(完整版)地源热泵施工合同
地源热泵合同条款模板
地源热泵合同条款模板一、合同双方。
甲方，（以下简称甲方）。
地址：法定代表人：联系电话：乙方，（以下简称乙方）。
地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景。
甲方为地源热泵项目的建设方，乙方为地源热泵项目的设计、施工、运营方。
双方经友好协商，就地源热泵项目的合作事宜达成一致意见，特订立本合同。
三、地源热泵项目概况。
1. 项目名称：2. 项目地点：3. 项目规模：4. 项目投资额：5. 项目建设周期：6. 项目运营期限：四、合同内容。
1. 设计阶段。
（1）乙方应根据甲方的要求，对地源热泵项目进行详细的设计方案，并提供给甲方审批。
设计方案应符合国家相关标准和规定。
（2）设计方案确定后，乙方应按时提交施工图纸，并协助甲方完成相关审批手续。
2. 施工阶段。
（1）乙方应按照设计方案和施工图纸，按时、按质、按量完成地源热泵项目的施工工作。
（2）乙方应确保施工过程中的安全生产，严格遵守相关法律法规和工程施工标准。
3. 运营阶段。
（1）地源热泵项目竣工后，乙方应对项目进行调试和运行，保证项目正常运行并达到设计效果。
（2）乙方应提供地源热泵项目的运行维护服务，保证项目设备的正常运转和维护保养。
4. 保修期。
（1）地源热泵项目竣工后，乙方应提供一定期限的免费保修服务，具体保修期限为______年。
（2）保修期内，如项目设备出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
5. 合同变更。
（1）未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同内容。
（2）如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
6. 合同解除。
（1）如因乙方原因导致地源热泵项目无法按时竣工或无法正常运行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
（2）如因甲方原因导致地源热泵项目无法按时支付款项或提供必要的配合，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应违约责任。
7. 其他条款。
（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，至地源热泵项目竣工并通过相关验收手续后终止。
地源热泵工程施工合同
地源热泵工程施工合同一、甲方（业主）与乙方（承包商）基本信息本合同由甲方（详细名称、地址、联系方式等）和乙方（详细名称、地址、联系方式等）共同签订，双方应本着平等自愿、诚实信用的原则进行合作。
二、工程概述本合同所涉及的地源热泵系统工程位于（具体地点），其设计目的是满足（建筑物类型及面积）的供暖和制冷需求。
工程预计总工期为（具体时间），包括了从初期勘察到最终调试验收的全部过程。
三、合同金额与支付条款合同总金额为（具体数额），支付方式分为预付款、进度款及尾款。
预付款为合同总额的（比例），在合同生效后（时间）内支付；进度款根据实际完成的工程量按月支付；尾款在工程全部完成并通过验收后的（时间）内结清。
四、工程实施与管理乙方负责工程的整体实施和管理，包括但不限于工程设计、材料采购、施工安装、系统测试和调试等。
甲方有权对工程进展进行监督，并对乙方的工作质量提出要求。
五、质量保证与售后服务乙方保证所提供的地源热泵系统符合国家相关标准和行业规范，并为所安装设备提供至少（年限）年的质保期。
在质保期内出现任何非人为因素导致的性能问题，乙方应负责免费维修或更换。
六、违约责任与争议解决如一方违反合同约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
双方因执行本合同发生争议时，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至（仲裁机构名称）进行仲裁，或依法向人民法院起诉。
七、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商并以书面形式补充。
补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
地源热泵施工合同
地源热泵施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟在_____（项目地点）建设地源热泵系统，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，就地源热泵系统施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____地源热泵系统工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于地源热泵系统的设计、设备采购、安装、调试、验收及售后服务等。
二、工程期限1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____天三、工程质量及验收标准1、工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量合格。
2、验收标准：按照国家及地方相关标准、规范以及双方约定的验收标准进行验收。
