施工总包单位与分包单位的配合费协议书
配合费协议书
协议书甲方(即总包单位):乙方（即分包单位):经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议：第一条配合费标准:１、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效.第二条总包单位义务:一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责;三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施:１、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用;3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责．４、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任;5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作业面.及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：１、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排;2、遵守总包单位规章制度;3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作.第四条纠纷解决办法：１、如甲方不按本协议约定的内容向分包单位提供配合或配合不及时、不到位的，分包单位向监理单位及甲方书面提出质疑三次后而且无结果时，分包单位有权根据〈合同法〉的规定单方面解除此协议的效力,并且要求甲方返还全额配合费，甲方拒不返还的，由甲方从其工程款中扣除相关费用后补给乙方。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目中的部分工作内容分包给乙方施工，并支付乙方配合费事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程期限：________________二、分包工作内容1.乙方按照甲方的要求，承担工程范围内的________________工作内容。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
3.乙方在施工过程中应遵守国家及地方的相关法律法规，确保工程质量和安全。
三、配合费支付1.甲方同意按照本协议的约定向乙方支付配合费，具体金额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 配合费的支付方式为：________________。
3. 配合费的支付期限为：________________。
四、双方的权利和义务1.甲方应按照约定向乙方支付配合费，并保证支付金额的准确性。
2.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，并提出整改要求。
3.乙方应按照甲方的要求，完成分包工作内容，并保证工程质量和安全。
4.乙方应遵守甲方的施工管理制度，接受甲方的监督检查，并按照要求进行整改。
5.乙方应自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。
五、违约责任1.双方应严格履行本协议的各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2.甲方未按照约定支付配合费的，应按照逾期支付金额的___________ _____%，向乙方支付违约金。
总包分包配合服务协议范本
总包单位(以下简称甲方)：业主指定分包商(以下简称乙方)：为了更好的完成工程的施工任务，本着平等互利的原则、依据重庆市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。
对配合管理的内容和责任，经甲乙双方的友好协商达成如下协议：一、合同管理范围同乙方与业主所签订合同的承包范围。
乙方与业主签订的施工合同应递交甲方一份副本。
二、分包工程质量乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。
如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标，乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方所带来的一切损失。
三、分包工程进度3．1乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的进度计划进行施工。
如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失3．2乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。
