设备供应2.3 施工范围第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 竣工付款3.5 支付条件第四条施工期限4.1 工程开工4.2 工程竣工4.3 延期及违约责任第五条工程质量与标准5.1 工程质量5.2 质量检验5.3 质量异议及处理第六条设备安装与调试6.1 设备安装6.2 设备调试6.3 试运行第七条技术支持与培训7.1 技术支持7.2 培训内容7.3 培训时间与地点第八条合同的变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为9.2 违约责任9.3 赔偿方式第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼管辖第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效11.2 合同终止11.3 合同解除第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力处理第十四条其他条款14.1 合同的转让14.2 合同的附件14.3 合同的修改与补充14.4 合同解除后的处理14.5 法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同规定，负责组织、实施和管理配电室设备安装工程的一方，即甲方。
1.2 承包方承包方是指按照本合同规定，负责完成配电室设备安装工程施工的一方，即乙方。
1.3 工程工程是指按照本合同规定，乙方负责实施的配电室设备安装工程，包括设备供应、安装、调试及试运行等。
1.4 设备设备是指本工程所需的全部设备，包括配电室设备、配件、工具及必要的辅助设备。
1.5 施工施工是指乙方根据本合同规定，按照工程设计要求、技术规范和施工标准，进行设备安装、调试及试运行等工作。
配电室设备安装工程施工合同范本
配电室设备安装工程施工合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施配电室设备安装工程，乙方具备相关资质及经验，自愿签订本合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________配电室设备安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含：设备安装、调试、培训、售后服务等全部费用。
2.3 合同价款支付方式：（1）本合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）剩余10%作为质保金，质保期（自工程验收合格之日起）满无质量问题后支付。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和设计要求施工，确保工程质量。
3.2 工程验收标准：__________3.3 验收方式：__________第四条工期4.1 合同约定的工期为：__________。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第五条技术支持和售后服务5.1 乙方应提供完整的技术资料和操作培训。
5.2 乙方自工程验收合格之日起提供__________年的质保期。
5.3 质保期内，乙方负责设备的维修、更换等售后服务。
第六条保密条款6.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
6.2 保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第七条违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
7.2 如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
10KV配电工程承包合同
有限公司10KV配电工程承包合同合同签定日期：2012年月日有限公司10KV配电及户表工程承包合同发包方：有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方有限公司，申请居民户表，10KV配电及户表工程的安装及调试均委托乙方办理并实施。
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订如下合同。
一、工程名称：有限公司10KV配电工程二、工程范围内容：1、安装；2、安装；3、采购高低压设备，并尽量进行设计优化，负责安装、试验、调试送电；4、按设计院设计方案进行施工。
三、工程承包方式、工程费用及付款方式：1、工程承包方式：工程施工安装及调试、除高低压配电柜和变压器外的其他材料采购均由乙方负责完成。
2、工程费用: 采用总价包干，造价为万元（不含设计费）（大写：）3、付款方式：采用银行支票转帐或现金支付4、付款进度：合同签订后，甲方支付万元，设备到场后支付万元验收合格送电前支付工程款万元；送电后30个工作日内付清全部工程款。
5、收款信息：收款单位：开户行：账号：四、工程开工、竣工时间：在甲方支付预付工程款后，乙方开始进行相关材料订购。
甲方所购设备到位、土建工程完毕且具备现场施工条件后开始进场施工，整个工程工期为天，从乙方进场施工之日起计算工期。
但对以下原因造成竣工日期推迟,经甲方代表确认，工期相应顺延。
1、工程量变化和设计变更；2、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；3、不可抗力；4、甲方自身原因五、工程验收：乙方确保工程按国家及电力行业电气验收规范通过供电部门验收合格送电并进行户表移交。
六、双方责任及义务1、甲方责任：1）、负责向乙方按合同规定提供工程款，并确保工程款及时到位。
2）、负责本供电工程所涉及的一切土建工程施工，并确保按图按期完工。
3）、负责办理土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；4）、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；5）负责现场安保工作，确保乙方施工人员现场施工不受干扰；6）、协调处理与本工程相关的其它问题。
配电室设备安装工程施工合同DOC
配电室设备安装工程施工合同
甲方(委托方)信息
委托方：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
联系人：[甲方联系人]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方(承包方)信息
承包方：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
联系人：[乙方联系人]
联系电话：[乙方联系电话]
工程概况
本项目的工程名称为[工程名称]，位于[工程地址]。
工程内容
本工程主要涉及配电室设备的安装工作，具体工程内容如下：
1.安装主开关；
2.安装柜式变压器；
3.安装配电盘；
4.安装接地装置；
5.安装电缆托架。
工期
工程开始日期为[开始日期]，工程结束日期为[结束日期]。
工期为工期天。
工程费用及结算方式
本工程总费用为[总费用]元，按照以下方式结算：
1.按照施工进度，每[结算周期]天结算一次；
2.结算金额为工程进度完成比例乘以总工程款；
3.工程款支付方式为[支付方式]。
质保期
工程竣工并验收合格后，乙方应对本工程质量承诺质保期为质保期个月。
违约责任
1.甲方违反合同规定未按时支付工程款的，应支付迟延支付金；
2.乙方违反合同规定未按时完成工程的，应承担违约责任；
3.如因本合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方有权向有权管辖的人民法院提起诉讼。
本合同一式[合同份数]份，甲、乙双方各持[份数]份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________
签订日期：_______________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程名称: 建设单位: 施工单位:
合同编号:
XXX县正东新蓝湾住宅小区高、低压外网工程唐山市XXX开发有限公司