四、工程价款及支付方式1、工程总价：人民币_____元（大写：＿____元整）2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的_____%作为预付款；（2）设备到场并经甲方验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的_____%；（3）工程安装调试完毕并经甲方验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的_____%；（4）剩余工程总价的_____%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1、甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并协调与其他施工方的关系；（2）按时支付工程价款；（3）组织工程验收。
2、乙方责任（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责设备的运输、安装、调试及售后服务。
六、工程变更1、如甲方要求对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后方可实施。
地源热泵合同样本
地源热泵系统安装与服务合同合同编号：_____________ 甲方（发包方/业主）：名称：_________________________地址：________________________法定代表人/负责人：_____________联系电话：_____________________乙方（承包方/安装服务商）：名称：_________________________地址：________________________法定代表人/负责人：_____________联系电话：_____________________资质证书编号：_________________鉴于甲方拟在其位于________________（具体地址）的建筑物内安装地源热泵系统，以提高能源利用效率并满足供冷供热需求，现委托乙方进行地源热泵系统的设计、安装、调试及后期维护工作。
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述㈠项目名称：地源热泵系统安装与服务项目。
㈡项目地点：____________________。
㈢项目内容：包括但不限于地源热泵系统的设计、设备采购、安装调试、系统培训、质保期内的维护保养及售后服务。
二、合同范围㈠设计：乙方负责根据甲方提供的建筑图纸及实际需求，设计符合国家标准及行业规范的地源热泵系统方案。
㈡采购：乙方负责采购并提供所有必要的设备、材料，包括但不限于热泵机组、地下换热器、控制系统等，并确保所有设备均为全新、未使用过且符合合同约定的品牌、型号及规格。
㈢安装：乙方负责系统的现场安装施工，包括但不限于地下换热器的埋设、机房设备的安装、管道铺设及连接、电气系统安装等。
㈣调试：系统安装完成后，乙方负责进行系统的调试工作，确保系统正常运行并达到设计参数要求。
㈤培训：乙方应对甲方指定的操作人员进行系统操作、日常维护等方面的培训。
㈥维护：在质保期内，乙方负责提供免费的系统维护保养服务，包括但不限于定期检查、故障排除等。
地源热泵施工合同范本
地源热泵施工合同范本甲方（施工单位）：住所：法定代表人：联系人：电话：乙方（委托单位）：住所：法定代表人：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方经协商一致，就地源热泵项目的施工事项达成如下合同：一、项目内容1.1 项目名称：地源热泵施工工程1.2 项目地点：1.3 项目规模：1.4 项目工期：1.5 项目费用：二、施工标准2.1 甲方负责按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合相关要求。
2.2 乙方负责提供施工所需的所有资料和设备，并配合甲方的施工进度。
2.3 双方应密切配合，保证项目的顺利进行。
三、施工费用及支付方式3.1 项目费用为：人民币（大写）。
3.2 项目费用的支付方式：乙方应在工程完工验收后，按照约定比例支付费用。
3.3 如有特殊情况需要增加费用，应经双方书面同意并签订补充协议。
四、违约责任4.1 在合同履行过程中，一方未按约定履行义务，应承担违约责任。
4.2 若因不可抗力导致项目延误或无法完成的，双方互相谅解，并协商解决。
五、法律适用及争议解决5.1 合同解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 合同履行过程中如有争议，双方先通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
六、其他事项6.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收结束。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为地源热泵施工合同范本，双方如有特殊约定，可在合同中明确约定并签字生效。
地源热泵安装合同
