工程索赔费用报告书范本
工程索赔范本
工程索赔范本工程索赔费用报告书一、索赔成立根据合同对照，该事件已经导致了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
同时，造成费用增加或工期损失的原因，按照合同约定，不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据根据现行法律法规、合同文件以及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述本项目由我单位承建，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然而，自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，导致现场处理停工、半停工状态。
直到2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
但是，在现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同，专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项规定发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项规定因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
四、索赔项目本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
公路工程索赔报告范本(简单的工程索赔报告范本)
公路工程索赔报告范本（简单的工程索赔报告范本）工程索赔是指双方在签订工程以后，在履行合同期间其中一方因为各种原因导致另一方遭受了损失，如果遇到这种情况可以向对方请求赔偿，导致工程索赔发生的情况有很多种，想要申请工程索赔就要写申请书，那么工程索赔申请书范文是怎样的呢？一、工程索赔申请书范文工程名称：_____________致：(监理单位)____________根据施工合同条款___条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：____________索赔金额的计算：____________附：证明材料承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________二、工程索赔的条件1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。
2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。
6、物价上涨,法规变化及其他。
三、索赔程序1、索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。
2、发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d 内给予答复。
4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。
在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
2024工程索赔报告范本
合同编号：__________合同方信息：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为工程项目的施工方，双方为明确双方在工程索赔过程中的权利和义务，经友好协商，特订立本工程索赔报告范本，以便共同遵守。
第一条术语定义1.1 工程项目：指甲方委托乙方施工的工程，具体工程内容见附件一。
1.2 索赔：指在合同执行过程中，因非乙方原因导致乙方权益受损，乙方依据合同条款及相关法律法规，向甲方提出的经济补偿或工期顺延的要求。
1.3 索赔事件：指导致乙方权益受损的具体事件，包括但不限于设计变更、工程暂停、工程延期、工程量增减等。
第二条索赔条件2.1 乙方在合同约定的期限内，按照合同约定的工程质量、工程进度等要求完成工程施工。
2.2 乙方在遇到不可抗力因素或其他非乙方原因导致工程施工受到影响时，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
2.3 乙方在发生索赔事件后，应在合同约定的期限内向甲方提出书面索赔报告，并提供相关证明材料。
第三条索赔程序3.1 乙方在发生索赔事件后，应在合同约定的期限内向甲方提出书面索赔报告，并提供相关证明材料。
3.2 甲方在收到乙方书面索赔报告后，应在合同约定的期限内对索赔报告进行审查，并根据合同条款及相关法律法规作出答复。
3.3 双方在索赔过程中如有争议，应通过友好协商解决；如协商无果，可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第四条索赔金额和工期4.1 甲方在收到乙方书面索赔报告后，应对索赔金额和工期进行审核。
审核结果如符合合同约定，甲方应支付乙方相应的索赔金额，并顺延合同约定的工期。
4.2 甲方在审核过程中，如认为乙方索赔金额和工期不合理，甲方有权提出修改意见。
乙方应在接到修改意见后，按照甲方的要求进行修改。
4.3 甲方在审核过程中，如认为乙方索赔金额和工期不符合合同约定，甲方有权拒绝支付乙方索赔金额，并顺延合同约定的工期。
建设工程合同索赔报告
建设工程合同索赔报告一、前言根据我国相关法律法规，为维护合同双方的合法权益，确保工程建设的顺利进行，特此就本项目合同履行过程中出现的索赔事项，向贵公司提交此份索赔报告。
本报告旨在客观、公正地反映事实真相，依据合同条款和相关法律法规，合理主张我公司的权益。