四、甲方的配合服务内容及协调责任4.1配合服务内容：4.1.1提供施工用水接至主干管，由主干管至工作面管道由乙方自行提供。
4.1.2提供施工用电的电源，乙方自行接驳配电室至工作面所需电缆和配电箱；乙方所须施工用电预交电费，电表、焊机专用箱等均由乙方提供。
4.1.3水电费：乙方应在接驳的水管、电箱上设置计量装置。
每月按时交纳水电费（含损耗），如因乙方原因发生水电浪费（如长明灯）或偷水偷电，由乙方承担费用及相应处罚结果。
4.1.4负责对乙方进行安全生产教育，并进行必要的考核、登记。
4.1.5监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底，并进行指导、检查实施。
4.1.6负责对乙方特殊工种进行监督、检查。
4.1.7负责安全生产过程的检查、监督，并提出整改措施、意见。
总包分包配合费协议参考(二)
总包分包配合费协议参考（二）【介绍】
【协议内容】
第一条项目背景
根据总包方与分包方之间签订的工程总包合同（或分包合同），并为了确保工程的顺利进行，双方特此订立本协议。
第二条目的与范围
1.协议的目的是为了确保总包方和分包方之间在配合费方面的权益得到合理保障，并明确双方的合作方式和责任。
2.本协议适用于工程总包合同（或分包合同）中约定的配合费内容。
第三条配合费的确定
1.配合费的金额及支付方式应在工程总包合同（或分包合同）中明确约定。
2.一般情况下，配合费应根据工程进展情况进行阶段性支付，其中具体的支付比例和时间节点应在合同中明确约定。
3.若因特殊情况导致配合费发生变动的，双方应及时进行协商，并在书面上进行补充协议。
第四条配合费的支付方式
1.配合费的支付应通过银行转账方式进行，具体的收款账户和收款方应在合同中明确标注。
2.支付款项应及时支付，不得拖延或克扣。
第五条配合费的使用
1.分包方应按照工程总包合同（或分包合同）的约定，合理使用配合费。
2.分包方需妥善保存与配合费相关的所有单据和材料，以备审核或审查之用。
第六条变更与解除
1.若工程总包合同（或分包合同）有关配合费的内容发生变更的，双方应及时进行协商，并在书面上进行补充协议。
2.如因不可抗力等特殊情况，导致工程无法继续进行并解除工程总包合同（或分包合同）的，双方应根据合同约定处理相关事宜。
第七条争议解决
对于因本协议发生的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
【结语】。
总包配合费协议书范本
总包配合费协议书范本甲方（总包单位）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________乙方（分包单位）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________鉴于乙方作为分包单位，将参与由甲方总承包的 [项目名称] 工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，就总包配合费相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________二、配合费的金额及支付方式1. 乙方应向甲方支付的总包配合费金额为人民币：__________元（大写：______________________）。
2. 支付方式：（1）支付时间：______________________（2）支付方式：______________________三、配合内容及责任1. 甲方的配合内容包括但不限于：（1）提供现场的垂直运输、施工用水用电接口等必要的施工条件。
（2）对乙方的施工进度、质量、安全进行协调和管理。
（3）提供现场的办公、仓储等场地。
2. 甲方的责任：（1）确保提供的配合条件符合施工要求。
（2）及时协调解决施工中的交叉作业和配合问题。
3. 乙方的责任：（1）遵守甲方的现场管理规定。
（2）按照约定支付总包配合费。
（3）在施工过程中，保护好甲方提供的配合设施，如有损坏，负责修复或赔偿。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定提供配合条件，导致乙方工期延误或产生损失，甲方应承担相应的责任。
配合费的协议书
配合费的协议书配合费协议书篇一：配合费协议书甲方（即总包单位）：乙方（即分包单位）：经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：第一条配合费标准：1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；2、遵守总包单位规章制度；3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
总承包配合费协议书模板
