综合布线机房建设工程合同资料讲解
综合布线工程合同协议(全文)(两篇)
综合布线工程合同协议（全文）（二）二、合同交付1. 甲乙双方同意按照本合同规定的工程进度进行交付，工程交付后由甲方验收。
2. 工程交付后，乙方需提供合格的综合布线工程交付报告，报告中需详细记录施工过程、使用的材料以及各项测试结果。
3. 若乙方提供的综合布线工程交付报告中有虚假信息或存在严重质量问题，甲方有权要求乙方进行整改并重新交付报告，若乙方无法按要求整改，则甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
三、工程质量保证和维修期1. 乙方应保证综合布线工程符合国家相关标准和甲方的要求，具有良好的性能和可靠的质量。
2. 维修期从工程交付验收日起计算，维修期为三年。
在维修期内，如果因乙方施工不当或材料质量不合格导致综合布线工程出现问题，乙方应承担相应的维修责任。
3. 若在维修期满后，综合布线工程再次出现问题，甲方有权向乙方提出索赔，并要求乙方进行修复。
修复费用应由乙方承担。
四、工程变更和索赔1. 在综合布线工程施工过程中，若发生不可抗力或其他原因导致工程进度发生变更，甲乙双方应及时协商并签订变更协议，明确工程变更的内容和对应的费用。
2. 若因乙方原因导致综合布线工程无法按时完成或工程质量不达标，甲方有权提出索赔，并要求乙方承担相应的经济责任。
3. 甲方提出索赔时，应及时通知乙方，并提供相应的证据。
乙方接到通知后应在合理的时间内进行调查，并在和甲方协商后，按照协议约定的方式进行赔偿。
五、付款方式1. 乙方施工期间，甲方按照合同约定的工程进度付款。
2. 若工程进度存在争议，甲乙双方应及时协商解决，并在协商达成一致意见后付款。
六、违约责任1. 若甲方或乙方在履行本合同过程中发生违约行为，违约方应向对方支付相应的违约金。
2. 若一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
七、争议解决在履行本合同过程中，若发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
若协商不成，双方均同意将争议提交至合同签订地所在地的仲裁机构进行仲裁。
机房综合布线施工合同
机房综合布线施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方机房综合布线工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：机房综合布线工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于综合布线、网络设备安装、电源布线、照明布线、防雷接地等。
1.4 工程工期：自__________之日起至__________日止，共计____天。
1.5 合同价款：人民币____元整（大写：____________________元）。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方应向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并保证施工期间的水电供应。
2.2 甲方应负责协调施工场地内的相关事宜，包括与邻里之间的关系，确保施工顺利进行。
2.3 甲方应按照合同约定支付工程进度款和合同价款，并保证乙方的合法权益。
2.4 甲方有权对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。
2.5 甲方应在工程竣工后按照约定时间进行验收，并支付尾款。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的内容和标准完成施工，保证工程质量、进度和安全。
3.2 乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全和环保。
3.3 乙方应指派具备相应资格的技术人员进驻工地，负责施工组织和现场管理。
3.4 乙方应协助甲方办理施工所需的相关手续，包括审批、验收等。
3.5 乙方应在工程竣工后按照约定时间提供相关资料和保修服务。
四、合同价款及支付方式4.1 合同价款为人民币____元整（大写：____________________元）。
4.2 甲方支付工程进度款的比例为合同价款的____%，每完成一个阶段的施工，乙方应向甲方提供相应的工程进度报告，甲方按照进度报告支付相应进度款。
综合布线机房建设工程合同
综合布线机房建设工程合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就综合布线机房建设工程项目达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概述1. 工程名称：__________综合布线机房建设工程。
2. 工程地点：位于_______________________。
3. 工程内容：包括但不限于综合布线系统的设计、安装、调试及验收工作。
4. 工程标准：按照国家相关标准及行业规范执行。
二、合同金额1. 工程总价：人民币____________元整。
2. 付款方式：甲方应按照合同约定的付款计划向乙方支付工程款项。
三、工程进度与工期1. 开工日期：自____年__月__日起。
2. 竣工日期：至____年__月__日止。
3. 工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
四、质量保证1. 乙方保证所提供材料和设备符合国家标准及合同要求。
2. 工程竣工后，乙方应对综合布线机房进行全面检测，并提供合格证明。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准，应承担违约责任。
六、争议解决合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日。
综合布线施工合同（精选4篇）
综合布线施工合同（精选4篇）综合布线篇1供方：一工厂地址：二工厂地址：商务部地址：邮编：电话：传真：需方：合同内容:今向供方订购以下产品：订货条款：1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。
原件必须在一星期内寄回公司商务部。
2.本订单传真件有效。
具有同等法律效力。
3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。
4.供方在受到需方盖章确认后，天内发货。
自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。
5.本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。
需方(盖章)：供方(盖章)：日期：综合布线施工合同篇2甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
五：付款方式1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预付款，金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。
2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。
