【展示区合同专用】(20140818版)-碧桂园集团合同交底及记录
合同交底记录(最新版)
合同交底记录(最新版)合同编号：__________合同交底记录（最新版）鉴于甲乙双方希望通过签署本合同交底记录，明确双方在合同履行过程中的权责和义务，确保合同的顺利实施，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同概述1.1 本合同为《__________》合同，甲乙双方于__________年__________月__________日在__________（地点）签署。
1.2 本合同的目的是__________，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
1.3 本合同的有效期为自合同签署之日起至__________年__________月__________日止。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方应按照本合同约定的条款向乙方支付合同价款。
2.2 甲方应按照合同约定的时间、地点和方式向乙方交付合同标的。
2.3 甲方应保证合同标的的质量和规格符合合同约定。
2.4 甲方应按照合同约定履行合同义务，不得无故拖延或拒绝履行。
2.5 甲方应承担因自身原因导致的合同违约责任。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照本合同约定的条款向甲方提供合同标的。
3.2 乙方应保证合同标的的质量和规格符合合同约定。
3.3 乙方应按照合同约定的时间、地点和方式向甲方交付合同标的。
3.4 乙方应按照合同约定履行合同义务，不得无故拖延或拒绝履行。
3.5 乙方应承担因自身原因导致的合同违约责任。
四、合同的变更和解除4.1 甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。
4.2 合同变更或解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规变化导致合同无法履行；（4）合同约定的其他变更或解除条件。
五、违约责任5.1 甲乙双方违反本合同的约定，应承担违约责任。
5.2 违约责任包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿因此给对方造成的损失；（3）承担因违约产生的其他费用。
六、争议解决6.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
合同交底记录(模板2)(2024精)
合同交底记录(模板2)1. 项目信息•项目名称：[项目名称]•项目编号：[项目编号]•合同编号：[合同编号]•甲方：[甲方名称]•乙方：[乙方名称]•合同金额：[合同金额]•项目负责人：[项目负责人名称]•签订日期：[签订日期]2. 合同条款概述2.1 条款一：项目概况•描述：本项目的目标和主要工作内容。
•要求：甲方要求乙方对项目概况进行详细说明，包括项目目标、项目工作范围、项目计划等。
2.2 条款二：工作进度和里程碑•描述：本项目的工作进度计划和里程碑节点。
•要求：甲方要求乙方按照合同约定的工作进度和里程碑节点进行项目实施，并及时向甲方报告项目进展。
2.3 条款三：支付方式•描述：本项目的支付方式和支付条件。
•要求：甲方要求乙方了解支付方式和支付条件，并在项目实施过程中按照合同要求进行支付申请和结算。
2.4 条款四：合同变更和索赔•描述：本项目的合同变更和索赔事项。
•要求：甲方要求乙方了解合同变更和索赔的程序和要求，并按照合同约定进行变更和索赔事项的处理。
2.5 条款五：质量管理•描述：本项目的质量管理要求和标准。
•要求：甲方要求乙方了解和遵守质量管理要求和标准，并按照合同约定进行质量控制和验收。
3. 交底会议内容及结论3.1 项目概况•[项目概况内容及确认结论]3.2 工作进度和里程碑•[工作进度和里程碑内容及确认结论]3.3 支付方式•[支付方式内容及确认结论]3.4 合同变更和索赔•[合同变更和索赔内容及确认结论]3.5 质量管理•[质量管理内容及确认结论]4. 下一步工作计划•甲方和乙方共同确认下一步工作计划如下：1.[下一步工作计划1]2.[下一步工作计划2]3.[下一步工作计划3]4.…5. 会议记录•本次交底会议的记录已经详细记录，包括参会人员、交底内容及结论等。
•交底记录由甲方保存，并在需要时提供给乙方参考。
(完整版)合同交底范本