合同编号：_________________签订日期：_________________甲方（建设单位）：_________________乙方（总承包单位）：_________________鉴于：甲方为某项目建设单位，乙方为该项目的总承包单位。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，为明确双方在施工过程中有关配合费用的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议。
一、协议内容1. 配合费用范围：乙方在施工过程中，因甲方或甲方指定的分包单位需要，提供的配合服务包括但不限于以下内容：- 垂直运输（如施工电梯、物料提升机等）；- 施工现场临时用电；- 施工现场临时用水；- 施工现场临时道路；- 施工现场临时排水；- 施工现场临时消防；- 施工现场临时安全防护；- 其他经双方协商一致确定的配合服务。
2. 配合费用标准：本协议的配合费用按以下标准计算：- 垂直运输：每台设备每天_________________元；- 施工现场临时用电：每千瓦时_________________元；- 施工现场临时用水：每立方米_________________元；- 施工现场临时道路、排水、消防、安全防护等：根据实际情况协商确定。
3. 配合费用支付：甲方应于每月____日向乙方支付上月发生的配合费用。
配合费用支付方式为____（如银行转账、现金等）。
4. 配合费用调整：因以下原因导致配合费用增加的，经双方协商一致，可调整配合费用：- 国家政策调整；- 施工条件变化；- 其他不可抗力因素。
5. 违约责任：- 甲方未按约定支付配合费用的，应向乙方支付____%的违约金；- 乙方未按约定提供配合服务的，应向甲方支付____%的违约金。
二、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
3. 本协议的解释权归甲乙双方共同所有。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________日期：_________________日期：_________________。
总包配合费 合同6篇
总包配合费合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行工程建设，并希望乙方提供总包配合服务，以协调工程建设过程中的各项工作，确保工程顺利进行。
乙方同意提供此项服务，并依据本合同约定履行相关义务。
二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1. 协调甲方与各个分包商之间的关系，确保各方工作顺利进行。
2. 提供技术支持，解决工程建设过程中的技术问题。
3. 参与工程建设过程中的进度安排和质量管理。
4. 协助甲方进行工程量确认和材料采购工作。
5. 其他总包配合相关工作。
三、费用及支付方式1. 总包配合费总额为人民币________元整（大写：________元整）。
该费用包括乙方提供总包配合服务所需的所有成本、税费等费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
（3）如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
四、合同期限及工程进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并完成总包配合工作之日止。
2. 乙方应按照甲方的工程进度安排进行总包配合工作，并确保工作质量和进度符合甲方要求。
3. 如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方作为工程项目的总承包方，需要与乙方就本次工程项目的配合事宜达成相关协议，以明确双方的权利与义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工总包单位与分包单位的配合费协议书?施工总包单位与分包单位的配合费协议书?1）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；?（2）总包单位在各分项工程施工前须与甲指定分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；?（3）提供必需的测量定位；?（4）按施工图（含分包工程施工图）、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋（线管须穿通铁丝），并做好标识，修补分包工程施工损坏内外墙。
?（5）在分包工程施工前，按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；?（6）督促分包单位清理施工场地；?（7）总包单位负责向指定分包提供合同约定的所有合理设施，包括但不仅限于以下所列项目?（8）及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；?（9）施工、生活用水用电供应（施工用水应接至施工现场），水电费由分包单位负责；?（10）提供办公和生活、加工用场地等；?（11）提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程方使用，如需拆除应报甲方批准。
