常见工程施工索赔事项及索赔证据类型
常见的建设工程施工索赔
常见的建设工程施工索赔1.常见的建设工程施工索赔情况：（1）延期索赔：由于天气条件、劳动力不足、资金不足或其他原因导致工程不能按照合同规定的时间完成，施工方提出索赔要求延长施工期限，并要求赔偿相应的损失。
（2）工程变更索赔：在施工过程中，由于建设单位要求对原有工程进行变更或者增减工程量，导致施工方需要额外投入人力物力进行调整，施工方可以提出索赔要求增加工程造价或要求赔偿额外费用。
（3）工程质量索赔：建设单位要求按照合同规定的要求进行工程施工，如出现工程质量问题，建设单位可以提出索赔要求重新修复或者赔偿相关费用。
（4）现场管理索赔：施工现场管理混乱，导致工程进度受到影响或者发生安全事故，施工方可以提出索赔要求赔偿相关损失。
2.建设工程施工索赔的解决方式：（1）协商解决：双方在发生索赔纠纷时，首先应该通过协商的方式解决问题，互相沟通表达自己的意见和要求，寻找解决方案，以达到双方共同满意的结果。
（2）仲裁解决：如果双方协商不能达成一致意见，可以选择通过仲裁的方式解决纠纷。
仲裁是一种非诉讼的解决纠纷方式，由仲裁庭对双方的争议进行裁决，双方必须遵守仲裁结果。
（3）诉讼解决：如果协商和仲裁都无法解决问题，双方可以选择通过法院的方式解决纠纷。
法院将对双方的诉讼进行审理，并做出判决。
3.建设工程施工索赔的注意事项：（1）双方要严格按照合同规定的要求进行施工，避免造成不必要的索赔纠纷。
（2）在施工过程中要保持良好的沟通，及时解决问题，避免问题扩大化。
（3）在发生索赔纠纷时，要保留相关证据资料，以便后续解决纠纷时提供证据。
（4）遵守索赔的相关程序和规定，不要自行采取行动导致纠纷加剧。
总而言之，建设工程施工索赔是建设工程中常见的问题，双方要注意遵守合同规定，在发生纠纷时要保持理性，通过合理的方式解决问题，最终达到双方共同满意的结果。
工程索赔的范围和内容是什么呢
工程索赔的范围和内容是什么呢建设工程的每一环节都有可能出现索赔事件，从而导致索赔的发生，因此建设工程索赔管理工作应贯穿于建设工程施工的始终。
这些问题很多人都有疑问，现在由法网我带大家了解工程索赔的范围和内容是什么呢等一系列问题的有关内容，希望能给您帮助。
一、工程索赔概述工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。
索赔是工程承包中经常发生的正常现象。
由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。
二、工程索赔的范围和内容是什么呢1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度，导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。
不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，包括地震，海啸，水灾，以及国家政策的变化等。
2、发包人违约引起的索赔发包人违约通常表现为没有为承包人约定的施工条件，未按照合同约定的期限和数额付款等，监理人未能按照合同约定完成工作，如未能发出图纸，指令等也视为发包人违约。
3、合同错误引起的索赔如合同条文不全，错误，矛盾等设计图纸，技术规范错误等。
4、合同变更引起的索赔因发包人提出工程延期，加速或工程终止的合同条件发生变化，致使承包人的利益受损而向发包人提出的索赔。
三、工程索赔的证据证据，作为索赔文件的一部分，关系到索赔的成败，证据不足或没有证据，索赔是不成立的。
索赔证据的基本要求包括：真实性、全面性、法律证明效力、及时性。
证据的种类包括：1、招标文件、合同文本及附件；2、来往文件、签证及更改通知等；3、各种会谈纪要；4、施工进度计划和实际施工进度表；5、施工现场工程文件；6、工程照片；7、气象报告；8、工地交接班记录；9、建筑材料和设备采购、订货运输使用记录等；10、市场行情记录；11、各种会计核算资料；12、国家法律、法令、政策文件等。