2.2一级合同交底记录格式工程承包合同一级交底记录表（格式）合同交底录编号：合同编号 签订日期 年 月 日 合同名称 工程施工承包合同 交底日期 年 月 日发 包 人 主体名称 工 程 名 称承 包 人 主体名称交 底地 点 交底主要内容一、工程背景：（包括承接该工程的出发点、后续工程情况等）二、发包人、监理背景：（包括公共关系、资信情况等）三、报价成本交底：（包括报价定标情况、成本让利情况、经济风险、不平衡报价在履约过程中的应用、报价说明中可借鉴的重要内容，如拟设法变更的分部份项工程子目等）四、工程难点的交底：（包括施工难点、新技术、新材料、重要节点工期等）五、合同主要内容的交底：（包括合同评审情况、合同主要条款、隐藏的风险点、索赔机会、时限要求等）六、项目部必须实现的目标：（包括项目部层面必须消化的风险，如设法变更分部份项工程子目等）交底人： 年 月 日 相关部门名称（参加）接收交底人员签字相关部门名称（参加）接收交底人员签字项目部项目经理公司工程设计部门公司市场营销部门公司合同管理部门公司经营计划部门2.3二级合同交底记录格式说明：1、本交底书（示范文本）针对GF-1999-0201《建造工程施工合同》（示范文本）制作。
2、制作正式交底书时应根据具体合同的实际内容。
正文：合同交底书制作人：（手写签名） 制作完成时间： 年 月 日第一部份 工程概况描述工程名称：合同价款： 质量标准：发包方：(全称)承包方：（全称）承包范围：合同工期： 工期操纵情况：第二部份 合同履行的具体要求（依合同文本专用条款的自然顺序）： 表一、合同文件序号 合同交底内容 目 标 责任人 交底人一 词语定义及合同文件3 关于法律、标准及规范①…4 对于图纸① 甲方应当提交图纸 份② 应当收到的时间③ 是否含竣工图 套。
注：本合同依据的具体法律法规标准的名称，如果当地的文件较为特殊，需要附带全文。
附表： 工程图纸交接单工程名称 合同约定的套数（大写）发包人提供的图提供时间 提交人纸套数（大写）承包方接受的套接受时间 接受人 数（大写）备 注注：该表一式两份，甲乙双方签字后各执一份。
甲方合同交底记录模板
甲方合同交底记录模板合同编号：【合同编号】甲方信息公司名称：【公司名称】法定代表人：【法定代表人】联系人：【联系人】联系电话：【联系电话】地址：【地址】乙方信息公司名称：【公司名称】法定代表人：【法定代表人】联系人：【联系人】联系电话：【联系电话】地址：【地址】一、合同背景1. 甲方与乙方双方根据法律法规的规定和自愿原则，就【合同项目】的具体事宜达成一致，并签订了本合同。
2. 本合同的签订是双方平等自愿的结果，受法律保护。
3. 本合同签订日期为【合同签订日期】，合同生效日期为【合同生效日期】。
二、合同内容1. 合同项目：【合同项目名称】2. 合同金额：【合同金额】3. 合同期限：【合同期限】4. 其他特别约定：【其他特别约定】三、合同履行1. 乙方应按照本合同的约定，按时、保质、保量地完成【合同项目】。
2. 甲方应按照本合同的约定，按时支付合同金额，并提供必要的配合和支持。
四、合同风险1. 若因不可抗力等不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决，届时本合同的相关条款将相应调整。
2. 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的责任。
五、合同变更1. 任何对本合同的变更必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 双方一致同意，本合同的变更协议应具有同等法律效力。
六、合同解除1. 若因不可抗力等不可抗力因素，双方无法继续履行本合同的，应及时协商解除合同。
2. 若一方严重违反本合同约定，给对方造成严重损失的，对方有权解除本合同。
七、其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订书面协议。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：甲方签字：乙方签字：。
合同交底记录
合同交底记录甲方：____________________乙方：____________________一、合同背景1.1甲方为一家专业从事____________________的企业，拥有丰富的经验和技术实力。
1.2乙方为一家专业从事____________________的企业，具备良好的信誉和业绩。
1.3双方经过充分沟通和协商，就____________________项目的合作达成一致，签订了合同。
二、合同目标2.1通过本合同，甲方委托乙方完成____________________项目的____________________工作。
2.2乙方应按照甲方的要求和合同的约定，提供____________________服务，确保项目的质量和进度。