二、工程概况1. 工程名称：XXXX建设工程2. 工程地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程合同金额：XXXX万元5. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日6. 合同履行期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日三、索赔事由1. 贵公司未按合同约定及时支付工程进度款，导致工程进度受到影响，我公司遭受经济损失。
2. 贵公司在合同履行过程中，擅自变更设计，增加工程量，使我公司承担额外施工费用。
3. 贵公司未能提供施工所需的水、电、通信等基础设施，影响工程施工进度和质量。
4. 贵公司在合同履行过程中，未能按照约定履行合同义务，导致工程延期交付。
5. 贵公司未能按照合同约定支付违约金，损害我公司合法权益。
四、索赔依据1. 合同条款：根据合同条款，贵公司应按工程进度及时支付工程进度款。
2. 法律法规：我国《合同法》规定，当事人应当履行合同约定的义务，违反合同义务应当承担违约责任。
3. 事实证据：有我公司提交的工程进度报告、费用支出凭证、延期交付证明等证据。
五、索赔金额及工期顺延1. 工程进度款支付延误导致的损失：XXXX万元2. 额外施工费用：XXXX万元3. 工期顺延：XXXX天4. 违约金：XXXX万元六、解决方案1. 贵公司应及时支付工程进度款，确保工程顺利进行。
2. 贵公司应按照合同约定履行合同义务，确保工程按期交付。
3. 贵公司应支付违约金，赔偿我公司经济损失。
4. 贵公司应承担因变更设计导致的额外施工费用。
5. 贵公司应保证施工所需的水、电、通信等基础设施及时到位。
七、结论根据合同履行过程中出现的问题，我公司依据合同条款和相关法律法规，提出了合理的索赔要求。
工程施工索赔报告书
工程施工索赔报告书尊敬的领导：根据公司的要求，我整理了一份关于工程施工索赔的报告。
在这份报告中，我将详细介绍工程施工过程中遇到的问题和困难，以及我们提出索赔的理由和依据。
希望领导审阅后能够理解我们的处境，并给予支持和帮助。
一、工程基本信息我们公司于去年承接了某大型工程项目的施工任务。
该项目是一座高层建筑，涉及到建筑结构、机电设备安装以及装修等多个方面。
项目总投资达到数千万元，是公司今年的重要业务之一。
二、工程施工难点在工程施工过程中，我们遇到了诸多困难和问题。
首先是施工现场环境复杂，周围有多层建筑和人员密集地带，导致施工进度受到了很大的影响。
其次是施工材料供应不及时，造成了工期延误和额外的人力物力成本。
最后是施工中出现了一些设计变更和现场调整，需要额外的工程量和费用。
三、索赔理由基于以上情况，我们提出了一定的索赔要求。
具体如下：1. 施工现场环境影响：由于周围环境复杂，我们需要额外的安全措施和人员配备来保障施工的进行。
这导致了额外的人工成本和时间成本。
因此，我们要求对这部分费用进行索赔。
2. 施工材料供应问题：材料供应不及时导致了工期延误和额外费用支出。
这部分费用应当由供应商承担责任，并赔偿给我们。
3. 设计变更和现场调整：由于设计变更和现场调整，我们需要重新调整工程量和费用。
这些额外的费用应当由业主承担，我们提出了索赔要求。
四、索赔依据我们的索赔依据主要包括了相关合同条款、施工方案、工程量清单和成本核算表。
我们对相关文件进行了详细的整理和核对，确保索赔的合法性和合理性。
五、索赔金额根据我们的计算，我们提出了一定的索赔金额。
具体数额根据实际损失和费用支出做出，我们希望能够得到公司的支持和认可。
六、结语在工程施工中，我们公司遇到了许多问题和困难。
但我们始终坚持高质量、高效率的原则，为项目的顺利完成而努力奋斗。
希望领导能够理解我们的处境，给予支持和帮助。
我们相信，在公司的领导下和全体员工的共同努力下，这个项目一定能够取得成功。
工程索赔费用报告书五篇
工程索赔费用报告书五篇篇一：工程索赔费用报告书XX小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书一、总论前言：XXXX建设工程有限公司参与了由XX城XX公司（下称贵司）投资建设的XX小区7#、9#、16#工程投标，且我司获得中标，中标合同价为2300多万元，该工程设计为11层全剪力墙现浇结构，建筑面积约16212m2。
按照贵司要求和监理工程师指示，我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX城项目部，委派彭图强为本项目项目经理。
为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程，从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工（均签署劳务合同）参与本项目的施工建设，投入520万元的现金确保施工资金的需要，为保障材料能够保质、保量，并设立了材料采购组。
在施工工程中我司精心组织施工，实行三班倒，加班加点按时按节点按计划顺利施工。
二、索赔事项索赔事项一：（一）、索赔费用事项概述：当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，但贵司各种原因，致使我司的所有计划必须重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面直接和间接损失。
（二）、索赔费用：（1）人工费。
包括：A、由于国家政策性人工费调整，我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人，为了能完成工程量，不得不给劳务队将人工费上调增加费用568638.78元（未含规费、税金）。
（2）利润。