工程施工索赔类型包括(3篇)
第1篇一、工期延误索赔1. 业主原因导致的工期延误：如业主未按时提供施工图纸、场地、材料等；业主对施工过程中的问题处理不当导致延误；业主未按时支付工程款等。
2. 承包商原因导致的工期延误：如施工组织管理不善、施工工艺不合理、施工质量不合格等。
3. 不可抗力因素导致的工期延误：如自然灾害、战争、政府行为等。
二、费用索赔1. 人工费索赔：由于工期延误、工程变更等原因导致的人工费增加。
2. 材料费索赔：由于材料价格波动、运输困难、材料供应不足等原因导致的材料费增加。
3. 施工机械费索赔：由于工期延误、工程变更等原因导致的施工机械费增加。
4. 保险费索赔：由于工程事故、自然灾害等原因导致的保险费增加。
5. 管理费索赔：由于工期延误、工程变更等原因导致的管理费增加。
6. 利息索赔：由于业主或承包商违约导致的利息损失。
三、工程变更索赔1. 设计变更：由于设计错误、设计变更等原因导致的工程变更索赔。
2. 施工方案变更：由于施工过程中遇到特殊情况，需要调整施工方案而导致的工程变更索赔。
3. 合同条款变更：由于合同条款变更导致的工程变更索赔。
四、不可预见的外部障碍或条件索赔1. 地质条件变化：如地基承载力不足、地下水位变化等。
2. 环境因素：如天气变化、交通不便等。
3. 政府行为：如政策调整、城市规划变更等。
五、合同违约索赔1. 业主违约：如未按时支付工程款、未按时提供施工场地等。
2. 承包商违约：如施工质量不合格、未按时完成工程等。
六、其他索赔1. 货币贬值索赔：由于货币贬值导致的成本增加。
2. 物价上涨索赔：由于物价上涨导致的成本增加。
3. 法令变化索赔：由于法令变化导致的成本增加。
总之，工程施工索赔涉及多个方面，承包人在遇到上述情况时，应根据合同约定，收集相关证据，合理提出索赔要求，以维护自身合法权益。
同时，业主和承包商在合同履行过程中，应加强沟通与协作，尽量避免索赔事件的发生。
第2篇1. 工期索赔：由于业主或设计方原因导致工程延期，如设计变更、审批延误等，承包商可以要求延长工期。
工程施工阶段索赔摘要
工程施工阶段索赔摘要随着我国经济的飞速发展，建筑行业取得了显著的成果，工程施工阶段索赔问题日益引起广泛关注。
施工索赔是工程合同履行过程中，由于合同一方或双方未能履行合同义务或存在违约行为，导致损失或费用增加，另一方依据合同条款和法律法规，向违约方提出经济补偿或工期顺延的要求。
本文将对工程施工阶段索赔的类型、原因、程序及技巧进行探讨，以期为我国建筑企业在工程施工阶段有效应对索赔问题提供参考。
一、工程施工阶段索赔类型1. 工程变更索赔：由于设计变更、工程量增减、施工条件变化等原因，导致工程费用增加或工期延长。
2. 合同违约索赔：合同一方未能履行合同义务，如延期交图、延期付款、质量不符合要求等。
3. 工程质量索赔：工程质量问题导致的修复、返工、停工等损失。
4. 工程安全事故索赔：安全事故导致的人身伤亡、财产损失等。
5. 不可抗力索赔：自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致的损失。
6. 经济纠纷索赔：合同履行过程中产生的经济纠纷。
二、工程施工阶段索赔原因1. 合同条款不明确：合同中存在模糊、矛盾或错误的条款，导致双方对合同的理解产生分歧。
2. 设计缺陷：设计方案不合理、设计错误、设计变更等原因导致施工过程中的问题。
3. 施工管理不善：施工方管理混乱、施工方案不当、施工质量问题等。
4. 材料设备问题：原材料、建筑构件、设备不符合要求或存在质量问题。
5. 外部环境因素：如政策调整、交通管制、天气变化等不可预测的因素。
6. 合同当事人违约：合同一方或双方未能履行合同义务。
三、工程施工阶段索赔程序1. 索赔意向通知：发现索赔条件后，及时向对方发出索赔意向通知。
2. 收集证据：整理和收集与索赔有关的合同文件、施工记录、往来函件、现场照片等。
3. 索赔报告编制：根据收集的证据，编制索赔报告，明确索赔事由、损失金额、工期顺延等要求。
4. 协商解决：向对方提出索赔报告，寻求友好协商解决。