三、合同内容3.1乙方应按照甲方的要求和合同的约定，提供____________________服务，包括但不限于____________________。
3.2乙方应按照甲方的要求和合同的约定，提供____________________服务，包括但不限于____________________。
3.3乙方应按照甲方的要求和合同的约定，提供____________________服务，包括但不限于____________________。
四、合同期限4.1本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。
4.2如双方同意延长合同期限，应签订补充协议，并按照补充协议的约定执行。
五、合同价款5.1双方同意，本合同的价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
5.2乙方应在合同签订后______个工作日内，向甲方支付合同价款的______%作为预付款。
5.3乙方应在合同履行完毕后______个工作日内，向甲方支付合同价款的剩余部分。
2024精选合同交底记录模板
2024精选合同交底记录模板合同编号：_______合同名称：_______合同双方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供_______服务事宜，经充分协商，达成如下合同：一、服务内容（1）_______；（2）_______；（3）_______；（4）_______。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成服务的相关准备工作，并确保服务的质量。
二、服务期限2.1 本合同的服务期限为_______年，自合同签订之日起计算。
2.2 如甲方需要延长服务期限，应在服务期限届满前_______日内书面通知乙方，经乙方同意后，双方可另行签订补充协议。
三、服务费用3.1 甲方应按照本合同约定的服务内容、期限和标准，向乙方支付服务费用。
3.2 服务费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.3 甲方支付服务费用的方式为：（1）合同签订后_______日内，支付服务费用的_______%；（2）服务期限届满后_______日内，支付服务费用的_______%。
四、保密条款4.1 乙方在履行本合同过程中，获悉甲方的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
4.2 乙方应采取一切必要措施，确保保密信息的保密性。
4.3 本合同的保密义务自合同签订之日起生效，至合同履行完毕后_______年止。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定支付服务费用的，应自逾期之日起，按照逾期付款金额的_______%向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定提供服务或提供的服务不符合约定的，应自逾期之日起，按照服务费用的_______%向甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
合同交底记录完整版本
合同交底记录完整版本合同编号：[填写合同编号]合同双方：名称：[填写甲方名称]地质：[填写甲方地质]法定代表人：[填写甲方法定代表人]名称：[填写乙方名称]地质：[填写乙方地质]法定代表人：[填写乙方法定代表人]鉴于：1.甲方是一家专业从事[填写甲方业务领域]的公司，拥有丰富的经验和专业知识；2.乙方是一家专业从事[填写乙方业务领域]的公司，具备相应的资质和能力；3.甲方希望委托乙方进行[填写委托事项]，乙方愿意接受甲方的委托。
第一条合同目的1.1甲方委托乙方进行[填写委托事项]，旨在实现[填写合同目的]。
第二条合同范围(1)[填写工作内容1]；(2)[填写工作内容2]；(3)[填写工作内容3]；(4)[填写工作内容4]。
第三条合同期限3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写合同期限]。
3.2在合同期限内，双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
第四条费用与支付4.1甲方应向乙方支付的费用包括：(1)[填写费用1]；(2)[填写费用2]；(3)[填写费用3]。
4.2甲方应在合同签署后[填写支付时间]内，将上述费用支付给乙方。
第五条权利与义务5.1甲方权利与义务：(1)按照合同约定向乙方支付费用；(2)提供与委托事项相关的必要资料和信息；(3)协助乙方完成委托事项；(4)对乙方的工作成果进行验收。