地源热泵安装合同甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________鉴于甲方需要乙方为其安装地源热泵，双方经友好协商，达成以下合同：一、地源热泵安装基本情况1. 安装地点：[具体地址，如XX别墅]2. 系统类型及规格：[详细说明热泵的类型、功率、制冷制热面积等]3. 钻孔数量及深度：[具体数量和深度]4. 管道铺设方式及长度：[描述管道的铺设路径和长度]二、安装期限1. 预计起始日期：______年______月______日2. 预计结束日期：______年______月______日三、安装费用及支付方式1. 安装总费用：人民币[具体金额，如200000元]2. 支付方式：- 合同签订后5天内，甲方向乙方支付安装费用的30%作为预付款，即人民币60000元，支付至乙方以下账户：- 开户银行：______________________- 账户名称：______________________- 账号：______________________- 地源热泵安装进度达到60%时，甲方向乙方支付安装费用的30%，即人民币60000元。
- 系统安装完成并调试正常后10天内，甲方向乙方支付安装费用的35%，即人民币70000元。
- 剩余安装费用的5%作为质量保证金，在质保期届满后20天内，如无质量问题，甲方一次性支付给乙方，即人民币10000元。
四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 有权监督乙方的安装工作进度和质量，提出合理的意见和建议。
地源热泵工程合同范本大全
地源热泵工程合同范本大全甲方（业主）：____________乙方（施工方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地源热泵工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________地源热泵工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于地源热泵机组安装、管道铺设、系统调试等。
二、合同金额2.1 双方确认，本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
三、施工期限3.1 双方确认，本工程的施工期限为____个月，自乙方入场施工之日起算。
3.2 乙方应按照约定的施工期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期为____年，自工程验收合格之日起算。
4.3 在质保期内，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担因此产生的全部费用。
五、付款方式及进度5.1 本合同的付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间详见附件。
5.2 甲方支付合同价款时，应提供合法的发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。
6.2 乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担修复费用及因此给甲方造成的损失。
6.3 甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权按约定向甲方追究违约责任。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
地源热泵合同样本
地源热泵合同样本甲方：（委托人全称）地址：联系人：电话：传真：乙方：（服务商全称）地址：联系人：电话：传真：鉴于甲方拟安装地源热泵系统，为此甲方和乙方经友好协商，就相关事宜达成如下合同：第一条项目概况甲方拟在（具体地址）安装地源热泵系统，包括热泵主机、地源井、地埋管道及其他相关设施。
第二条项目内容1. 乙方应按照国家相关标准和规定，为甲方安装地源热泵系统，并保证系统的合法、安全和有效运行。
2. 乙方应根据甲方的需求，提供符合要求的地源热泵设备和相关配件。
3. 乙方应负责地源热泵系统的设计、施工、调试和相关安装工作。
第三条技术要求1. 乙方应保证提供的地源热泵设备均符合国家相关标准和规定，并具有合法的产品质量检验合格证。
2. 乙方应保证地源热泵系统的设计方案合理，施工工艺符合相关要求，设备安装、调试和试运行符合相关安全规范。
第四条工期1. 地源热泵系统的安装工期约定为（具体工期），乙方应按时完工。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经过双方协商确定新的工期。
第五条价格与支付1. 地源热泵系统的总价格为（具体金额），包括设备、材料、人工、设计、安装等一切费用。
2. 甲方应在签订合同后支付总价款的30%作为预付款，剩余部分在工程竣工后15天内一次性结清。
第六条质量保证1. 乙方保证所提供的地源热泵设备及相关服务均符合国家相关质量标准和规定。
2. 地源热泵设备在安装竣工后享受一年的免费维修保养期，维修保养以免费方式进行。
第七条竣工验收1. 地源热泵系统竣工后，双方应进行竣工验收，乙方应配合甲方完成竣工验收工作。
2. 如发现竣工验收不合格，乙方应负责及时处理，并完成整改工作，直至其合格为止。
第八条违约责任1. 如未按合同约定完成工程任务或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于补偿甲方经济损失等。