5. 仲裁或诉讼：协商不成时，可通过仲裁或诉讼途径解决。
工程索赔的条件及证据有哪些
⼯程索赔的条件及证据有哪些【⼯程与索赔】⼯程索赔的条件及证据⼀、索赔确认的条件有：1.合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在⽀持索赔的合理依据。
2.增加的成本是合同存续期间⽆法预见的原因造成的，⽽并⾮由承包商⼯作失误所造成。
3.与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的，并且就所完成的⼯程量⽽⾔是合理的。
4.⽀持索赔的证据是客观的和可证实的，⽽不以对问题管理的主观意见为依据或者以没有⽀持的请求为依据。
⼯程索赔款⼀般由以下费⽤项⽬构成：⼈⼯费、材料费、施⼯机械使⽤费、保函费⽤、保险费⽤、利息费⽤、管理费⽤、利润、机会利润损失等。
5.索赔是承包⼈在合同约定的索赔期间内提出的。
6.承包⼈的索赔有⽆超过法律规定的诉讼时效。
⼆、索赔所需的证据，关系到索赔的成败，证据不⾜或没有证据都会导致索赔不成⽴。
1.索赔证据的基本要求。
索赔证据的基本要求包括：真实性、全⾯性、关联性、及时性。
2.证据的种类。
⼯程索赔审查的证据有：(1)⼯地(地盘)会议记录和有关⼯程的来往信件;(2)各种施⼯进度表，包括发包⼈代表和分包编制的进度表;(3)施⼯备忘录(⽇记)，在施⼯中发⽣影响⼯期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。
按年⽉⽇顺序号存档，以便查找;(4)做好建筑师和⼯程师的⼝头指⽰记录，及时以书⾯形式报告建筑师予以承认。
将他们的书⾯指⽰按年⽉⽇顺序编号存档;(5)⼯程照⽚需有专⼈管理：照⽚都应标明拍摄的⽇期，最好购买带有⽇期的相机。
将照⽚按⼯程进度整理编排;(6)收集、记录每天的⽓象报告和实际⽓候情况;(7)整理保存⼯⼈和雇员的⼯资与薪⾦单据、材料物资购买单据，按年⽉⽇编号归档;(8)完整的⼯程会计资料，包括⼯卡，⼈⼯分配表、注销⼯资薪⾦⽀票、材购买定货单、收讫发票、收款票据、账⽬及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等;(9)所有的合同标书⽂件、合约图纸、修改增加图纸、计划⼯程进度表、⼈⼯⽇报表、材料设备进场报表及账单(⼯程付款单)等需归类保存⼈档。
建设工程施工索赔答疑
建设工程施工索赔答疑一、什么是建设工程施工索赔？建设工程施工索赔是指在建设工程合同履行过程中，由于对方不履行或未能正确履行合同义务与责任，或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害的一方，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
二、建设工程施工索赔的类型有哪些？建设工程施工索赔的类型主要包括：工期延误索赔、工程质量索赔、工程变更索赔、工程价款索赔、设备材料索赔、安全事故索赔等。
三、如何判断索赔成立？判断索赔成立需要满足以下三个条件：1. 事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；2. 造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；3. 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
四、建设工程施工索赔的程序是什么？建设工程施工索赔的程序主要包括以下几个步骤：1. 发生索赔事件后，应及时通知对方，并在合同规定的期限内提交索赔意向通知；2. 在提交索赔意向通知后，应在合同规定的期限内提交详细的索赔报告；3. 对方收到索赔报告后，应在合同规定的期限内进行审查，并给予答复；4. 对对方的答复有异议的，可以按照合同约定的争议解决方式进行解决。
五、建设工程施工索赔的证据有哪些？建设工程施工索赔的证据主要包括：合同文件、施工图纸、技术规范、会议纪要、往来函件、施工现场记录、验收报告、财务报表等。