5.2乙方权利与义务：(1)按照合同约定完成委托事项；(2)提供与委托事项相关的专业知识和技能；(3)保守甲方的商业秘密和机密信息；(4)提交完整的工作成果报告。
第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任。
6.2如乙方未能按照合同约定完成委托事项，甲方有权要求乙方退还已支付的费用，并有权要求乙方承担相应的损失。
第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
室内装修工程合同范本版碧桂园集团合同底及交底记录
合同交底内容说明：请承包人仔细阅读合同，相关内容详见合同对应条款发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：合同交底内容9、价差调整原则6.3.2.1.1.关于材料价差调整，对发包人在全费用综合包干单价中采用的“发包人指定品牌及材料价格表”（详见本合同附件3-1）、“发包人提供的参考品牌一览表”（详见本合同附件3-5）的安装工程，结算时材料价按以下方式计算：合同编号工程名称发包人承包人合同价款（元）总建筑面积（m2）工程地点工程内容1、工程概况见合同一、工程概况一览表2、承包方式全费用综合包干单价包干3、工程款支付见合同3.2.进度款支付：当期进度款应按当期实物量完成量的80％进行支付。
【详见本合同第七条款：工程款（进度款）支付说明；工程进度款申请支付格式详见附件6，《关于按时足额发放民工工资的承诺书》详见附件6-1。
】4、工期节点见合同四、合同工期，包括开完工日期，开工日期为暂定，具体开工时间以发包人开工令为准，以下工期已含法定节假日5、工程承包范围和工作界面划分见合同6.2.承包范围及对应合同附件的范围说明（如有）6、总承包管理及配合费计取方式、费率见合同6.2.及附件《总承包管理配合及服务工作内容》（如有）7、结算方式见合同6.3.结算方式6.3.1.室内装修工程的结算方式套内装修工程（见6.3.1.1.）及湿装修工程结算方式（见6.3.1.2.）为全费用综合包干单价包干，工程量按经发包人确认的竣工图计算。
6.3.2.室内安装工程的结算方式室内安装工程的结算方式为全费用综合包干单价包干，工程量按经发包人确认的竣工图计算。
8、提交预算书要求/6.3.2.1.1.1. 发包人指定品牌的材料6.3.2.1.1.1.1. 发包人指定品牌的材料价格按签订的材料三方买卖合同价格计算。
6.3.2.1.1.2.在全费用综合包干单价里已列出了项目，但没有在“发包人指定品牌及材料价格表”里列出的材料，主材已在全费用综合包干单价上包干，材料价不再调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总承包工程合同交底日期：2014-8-18 合同交底内容请承包人仔细阅读，相关内容详见合同对应条款，上述内容如承包人需补充，请在《交底记录表》里“交底补充内容”处补充发包人区域合约经办人： 日期：发包人项目主管工程师： 日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章： 日期：合同编号工程名称 发包人承包人 合同价款（元）总建筑面积 （m 2） 工程地点 工程内容1、工程概况 见合同协议书一、工程概况，包括工程名称、工程地点、工程内容等2、承包方式 见合同协议书2.1.单体土建工程的承包方式2.1.1.分部分项工程采用工程量清单综合单价包干；2.1.2.模板及脚手架的措施费用采用综合单价包干；除模板及脚手架外的措施项目费及其他项目费采用建筑面积单方造价包干（详见附件2）。
其他详见合同协议书对应条款3、工程款支付 见合同协议书 3.2. 进度款支付, 当期进度款按承包人完成各节点后的支付比例进行支付4、工期节点 见合同协议书四、合同工期，包括工期节点细化表，工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准5、工程承包范围和工作界面划分 见合同协议书6.2.1.单体土建工程的施工范围【具体详见本合同附件13-1】：6.2.1.1.毛坯部分6.2.1.2.室内装修工程【包括但不限于套内装修 工程、湿装修工程、洋房公共区域装修工程】承包人已清楚明白并同意： 本工程的室内装修工程【包括但不限于套内装修 工程、湿装修工程、洋房公共区域装修工程】属于承包人的施工范围，结算方式详见本协议书6.3.1.2。
发包人的交楼标准分为毛坯标准及装修 标准，发包人有权根据市场情况对本工程部分或全部的交楼标准进行调整。
若交楼标准改为毛坯，发包人于结构完工之日起一个月内通知承包人，则承包人不得向发包人要求任何索赔及补偿。