原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商，我方认为材料费中还能有些利润，因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价，但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商，致使我方按原计划的利润为零利润，等于我方只干了一个人工。
众所周知，西安市目前的市场行情，预算中的人工费都是赔钱的，更别说什么利润了，因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元（未含规费、税金）。
关于索赔申请书范文锦集5篇
关于索赔申请书范文锦集5篇索赔申请书篇1致：xx矿业有限责任公司技改部。
xx中安监理公司。
我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明缘由生事而发生停工一事和不明缘由大网高压停电停工所引起的`工程费用一事提出索赔报告。
1：我方从20xx年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧急施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明缘由的冲突而致我单位的工程无法正常进展而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下：5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时：早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。
1}：人工费：治理人员：五人*7=35日*1.5=52.5工日。
施工人员：21人*7=147日*1.5=20.工日。
2：}机键费：压路机7*一小时400元*12=33600元装栽机7*一小时200元*12=16800元2：在我方二次施工中的根底垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土根底施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用：6.19中午10：00左右停电至21日中午11：30来电共计：停工工时25.5小时。
1：治理人员：5人*25.5/8=16.2工日。
2：钢筋工：8人*25.5/8=25.5工日。
3：木工班：17*25.5/8=54.2工日。
4：施工班：22人*25.5/8=70.13工日。
5：其他工人：12*25.5/8=38.32工日。
以上是我方发生的实际费用，敬请你们赐予解决答复为盼最终费用按决算走。
xx中原建司十四工程部20xx.6.23索赔申请书篇2XX保险公司：我叫XXX，年龄X岁，所在学校XXXX。
20xx 年X月X日X时，在学校上体育课期间打球导致手臂受伤送院治疗，现已痊愈。
在医院期间花费医药费XXX元，因我办理贵司保险，（保险单号XXXX，保险名XXXX，）特提出理赔申请，望予以接纳办理。
工程索赔报告书三篇
工程索赔报告书三篇篇一：工程索赔报告书一、总论前言：20XX年4月，XX（集团）有限公司参与了由XX有限公司（下称贵司）投资建设的XX大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工，并要求加班加点，必须在20XX年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX项目部，委派XX为本项目总指挥，组建了以XX为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20XX年4月20日正式进场施工，按照设计施工内容和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。
为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，20XX年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。
20XX年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的情况下，承诺不低于XX市20XX年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至20XX年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。
20XX年5月31日前，我司XX项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。
工程索赔报告范本
工程索赔报告范本一、引言工程项目中，索赔是指由于合同执行中的一方或双方在经济、时间或质量等方面遭受了不可预见的损失，根据合同规定向对方主张索赔的一种权利行使。
本报告旨在提供一种工程索赔报告的范本，以帮助各方更好地理解和处理索赔事件。
二、背景介绍在本节中，将简要介绍工程项目的背景信息，包括项目的概述、参与方的角色和职责、合同签订日期和有效期、工程进度计划等关键信息。
此外，还需明确本索赔报告所涉及的具体合同条款和索赔依据。
三、索赔事件描述在这一部分，将详细描述导致索赔的具体事件。
包括但不限于以下方面：1. 原因和责任分析：详细描述索赔事件的起因和相关责任方。
附上相关证据和文件支持。
2. 损失估计：详细说明索赔事件对项目造成的经济、时间和质量等方面的损失。
包括直接损失和间接损失的估算。
四、索赔依据在本节中，将列出索赔主张的依据。
根据合同条款和法律法规，明确索赔要求符合的条件，包括但不限于以下方面：1. 合同条款：引用相关合同条款，明确索赔主张的依据。
2. 法律法规：引用相关法律法规的具体内容，明确索赔主张的依据。
五、索赔计算方法在这一部分，将详细说明索赔金额的计算方法。