六、如何避免和减少建设工程施工索赔？为了避免和减少建设工程施工索赔，双方当事人应当在合同履行过程中加强沟通与协作，严格遵守合同条款，认真履行合同义务与责任。
同时，当事人应当注意收集和保存相关证据，以便在发生索赔事件时能够及时、准确地进行索赔。
七、建设工程施工索赔的解决途径有哪些？建设工程施工索赔的解决途径主要包括：协商解决、调解解决、仲裁解决、诉讼解决等。
八、在国际工程承包中，如何应对工程施工索赔？在国际工程承包中，承包商应当熟悉国际工程承包市场的惯例和规则，充分利用国际惯例和准则来维护自己的合法权益。
建设工程施工索赔证据(3篇)
第1篇建设工程施工索赔是指在施工过程中，由于非承包商原因导致工程成本增加或工期延误，承包商向业主提出索赔请求，以弥补由此造成的损失。
在建设工程施工索赔过程中，证据的收集和整理至关重要。
以下就建设工程施工索赔证据进行简要介绍。
一、证据种类1. 合同文件：包括招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等，是工程成本的基础资料。
2. 施工文件：包括施工日记、现场记录、施工日志、设计交底、变更图纸、变更施工指令等，反映了施工过程中的实际情况。
3. 会议纪要：包括工程会议、技术交底、设计变更会议等，记录了会议内容和决策过程。
4. 往来函件：包括工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等，反映了工程实施过程中的沟通和协调情况。
5. 签证：包括业主或工程师（监理人）签认的签证，证明工程实施过程中的变更和追加工程。
6. 气象报告和资料：包括气象报告、天气温度、风力、降雨雪量等，为工期延误提供气候依据。
7. 工程进度计划：包括施工计划、现场实施情况记录，反映了工程进度和施工组织情况。
8. 投标前业主提供的参考资料和现场资料：包括现场水文地质资料、工程量表等，为工程成本估算提供依据。
9. 工程结算资料：包括工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录，为工程成本核算提供依据。
10. 工程验收报告及各项技术鉴定报告：包括工程验收报告、技术鉴定报告等，为工程质量提供保障。
11. 工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据：包括采购合同、运输单据、验收报告等，为工程成本核算提供依据。
12. 工程会计核算资料：包括财务报告、财务凭证等，为工程成本核算提供依据。
13. 国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等：包括政策文件、行业规范等，为工程实施提供政策依据。
二、证据收集注意事项1. 及时性：在工程实施过程中，应及时收集和整理相关证据，确保证据的真实性和有效性。
2. 完整性：收集证据时应全面，确保证据能够充分证明索赔事项。
建筑工程合同常见的索赔证据有哪些
建筑工程合同常见的索赔证据有哪些建筑工程合同常见的索赔证据主要包括以下几个方面。
本文将对每个方面进行详细细化。
一、设计文件方面的索赔证据1. 设计变更文件：记录了在工程施工过程中设计文件的变更情况，包括变更通知单、图纸修改审批单等。
2. 施工图纸：包括原始的设计图纸和变更后的施工图纸，用于证明设计文件的要求和变更情况。
3. 设计文件审批记录：记录了设计文件的审批过程、审批人员和审批意见等信息。
二、工程变更方面的索赔证据1. 变更通知单：记录了工程变更的内容、原因、时间和签字等信息，用于证明工程变更的合法性。
2. 变更工程量清单：列出了变更工程的具体量化信息，包括变更前后的工程量、单价和金额等。
3. 变更工程费支付凭证：包括支付通知单、付款凭证、银行转账记录等，用于证明变更工程费的支付情况。
三、工期延误方面的索赔证据1. 工程进度计划：包括原始的工程进度计划和变更后的工程进度计划，用于证明工期延误的情况。