?（12）总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
?（13）在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；?（14）总包单位负责与甲方指定分包单位工程有关的堵补工作。
?（15）总包单位须对工程整体进度负责，熟悉各甲方指定分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。
?（16）甲方分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程??施工过程中及完工后，甲方负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护。
?（17）总包单位负责发放甲方、监理所发出的所述工程指令，并负责督促指定分包执行。
?（18）总包单位负责组织和主持与指定分包有关的协调会议，并在会议后三天人的消防队。
明确动火证制度，执行动火监护的规定和申报制度。
（灭火器必须合格，且在有效期内，消防队成员必须掌握消防常识及技能）?（21）提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面及作业时间；负责分配指定分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地，分包单位自行解决办公设施和仓储设施。
?（22）指定分包负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运，总包单位设立专门作业队进行每天完工后的清场工作，如发现有关单位的建筑垃圾乱放，作业面清理不到位，则总包单位作业队将作业面清理完后，所发生的人工费、机械费将在有关指定分包工程款中扣除。
情节严重的在例会中通报批评，甚至罚款。
?（23）提供施工、照明用电、施工用水，并供应其调试所需负荷，每两层须设置一个配电箱，不再另行计费；提供指定分包的施工用电，为确保施工用电安全和各线路的负荷平衡，总包单位负责在各指定分包使用电源之前，收集指定分包的负荷要求，并统筹安排，从配电箱引出的分电箱由分包自行解决，在每层楼面都需设置临时用水源，生活用水电费由指定分包自行解决，不再另行计费。
?（24）分包工程竣工后，由分包单位向甲方办理移交手续，总包单位负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成损坏的概由总包单位负责；??（25）指定分包工程的报建、验收手续由总包单位负责，指定分包协助。
?（26）其他方便指定分包工程施工的工作。
?（27）指定分包工程如在总包单位开工前已完成，或在总包单位工程竣工后进场后施工的，甲方及指定分包不向总包单位支付任何费用。
?（28）总包单位管理配合费包含以上所需费用，如不按要求％的管理费后从当期的总包单位工程进度款中直接扣除。
??各位，我将大家的评论汇总了一下，因为我也是做总包管理工作的，觉得大家一席话让我受益匪浅，谢谢大家?我们到底是总包？还是分包？?现在很多工程怎么会有那么多说不清道不明的分包！！！！！！?我们现在有一个项目从合同看充其量不过是“结构总包”，结构以外的全部由业主分包出去了（所有的装修、机电），把一个好端端工程肢解的七零八落的。
据我们项目的人说，工程存在很多隐患，大家根本没底。
可业主还死活要我们“总包”在所有的工程资料上签字！我真的很愤怒，也不想让我们的人当“冤大头”，所以想问问??目前，建筑工程分承包方式有哪几种？?哪些方式是合法的？?哪些方式是不合法的？?对于这样工程，我们是总包吗？能否拒绝在装修、机电施工过程中资料上签字？请教了。
?工程总承包?施工总承包??专业承包?劳务承包?是啊，因为此类事件施工单位真是弱势群体--地位严重不平等。
有关法律法规的执法力度。
建筑主管单位--如建委什么都知道，但根本没法管。
实际一般作为施工单位你也不敢告。
以后你还干不干了。
?我单位昨天才被仲裁定的一项目就是这样二装、消防、通风、电梯等都被业主分包，还有许多指定分包。
干的时候关系不错，帮业主签假分包合同，跑不二装二次招标，配合搭架。
但留了个心眼，签了个协议--分包合同只用来作资料交工办手续，不承担任何责任，而且具体资料我们不签字。
这也是非法的啊。
交工后因为付款、造价和工期仲裁---快一年时间。
中间业主开始不认帐，不承认自己分包，不给配合费，不承担因为分包延误的工期罚款，不承担分包产生的设备水电等费用。
还好是仲裁，结果可以接受，但期间许多口头承诺因没有书面确定都损失了。
大家借鉴。
?哼，是不是国有企业的，肯定是负责人得到好处了，我们也遇到过，很小的也就过了，但是必须给我们交管理费的，哼，还要整资料，想的还挺美?“总包”故名思义，工程总承包。
总包单位由于本身的业务范围的限制，不可能完成一个大型工程的所有分项分部工程，例如有些大型设备的安装，管道的安装，钢结构的安装等等。