2. 如因甲方原因导致工程进度延误或工程质量不合格，甲方应承担相应的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地源热泵工程施工合同合同编号：GC-20130112项目名称：太仓月星家居广场发包单位（甲方）：太仓市合创置业发展有限公司承接单位（乙方）：上海美意机电工程有限公司（联合体投标）上海宁兴圣鲸新能源工程有限公司（联合体投标）监理单位：南京工大建设监理咨询有限公司合同签约地点：华威商都6楼合同签约时间：2013年03月18日目录第一条工程项目概况第二条工程承包范围、方式第三条工期第四条合同文件组成及解释顺序第五条图纸第六条甲方驻工地代表第七条甲方工作第八条乙方驻工地代表第九条乙方工作第十条工程质量第十一条材料要求、设备供应第十二条设计变更第十三条竣工验收第十四条竣工结算第十五条工程价款、付款方式第十六条保修第十七条争议第十八条违约第十九条索赔第二十条安全施工第二十一条不可抗力第二十二条保险第二十三条合同的生效与终止第二十四条合同份数第二十五条其它约定事项第二十六条技术协议（与合同具有同等法律效力）第二十七条合同外附加条款第二十八条合同补充条款第二十九条地源热泵工程适用的规范第三十条其他等技术要求第三十一条本合同包括以下附件地源热泵工程施工合同发包方（以下简称甲方）：太仓市合创置业发展有限公司承包方（以下简称乙方）：上海美意机电工程有限公司（联合投标）上海宁兴圣鲸新能源工程有限公司（联合投标）经甲乙双方协商，本工程按照《中华人民共合国经济合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》，根据江苏省苏州市有关规定结合本工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目概况1.1 工程名称：月星家居广场“地源热泵系统”工程1.2 工程地点：太仓市郑和西路288号1.3 工程内容：地源热泵工程的设计、施工（含相关设备采购）、办理（政策规定有此项内容）政府补贴及其它相关工程项目的成套安装工程。
1.4 建筑面积：54000M2第二条工程承包范围、方式2.1地源热泵空调系统冷、热源部分的系统设计、地源热泵机房设备控制系统、系统集成；（包括机房自动控制系统、末端控制系统的设计）。
2.2地源热泵空调系统冷热源部分的室外打井，共896口井，112个环路及设计文件内的工程量，水平、竖向埋管其中包括地埋管水温检测系统等所有相关室外部分；室内风机处理机、天棚系统安装调试、未端控制系统安装调试。
（注该工程末端系统、设备、材料安装费用另外约定）2.3地源热泵机房内的所有设备、材料、热泵机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、定压补水装置、水处理设备、集分水器及相应的阀部件；设备相应的配电柜、控制柜、机房电源柜等电气设备）的采购、安装、调试、维保等所有工作。
2.4工程范围界限划分：所有进出机房空调水管道、给水管道、热水管道按设计要求留有余量，接出机房1.5米，电源380KV；由甲方接至机房控制柜。
机房内送排风系统、压力排水系统、排水沟、设备基础、机房消声、消防系统、照明系统由乙方提供施工图，甲方安排施工；2.5乙方负责甲方取得江苏省苏州市发改委地源热泵项目的补贴（约45元/ M2左右，以实际政府补贴为准）。
施工前乙方必须组织专家对该项目设计方案中包括节能在内的各个专题的认证工作并确保通过，办理好申请2013年度省级绿色建筑节能专项资金的申报手续。
2.6按本合同所有条款实行大包干，即按合同确定的单价：包人工、包材料、包设备采购、包工期、包质量、包安全、包成品保护、包文明施工以及材料、设备的二次转运等。
2.7一次性总承包价格，结算时不计取其他任何费用。
2.8国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由乙方向税收部门支付。
第三条工期3.1地埋管工程总工期70（日历）天。
3.2开工日期：2013年04月10日。
3.3地埋管工程竣工日期：2013年06月20日。
3.4设备安装及其它工程工期：180天。
3.5全部地源热泵系统工程竣工日期：2013年9月10日。
3.6开工前乙方必须编制主要的工程进度计划、投入本项目的施工人员及施工机械以及施工工艺等。
3.7日期拖延经甲方代表确认，工期相应顺延：3.7.1设计变更。
工程量变化，造成结算工程量较原合同总量增加大于±5%。
3.7.2非乙方原因停水、停电造成停工（一天累计八小时）。
3.7.3甲方不能按约定期限交出施工场地、疏通进场道路和接通施工用水。
3.7.4不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、以及六级以上台风、暴雨、地震等。
3.7.5甲方原因是乙方不能按约定日期开工，甲方应提前贰天书面通知乙方，工期顺延。
3.7.6因乙方原因使工程项目不能按约定日期开工，应提前五天向甲方提出延期开工的书面理由和请求，甲方代表收到乙方请求后的三天内不作答复，视为同意乙方请求。
工期可相应顺延，否则，工期不予顺延。
3.7.7确有必要时，甲方代表可书面通知乙方暂停施工，并在发出通知后24小时内提出处理意见，乙方按甲方要求停工并保护好已完工程，实施甲方处理意见后继续施工。
3.7.8停工责任属甲方，工期顺延，停工时间在二个月以内，乙方不要求甲方支付由此而发生的经济费用，但工期相应顺延，停工时间超过二个月，甲、乙双方协商的由此而发生的经济费用，如：经济损失、人员和机械设备调迁等费用，甲方按双方协商的经济费用赔偿给乙方，工期相应顺延。
3.7.9停工责任在乙方，乙方承担由此而发生的经济支出，工期不顺延。
3.7.10本工程项目如因政策原因而停建、缓建，甲、乙双方协商将在建工程做到合理部位，由此造成乙方停工、窝工、倒运、材料和构件积压的经济损失、人员和机械设备调迁等费用，均由甲方按国家有关规定及费用标准赔偿给乙方。
第四条合同文件组成及解释顺序4.1协议条款4.2合同条款；4.3招标文件及技术资料、技术要求;4.4投标文件及施工图纸；4.5洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议（以甲方签证单为证）；4.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