3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。
3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。
六、进场时间与工程进度按甲方工程进度，合同签定之日起计到月日施工结束，现场不具备施工条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。
七、甲方的职责1. 遵守本合同的付款方式。
2. 甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。
在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
3. 负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划，为乙方顺利实施工程提供良好的工程条件。
综合布线工程合同3篇
综合布线工程合同3篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则下，就甲方综合布线工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________综合布线工程。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程内容：包括但不仅限于结构化布线系统、网络设备及配套设施的供应与安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签署之日起______日内开始。
2. 工程竣工日期：自开工日期起______日内完成。
如遇特殊情况，双方协商工期顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
此价格包含材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方总工程款的______%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量和验收1. 乙方应按照国家标准和行业规范进行布线施工，确保工程质量符合约定。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、保修与维护1. 保修期：工程验收合格之日起，乙方提供______年的保修服务。
2. 在保修期内，因乙方施工质量或材料问题导致的故障，乙方负责免费维修。
3. 保修期外，乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行商议。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付总工程款______%的违约金。
2. 若乙方未按约定完成工程或工程质量不合格，应向甲方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
机房布线工程合同
机房布线工程合同甲方（需求方）与乙方（服务提供方）本着平等自愿、诚信互利的原则，就甲方机房布线工程项目经友好协商，达成如下合同条款：一、项目概述甲方委托乙方负责其机房内的布线设计、施工及后续维护工作。
乙方应根据甲方提供的技术要求和现场情况，制定合理的布线方案，并保证布线质量符合国家相关标准。
二、工程范围详细列出本次布线工程的具体范围，包括但不限于水平布线、垂直布线、电源布线、接地系统等，以及所有必须完成的附属工作。
三、工程质量与标准明确布线工程需遵守的国家或行业标准，如ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568等，并注明乙方应采取的质量保障措施。
四、工期要求规定工程开始日期及预计完成日期，以及因不可抗力或其他原因导致工程延期的处理办法。
五、费用支付包括总工程费用、付款方式、付款时间点及相关财务处理细节。
通常情况下，费用会根据工程进度分阶段支付。
六、违约责任双方应严格履行合同义务，如有一方违约，应按照合同约定承担相应的违约责任。
七、保修条款明确保修期限，通常不少于一年。
在保修期内，对于因施工质量引起的问题，乙方应负责免费维修或更换。
八、争议解决如合同执行过程中出现争议，首选通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决，或依法向人民法院起诉。
九、其他事项根据实际情况约定其他需要双方遵守的事项，例如保密协议、知识产权归属等。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________日期：___________________________乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________日期：___________________________。
综合布线机房建设工程合同
经过专业机构检测合格并取 得相关证书
验收合格并经过一定时间的 试运行
验收程序
验收准备：确保机 房环境符合要求， 准备好验收所需资 料和工具。
初步验收：检查机 房基础设施、设备 安装和布线情况， 确认是否符合设计 要求和合同规定。
试运行验收：在系 统试运行期间，对 各项功能进行测试 ，确保系统运行稳 定、正常。
验收时间：工程完工后，按照 合同约定进行验收
进度安排
工期：合同约定的建设周期为6个月
进度安排：按照工程进度计划表进行，包括前期准备、设备采购、施工安装、测试验收等 阶段
关键节点：包括设备到货、安装完成、测试验收等关键节点的完成时间和质量要求
进度监控：采用项目管理软件对工程进度进行实时监控和调整，确保按时完成工程
付款条件
预付款项：合同总金额的30%
进度款项：按工程进度分阶段 支付，比例根据合同约定
验收款项：验收合格后支付合 同总金额的30%
质保金：验收合格后支付合同 总金额的10%
工期要求
工期：合同约定的施工期限
进度安排：按照施工计划进行， 确保工程按时完成
延误处理：因承包人原因造成 工期延误，承包人承担违约责 任
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
支付方式：按照工程进度分阶段 支付，具体比例和时间节点在合 同中约定
付款条件：在满足合同约定的条 件下，支付相应款项
支付方式
预付款项：合同总金额的30% 进度款项：根据工程进度按月支付 验收款项：验收合格后支付至合同总金额的95% 质保金：合同总金额的5%作为质保金，质保期满后支付
工期延误处理
延误原因分析：对工期延误的原因进行详细分析，确定责任方。 延误处理措施：根据原因制定相应的处理措施，确保工程按期完成。 预防措施：总结经验教训，制定预防措施，避免类似延误情况再次发生。 合同约定：明确合同中关于工期延误的约定，确保双方权益得到保障。
综合布线安装工程合同
综合布线安装工程合同本文主要介绍综合布线安装工程合同，包括合同的基本要素、合同条款的内容和重要注意事项等。
通过详细描述和解释，旨在帮助读者更好地了解综合布线安装工程合同，并为日后签订和执行合同提供参考。
一、合同的基本要素1. 合同名称：综合布线安装工程合同2. 合同双方：甲方（委托人）和乙方（承揽方）3. 合同目的：明确甲、乙双方在综合布线安装工程中的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行和高质量完成。