分包商是在投标时就确定，在投标时，总包方在标书总列出分包商，甲方没有指定分包商的权利，但他指定了，这是违反规定的。
但是基于利润的趋使，公司想要拿下这个工程，只能给甲方让步。
“总包”也意味着对工程质量、安全的总负责，第一责任人，所以重要资料的签署也要总包签。
如果出了质量问题，总包会给予甲方赔偿，然后向分包商索赔。
所以总包最好对分包商的资质加以审查，否则很容易出问题，而且出了问题，分包商也没能力承担。
和我们的工程一个样,我现在正一整资料,装饰分部外墙装饰是我们干的,其它的都是业主直接发包给别的施工单位的,现在资料都不知道怎么归档,我们单位领导想让我们帮其他单位资料,说什么早点备案了事,我也不知领导怎么想的.?你的“总包”应该为施工总承包，主体结构一定是总包单位的任务，对于哪些分部、分项工程??由业主分包要看合同约定。
既然定义为施工总承包，收取了总包配合费，施工总承包单位有义务管理和配合甲方分包单位施工。
总包单位需要在甲方分包单位报验单的面单上签字，但不需要在存档资料上签字，施工总承包单位和甲方分包单位均是对建设单位的合同主体，在质量、安全的责任问题上，施工总承包单位应该承担连带责任。
对于档案资料的管理，甲方分包单位负责本单位承担部分档案的编制、排序、装订并移交总承包单位，施工总承包单位负责整个单位工程档案的统一编号、组卷、排序及移交甲方、档案馆。
?至于甲方来随意肢解工程、总包要付出许多无谓劳动等只能发发牢骚，中国建筑市场的“常情”嘛。
?我们这分包要分包商给协调费,一般是业主包出去的,其实协调费给得也是很少的,没办法啊,业主就是太扣门,什么都想赚!?解放战争初期毛泽东说“打过长江去，解放全中国”，刘少奇说革命形势发展太快，解放区的管理跟不上。
（大意）?现在是市场经济初级阶段，各种转型阶段必须发生的问题肯定要发生，好多事既不能按旧的体制去看待，也不能按国外的体制去考虑，这就叫中国特色。
?你不说要取消包工头吗，立马摇身一变成为劳务公司的什么经理给你看。
没有办法，只能适应。
?哈.这样的事情真是太多了,也不是你我能左右的了的,开发商为了最大的利润才出此策,不过你是工程的总承包.对结构问题负全责,分包的工程可以和甲方签定补充协议书,出现问题可以不负责,由甲方找分包单位!?如果按照正常程序实在这样进行的:?所谓工程分包实在指施工总承包企业将所承包建设工程中的专业工程分包和劳务作业发包给其他建筑企业完成的活动，建筑工程分承包方式一般分为专业工程分包和劳务作业分包。
?1、你的“工程承包”从合同看充其量不过是“主体结构总包”，它应该属于施工总承包范畴，建筑法规定工程主体结构不得支解承包，总包单位由于本身的业务范围的限制，对于那些专??业性很强的其它分部、分项工程有权利在招投标文件中，列出需要分包的内容，可以明确的将它教给具有专业施工资质的单位进行专项施工，但分包合同要和你们来签定，签合同时候要明确注明你们可以收取总包配合费，也有义务管理和配合分包单位施工。
?2、施工总承包单位在质量、安全的责任问题上，按照合同约定对建设单位负责，分包单位按照反包合同约定对总包单位负责，总承包单位和分包单位就反包工程对建设单位应该承担连带责任。
总包单位需要在分包单位总报验单上签字，但不需要在具体的过程存档资料上签字，?3、对于档案资料的管理，分包单位负责本单位承担部分档案的编制、排序、装订并移交总承包单位，施工总承包单位负责整个单位工程档案的统一编号、组卷、排序及移交甲方、档案馆。
?4、对于由甲方直接分包的工程，你们可以和甲方签定补充协议书,写明出现问题可以不负责,由甲方直接找分包单位!?基于现在中国的现状,,一般都是由业主指定分包单位的,虽然是业主违规操作,但施工总包单位根本就没有发言权,配合费给的也少的可怜,可责任却要施工总承包单位来承担,没有办法,这就是我们现在的国情.?对于总包单位来说,最大的制约不是技术而是资金的控制.分项工程如果不给业主指定的单位以后工程款的结算就很难,而往往这些分项工程是最有利可图的部分.?呵呵，这也许就是施工单位的苦衷所在！如果拒绝给业主指定的分包单位进行配合，那你的工程就会由于工程款的滞后，导致工程材料无法购买，工人工资拖欠，进一步就是现场施工作业无法继续进行，进度延误等一系列问题的出现，最后盈利就成泡影。
?问个问题，如果业主指定的分包商（与总包签合同），出了重大安全事故，结果会怎么来处理呢？?配合费少了就少了吧，如钢结构厂房工程，安装及涂装有重大安全隐患的！有事担不起吧？我们一直再干总包,合同里面说得再好,到工程开展以来以后,业主总会安排一些他的关系什么的进来干工程,总会拿出一部分自己赚钱的,毕竟我们要从业主那里拿钱.??现在工程是不能转包的!只能进行分包(劳务分包).工程主体也不能分包!其他的单项工程可以分包,但是要经过建设单位认可!?建筑业企业资质管理规定(中华人民共和国建设部令第87号)对于建筑业企业资质划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列，建筑法第二十九条规定建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。