2. 工期延误责任书：记录了工期延误的责任归属，包括责任方、原因和惩罚措施等信息。
3. 工期延误索赔通知书：通知施工单位存在工期延误的情况，并要求赔偿工期延误造成的损失。
四、材料质量问题方面的索赔证据1. 材料验收记录：记录了材料的验收情况，包括抽查验收记录、材料检测报告等。
2. 材料抽样检测报告：对材料进行抽样检测的报告，用于证明材料质量不符合合同要求。
3. 材料供应商质量证明文件：包括材料供应商的资质证书、质量保证书等，用于证明供应商的责任。
五、合同违约方面的索赔证据1. 合同文件：包括工程合同主体文件、附件和补充协议等，用于证明合同约定和违约行为。
2. 违约通知书：通知合同违约方存在违约行为，并要求赔偿违约造成的损失。
3. 相关证明文件：如工程日志、施工记录、证人证言等，用于证明各方的违约行为。
以上所的证据只是建筑工程合同常见的索赔证据范例，实际情况可能因合同内容和具体案例而有所不同。
当面临索赔时，建议根据具体情况选择合适的证据材料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（6）业主指定分包商违约或延误造成的索赔
（7）其他有关施工的索赔：如设备厂家缺陷等
5．工程各项会议纪要；
6．气象报告和资料，如有关温度、风力、雨雪的资料；
7．施工现场记录
8．工程有关照片和录像等；
9．施工日记、备忘录等；
10．发包人或者工程师签认的签证；
11．发包人或者工程师发布的各种书面指令和确认书，以及承包人的要求、请求、通知书等；
3．
关于价款方面的索赔
（1）关于价格方面的索赔
（2）关于货币价值和严重经济失调导致的索赔
（3）拖延支付工程款的索赔
12．工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告；
13．工地的交接记录（应注明交接日期，场地平整情况，水、电、路情况等），图纸和各种资料交接记录；
14．建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场，使用方面的记录、凭证和报表等；
5．有效性。
2．工程各种往来函件、通知、答复等；
3．各种会谈纪要；
4．经过发包人或者工程师批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录；
2．
有关工程施工的索赔
（1）地质条件变化引起的索赔
（2）工程中人为障碍引起的索赔
（3）增减工程量引起的索赔
（4）各种额外的试验和检查费用的偿讨
（2）由于意外风险造成的损害十分严重因而终止合同，也有些是由“错误”引起的合同终止，都可提起索赔。
7．
财务费用补偿的索赔：因各种原因使承包人财务开支大而导致的贷款利息等财务费用。
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
常见工程施工索赔事项及索赔证据类型
序号
常见的工程施工索赔事项
常见的工程索赔证据有以下多种类型
索赔证据要求
1．
因合同文件引起的索赔
（1）有关合同文件的组成问题引起的索赔
（2）有关合同文件有效性引起的索赔
（3）因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔
1．各种合同文件
1．真实性；
2．及时性；
3．全面性；
4．关联性；
4．
关于工期的索赔
（1）关于延长工期的索赔
（2）由于延误产生损失的索赔
（3）赶工费用的索赔
15．市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布材料；
16．投标前发包人提供的参考资料和现场资料；
17．工程结算害的索赔
（1）特殊风险索赔：一般指战争、核污染等。
（2）人力不可抗拒灾害的索赔：自然灾害
18．各种会计核算资料；
19．国家法律、法令、政策文件。
6．
工程暂停、终止合同的索赔
（1）施工过程中，非承包人违约或其他意外风险造成的，工程师下令暂停全部或任何部分工程，承包人即可要求延长工期，还可以就其停工损失获得合理费用补偿。