当交楼标准改为毛坯标准时，湿装修工程、洋房公共区域装修工程仍属于承包人施工范围，承包人不得以任何理由拒绝施工。
6、总承包管理及配合费计取方式、费率6.2.4.1.由发包人指定分包，承包人全程总承包管理配合及服务 的工程内容，其总承包管理配合及服务费、现场水电费按合同计取总承包工程合同交底日期：2014-8-18 合同交底内容7、结算方式见合同协议书 6.3.结算方式（本工程发包人指定品牌材料不需乘以报价系数）（结算阶段主要表格详见附件12-2）6.3.1.本工程结算方式（含各专业工程结算方式、价差调整原则、设计变更及增减工程等）按发包人与承包人双方协商确认的结果或按双方另行签订的施工合同、补充协议的内容执行。
8、提交预算书要求/9、价差调整原则见合同协议书6.3.1.本工程结算方式（含各专业工程结算方式、价差调整原则、设计变更及增减工程等）按发包人与承包人双方协商确认的结果或按双方另行签订的施工合同、补充协议的内容执行。
10、质量与验收见合同协议书五、质量标准工程质量标准：按专用条款的约定及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，并按本合同第二册的《碧桂园质量管理手册》标准一次性验收合格。
11、安全文明施工见合同专用条款五、安全施工文明施工承包人应严格遵守国家及工程所在地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例并达到工程所在地区安全文明施工要求。
建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理详见附件9及清单。
12、未列项清单的约定见合同协议书6.3.1.本工程结算方式（含各专业工程结算方式、价差调整原则、设计变更及增减工程等）按发包人与承包人双方协商确认的结果或按双方另行签订的施工合同、补充协议的内容执行。
13、变更、签证的申报程序见合同专用条款29.5.关于变更、签证的申报程序：29.5.1.承包人应在接到发包人指令单、设计变更单15天内或者签证事件完成之日15天内、并在隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，发包人、监理单位有权拒绝签证）提交补充预算或报发包人、监理单位签证确认工程量（承包人提交签证单的同时附图纸或图片或现场照片及其说明）。
自签证事件完成之日起超过15天承包人仍未按约定办理的，则视为承包人放弃签证。
承包人上报的签证超过签证事件完成之日15天的，属无效文件，不作为支付工程进度款或者竣工结算的依据。
请承包人仔细阅读，相关内容详见合同对应条款，上述内容如承包人需补充，请在《交底记录表》里“交底补充内容”处补充发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：总承包工程合同交底日期：2014-8-18 合同交底内容14、竣工验收及结算见合同专用条款九、竣工验收与结算32.1．工程分“±0.00（或地下室顶板）以下”和“±0.00（或地下室顶板）以上”两阶段进行验收与结算资料提交，各阶段结算资料（所有涉及的各专业）必须一次性提交齐全，若承包人未按发包人要求提交或未提交齐全的，经发包人书面通知催交之日起28天内仍未提交或补齐的，则发包人有权不再接收承包人提交的结算资料。
逾期提交，发包人有权要求承包人按本合同“35.2.7”的约定承担违约责任。
承包人对此不提异议，自行承担未能结算的法律后果。
承包人并同意按发包人现有的结算资料进行结算。
32.3. 初验合格后，发包人与有关部门联系，确定验收日期，组织有勘察、设计、监理单位、政府有关部门、发包人、承包人参加的竣工验收。
发包人应在竣工验收通过后 5 天内对工程瑕疵及其他遗留问题等提出整改意见，承包人应立即按发包人意见整改。
承包人未能按照发包人要求完成整改的，则不予竣工结算。
33.2. 在通过全部工程竣工验收和配合发包人全面工程验收并办理工程交接手续、办完竣工资料移交手续（含全部工程应交城建档案馆的资料，且经市城建档案馆验收合格后），发包人、承包人双方进行工程结算，发包人收到承包人递交的完整竣工结算资料（含此后提供的补充资料）后尽快（最快60天内）完成初审，通过对数后，双方签字确认对数结果。
结算审核完毕后，签订终审结算书，办理结算手续。
承包人在接到发包人发出的终审结算书15天内不答复或者未提出异议的，即按照发包人提出的终审结算书结算。
具体审核流程如下：发包人区域造价部一审发包人集团工程造价管理部二审发包人审计及集团领导终审。
33.3.工程结算总价为合同确定的合同价款及其调整、合同规定的其他款项的总和。