唐山XXX工程有限公司
签订时间: 2013 年10月10 日
承包方：唐山XXX 工有限公司（以下简称甲方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工 程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致,
第一条：工程概况
第二条：工程承包范围
1、高、低压进线电缆敷设安装，高、低压配电柜，变压器及电缆保护管 安装敷设，土建施工（电缆井、电缆沟、高低压配电柜变压器基础等）
2、接地系统安装和接地电阻测试。
第二条：承包方式
1、本工程采用包工包料方式承包。
执行河北省 08定额。
2、甲方供应材料包括：变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、
高压电缆套管。
3、甲方原因设计变更引起工程量的增减按实际发生计算。
4、发生增加工程时，甲方需作书面通知乙方。
第四条：工程工期及交付成果
2、计划开工日期:
3、工程竣工交付成果为：工程范围的安装调试完成并正式通电（正式通电
日为工程竣工日）。
第五条：质量合格要求
质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82））《建
发包方： 唐山市XXX 开发有限公司
（以下简称甲方）
自愿达成以下协议, 双方共同遵守。
1、工程名称: XXX 县正东新蓝湾住宅小区高低压配电工程。
2、工程地点:
XXX 县喜峰路中段
1、本工程工期定为
天。
日。
筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。
第六条：工程价款的支付与结算
1、本合同签订后甲方向乙方支付预付款。
2、施工图纸通过供电部门认可，主材及设备（高低压配电柜、变压器等）到达施工现场，经验收合格并开始安装后支付
3、正常供电并取得竣工验收合格证后，14天内支付合同价款的97 %。
4、剩余」％工程款作为质保金，待保修期满后10天内付清。
5、每期付款乙方须开收据，最终提供有效发票。
第七条：材料、设备供应
1、本工程所需的材料、设备（除变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、高
压电缆套管）等物资的供应均由乙方根据图纸自行采购。
2、乙方所供货物须符合国家标准及规范，并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工，否则甲方有权不予以验收，直至乙方安装的设备、材料符合要求为止。
3、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准。
第八条：设计变更及工程结算
1、施工设计修改变更单必须经甲方签字同意后才生效，乙方才能予以实施,
修改图纸需发给项目利益相关方各一份，作为以后结算的依据。
其它任何未经甲方签字的变更，甲方均不予以认可。
2、工程竣工验收报告经甲方书面认可后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
第九条：双方责任与义务
、甲方责任及义务
1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料，并协助乙方办理报建、报装的相关资料。
2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房，提供乙方施工用电用水接口，由乙方自行装表计量，装好表后通知甲方抄底数，施工中所发生的费用由乙方承担。
3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系。
对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。
4、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的付款方式支付工程款，配合乙方办好结算工作，及时结算工程财务和工程尾款。
5、协助乙方办理本工程涉及道路设施开挖等工作。
为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图
6委派
纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方责任及义务
1、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划。
2、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工，并按甲方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。
3、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按
施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收合格之前，乙方负责对已完成工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。
4、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，施工期间如果发生安全事故由乙方自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。
5、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。
6乙方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由乙方承担；如因乙方未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体
性事件的，甲方可从应向乙方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。
7、在施工期间，应服从甲方的管理。
8、甲方如不按合同支付工程款，乙方有权停止供电，造成损失由甲方负责。
第十条：工程保修
1、本工程整体保修期为—年(按国家有关保修条款执行)，自竣工验收合格之日起计算。
2、保修期内凡属安装质量问题均由乙方负责无偿维修。
3、若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。
4、在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话或书面通知后，两个工作日内派人修理。
第十四条：违约责任
、甲方违约责任
(1)甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。
(2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责，并赔偿乙方的经济损失。
(3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，则需支付工程总价的20%作赔偿金。
二、乙方违约责任
1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
第十六条：争议处理方式
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可
协商解决。
当事人双方协商不成时，可向市人民法院提起诉讼。
第十七条：其它
1、本合同一式 _份，甲乙双方各执 _份，每份均具有同等的法律效力, 在双方代表签字盖章后生效，在双方履行完合同约定的权利和义务后失效。
2、双方因工程质量问题双方发生争执的，由______ 市当地政府指定的技术单位进行质量鉴定。
3、合同执行过程中，如发生本合同未约定的事项时，双方应在友好协商的
基础上签订补充协议，以利于本合同的顺利履行。
附加协议条款
1、
2、
3、
（以下无合同条款正文）
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人: 授权委托人：授权委托人: 地址：地址：
开户名称：
开户行：
银行帐号：
联系人：
办公电话：
合同签订日期:
合同签订地:。