根据损失估计和相关合同条款，按照特定的计算方式进行计算，并给出详细的计算过程和公式。
六、索赔处理建议根据索赔事件的具体情况，提供一些建议以供各方参考。
1. 协商解决：鼓励各方通过友好协商的方式解决索赔纠纷，达成互利共赢的结果。
2. 专业调解：如果协商无法解决争议，建议寻求专业的第三方调解机构进行调解，以达成公正合理的解决方案。
3. 法律救济：作为最后的手段，如果索赔不能通过协商或调解解决，各方可根据合同约定追求法律救济。
七、结论总结全文，强调索赔事件的重要性，并鼓励各方以合作和开放的态度解决争议，为工程项目的顺利进行和各方的互信关系提供保障。
八、参考文献如有需要，在索赔报告中列出参考的法律法规、合同条款、专业书籍等信息，供相关人员查阅。
工程索赔报告范本(2024版)
工程索赔报告范本(2024版)合同目录第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的1.2 索赔报告依据1.3 索赔报告适用范围第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息2.2 索赔方资质要求2.3 索赔方权利与义务第三章：索赔依据和条件3.1 索赔法律依据3.2 索赔合同依据3.3 索赔条件和情形第四章：索赔程序4.1 索赔申请提交4.2 索赔审核流程4.3 索赔决定和通知第五章：索赔材料和证据5.1 索赔材料清单5.2 索赔证据要求5.3 索赔材料的提交和审核第六章：索赔金额和计算6.1 索赔金额的确定6.2 索赔费用的分类6.3 索赔金额的计算方法第七章：索赔争议处理7.1 争议解决机制7.2 争议协商程序7.3 争议仲裁或诉讼第八章：索赔报告的编写8.1 索赔报告的结构8.2 索赔报告的内容要求8.3 索赔报告的格式和提交第九章：索赔报告的审批9.1 审批流程9.2 审批标准9.3 审批结果的通知第十章：违约责任10.1 违约责任的界定10.2 违约责任的承担10.3 违约责任的免除条件第十一章：索赔报告的法律效力11.1 法律效力的声明11.2 法律效力的期限11.3 法律效力的例外第十二章：签字栏12.1 索赔方代表签字12.2 审核方代表签字12.3 签字日期12.4 签字地点第十三章：附件13.1 索赔材料附件13.2 相关证据材料13.3 其他支持文件注：本合同目录结束，以下无正文。
工程索赔报告范本(2024版)合同编号：______第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的本报告旨在提出因合同执行过程中出现的非索赔方原因导致的损失或额外成本的索赔要求。
1.2 索赔报告依据索赔报告依据合同条款、相关法律法规以及实际发生的事件和情况。
1.3 索赔报告适用范围本报告适用于所有因合同履行过程中出现的索赔情形。
第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息索赔方名称：，地址：，法定代表人：______。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程索赔费用报告书范本
一、索赔成立
1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述
由我单位承建的XX工程，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致
工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：
1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。
按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。
按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算
一、工程延期索赔
1、人工费：工日：17×54工日=918工日
人员窝工按照定额单价乘以0.75,
52.23元×0.75×918=35960元
工资上涨费不予考虑。
2、施工机械费：
挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元
24000元×54÷30×4=172800元
3、管理费
合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元
工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元
4、利息
履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元
5、措施费
合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元
工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元
工程延期索赔合计：1227559元
二、工程变更的索赔
原设计A区挖方211490m³，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m³，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m³，原单价为10.12元/m³，工程变更索赔金额为：
（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元
索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元
六、索赔说明
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
二O一七年十一月一日。