15、争议的处理方式、程序和要求见合同专用条款37.争议37.1. 因本合同引起的或与本合同有关的争议（除另有约定外），当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，均提请广州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
37.2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：37.2.1.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；37.2.2.调解要求停止施工，且为双方接受；37.2.3.凡因发生争议但不属于上述约定情况而承包人停工的，均属于承包人违约，由承包人按照每停工一日按合同暂定总价0.5‰的标准，对发包人承担违约责任，并赔偿因承包人停工造成发包人的经济损失。
请承包人仔细阅读，相关内容详见合同对应条款，上述内容如承包人需补充，请在《交底记录表》里“交底补充内容”处补充发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：总承包工程合同交底日期：2014-8-18 合同交底内容16、发包人指定材料及三方合同的约定见合同专用条款27.3.发包人指定品牌及材料单价的材料设备：27.3.1.发包人指定品牌及材料单价的材料设备是指由发包人根据选定的样板、品牌及市场情况，并由承包人负责卸货及保管（暂定材料表材料的价格为材料供应商供至工地现场的价格，由承包人负责卸货及保管的费用由承包人在投标报价时考虑并包含在单体土建工程及安装工程综合单价中）。
为确保发包人指定品牌供应商收到材料款，承包人应按买卖合同约定将上月“材料月度供应汇总表”与工程进度款申请资料同时提交发包人审核，之后，由发包人代付甲指材料款至相应的供应商，具体详见“买卖合同”（本合同附件10-1）。
承包人负责审核确认材料供应商提供的供货验收、接收手续单据。
如因承包人审核不严或者放弃审核，而导致发包人根据供应商提供的供货单据支付发包人指定材料款给供应商的，责任概由承包人自行承担，发包人不承担任何责任。
17、临时道路、房屋、水、电设施要求见合同专用条款8.1.1.施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人负责在开工前完成施工场地的征地拆迁工作，具备按设计要求进行场地平整施工的条件。
承包人进场时如未平整的，则双方按本协议书“6.3.2.”条款的约定处理。
8.1.2.将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求见合同约定。
18、附件承诺函见合同附件，包括总承包管理配合及服务工作内容、廉洁合作协议书、工程质量保修书、建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理协议、锌钢组合栏杆工程总承包管理配合及服务内容、进度款支付申请表及其附表、现场管理实施细则、预（结）算工作保证书、承诺函等19、其他合同条款见合同专用条款十一、其他38.工程分包39.不可抗力40.保险44.合同解除47.补充条款：47.1.销售配合因销售需要，承包人需按规定时间完成的有关工作由发包人另行通知。
请承包人仔细阅读，相关内容详见合同对应条款，上述内容如承包人需补充，请在《交底记录表》里“交底补充内容”处补充发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：总承包工程合同交底日期：2014-8-18合同交底记录表合同编号日期项目名称合同名称发包人/部门监理单位承包人/合作单位双方合同经办人员联系方式：合同内容简述：（包括工期、质量、工程范围、付款方式、甲供/甲指材料设备、甲分包等范围、总分包的关系、保修期、验收标准、技术标准等内容）1、工期：见合同协议书四、合同工期，包括工期节点细化表，工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准2、质量：见合同协议书五、质量标准3、工程范围：见合同协议书6.2.承包范围及对应合同附件13的范围选项表4、付款方式：见合同协议书3.2.进度款支付,当期进度款按承包人完成各节点后的支付比例进行支付5、甲供/甲指材料设备：见合同专用条款27.2.发包人供应的材料设备及27.3.发包人指定品牌及材料单价的材料设备6、甲分包等范围：见合同专用条款38.1.转让、38.2.承包人分包、39.不可抗力的约定7、总分包的关系：见合同附件5《总承包管理配合及服务工作内容》的约定8、保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收后完善整改意见并正式移交发包人且双方在移交书上签字之日起计算。