4. 合同日期：合同签订的时间5. 合同有效期：合同的生效日期和截止日期二、合同条款的内容1. 工程描述：详细描述综合布线安装工程的规模、范围和具体要求。
2. 工期：约定综合布线安装工程的开始和完成时间。
3. 合同价款：明确综合布线安装工程的价款，包括工程费用、材料费、人工费等。
4. 付款方式：约定甲方支付价款的方式和周期。
5. 资质要求：要求乙方具有相应的资质和经验，能够独立完成综合布线安装工程。
6. 材料和设备要求：详细说明所使用的材料和设备的品牌、型号、数量等要求。
7. 工程质量：要求乙方保证综合布线安装工程符合国家相关标准和规范，无质量问题。
8. 终止合同事由：约定终止合同的各种情况，包括双方协商解除、甲方支付违约金等。
三、重要注意事项1. 合同的签订：甲、乙双方应当确保签署合同的真实性、合法性和有效性，同时注意保存合同副本以备日后使用。
2. 合同的履行：双方应当按照合同约定的内容和要求进行合同履行，如有变更需及时协商并签订补充协议。
3. 合同的争议解决：如发生争议，双方应当友好协商解决；如果协商不成，可以通过仲裁或诉讼的方式解决。
4. 合同的保密性：双方必须保护合同内容的保密性，不得将合同内容泄露给第三方。
5. 合同的违约责任：如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
6. 合同的补充和变更：双方可以根据实际情况，协商签订补充协议或变更合同的部分内容。
综合布线安装工程合同是保障甲、乙双方权益的重要法律文件，合同条款的严谨性和合理性对于项目的顺利进行具有重要意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
综合布线机房建设工程
合同书
综合布线机房建设工程
合同书
甲方：
乙方
为完成甲方委托乙方承接的机房建设工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：
工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程性质：机房建设。
4、工程范围：机房建设工程的设备材料的供货及技术服务（包括：系统方案
设计、工程督导、系统测试及保证）。
工程进度及验收
1、工程范围
1）双绞电缆敷设。
2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3）计算机主机房电缆的连接。
4）各信息点的安装和连接。
5）UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙
方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫米取有效措施，以
保证甲乙双方能如期完成本工程。
3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。
在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。
5）指派 ___ 同志为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。
乙方的责任
1）乙方应按合同规定的时间及时提供机房建设工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
2）乙方负责提供机房建设工程系统配置设计方案，机房建设施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工
程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较咼的技术水平。
3）指派同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽商，解决应由
乙方解决的有关事宜。
3、工程时间和进度
自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。
在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，内部装修进
度，实际有效工期为__15—天（从接到甲方通知之日起计）完成此工程。
4、工程验收标准
（1）管理区子系统配线架线缆要有分区标志、并安装牢固。
（2）各工作区子系统的信息插座按基建留孔位置安装。
（3）对各配线架和交换机的线缆要进行导通测试。
（4）机房建设竣工后，交付符合技术规范垂直和水平布线分配表和配线架至竖井位置分布表。
（5）对每个信息插座与交换机之间进行100M连通性测试。
（6）乙方需向甲方提供完整的符合技术规范的结构化机房建设系统技术档案材料陆份。
（7）根据现行有关规范及标准验收。
5、系统保证
工程验收合格后，因乙方提供的结构化机房建设系统设备质量问题发生故障,由乙方负责免费更换，保修36 月（甲方提供设备不在此列）。
因用户使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。
三、合同总额及付款方式
3.1合同价款（人民币大写）：
（小写）:
合同价格明细见附件
3. 2付款方式：
整个工程结束且经甲方验收合格日起，一月内付整体工程款的90%为了确保工程的后续维修，剩余的10%T程款于6个自然月后支付。
3. 3结算方式：
甲方以支票方式结算工程款，乙方应同时向甲方开具正规发票，否则甲方有权拒付工程款。
四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。
在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
五、违约责任
1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的
0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过 5 天时，
甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。
2．工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过 5 天。
如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中
止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违
约金。
3．甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天
付款，按总金额的0.5％付给乙方违约金。
六、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。
七、合同生效及其他约定
1、本合同正本一式陆份，双方各执叁份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本
合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
5、合同附件：
甲方：
盖章：
甲方代表签字：
年月日乙方：
盖章：
乙方代表签字：
年月日
甲方：
盖章：
甲方代表签字：
年月日乙方：
盖章：
乙方代表签字：
年月日。