第五条图纸甲方于合同签订后三日内向乙方提供已确认的相关图纸贰套。
第六条甲方驻工地代表6.1甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名、必须有工程项目监理、乙方代表签字后生效。
第七条甲方工作开工前十天完成红线图以外“三通”{通水、通电（机械设备用电自备，可以提供生活用电）、通道路}，红线范围内场地平整，提供的水、电源连接点应在红线内距离建筑物不大于50米。
分级电源箱乙方自理。
第八条乙方驻工地代表8.1乙方任命并委派驻工地的总负责人或代表，若乙方代表易人，须提前贰天通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任和应尽的义务。
8.2乙方代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。
乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名后三天内应作出答复。
8.3乙方指派施工组织设计中明确的项目经理部有关管理人员组织施工，乙方必须保证本工程施工及管理人员有足够工作能力胜任相应的施工、管理和技术工作，否则甲方有权提出人员更换，乙方应在接到通知后七天内完成。
第九条乙方工作9．1施工区临时设施、水由总包接至甲乙双方约定的地点，乙方负责与土建总承包协商临时用水用电和施工过程中用水用电费用对接包括配合费用等，其中本工程打井施工用水、用电由乙方自行挂表缴费给总承包公司；9．2编制施工组织设计或施工方案（乙方有义务为地源热泵设计方面进行必要的优化及相关的辅助设计）、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送交甲方代表、监理方确认签字；乙方负责合同内所有设备、材料、成品、半成品的保管义务。
9．3工程需要的施工使用的照明、看守、围栏和保卫等由乙方负责，如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失（包括甲方的财产损失）和人身伤害，由乙方承担责任及其所发生的费用；9．4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定，并办理有关手续，因乙方未能按规定办理有关手续而造成的罚款由乙方承担；9．5做好施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计修改（或变更）通知单和国家现行《施工及技术验收规范》自检工作；9．6作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、作好竣工文件通过政府有关部门与监理审核后移交甲方；9．7工程竣工后在规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方接到甲方保修通知在两天内无条件进行保修。
属甲方使用及其它原因造成工程质量问题，乙方可给予返修，但返修费用由甲方承担；9．8工程施工期间中因乙方责任发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门；9．9工程竣工后清理现场，做到工完场清。
9.10负责地埋管施工的相应机械配合工作。
第十条工程质量10.1质量等级：合格10.2工程质量要求达到国家或专业质量检验评定的合格标准。
10.3工程质量不符合设要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延，并视为乙方违约，按总价的1%赔偿甲方损失。
10.4双方对工程质量有争议，由当地质量监督部门进行裁决，裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。
10.5地源热泵中央空调必须满足夏季设计总冷负荷6300KW，冬季设计总热负荷4300KW的标准要求。
夏季冷冻水温度7/12°C冬季空调热水温度45/40°C，室温夏天25-28°C，冬天15-25°C10.6所有设备出厂前，应进行相应的检验、测试，并能提供相应的检测报告和质量证明文件。
10.7乙方按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方派出人员的调查，为检查提供便利条件。
甲方委派的监理单位的检查出的问题乙方必须返工。
10.8乙方根据甲方要求，应随时提供有关工程质量的技术资料。
第十一条材料要求、设备供应11.1乙方承包范围内由乙方采购的材料、成品、半成品及设备，须提供样品及说明书供甲方审核，如乙方未经甲方同意自行采购，导致材料、设备不符合要求造成工期延误及经济损失由乙方负责。
11.2乙方供应的材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书，且必须在使用前进行试验检验，试验检验合格方能使用。
检验费用已包含在合同价款内。
11.3设备、材料选型要求：11.3.1地源热泵机组品牌要求为上海“美意”。
《设备购销合同另定》11.3.2冷、热源的控制系统采用《地源热泵机房设备控制系统报价单》上的品牌。
11.3.3水泵、定压补水装置选用《地源热泵机房设备控制系统报价单》上的品牌。
11.3.4电动水阀应采用《地源热泵机房设备控制系统报价单》上的品牌。
11.3.5电气控制主要元器件选用《地源热泵机房设备控制系统报价单》上的品牌。
11.3.6用于室外埋管的PE管材应选用“伟星”品牌。