人工挖孔桩合同

人工挖孔桩施工协议
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。

第一条：工程概况
一、工程名称：永川区金龙镇敬老院排危改造工程
二、工程地点：永川区金龙镇金鼎村（敬老院）
三、工程内容：具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。

第二条：承包方式及承包范围
一、承包方式：承包人以包人工、包机械、包质量、单价包干的方式承包。

二、承包范围：孔桩成孔、人工挖孔桩砼护壁、护壁钢筋制安。

第三条：工程质量标准
一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。

第四条：验收标准
一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格；需由有资质的检测机构出具的桩检测报告，并通过政府相关部门的验收。

第五条：合同工期
一、开工日期：本工程具体开工日期以发包人下发的开工令为准，因发包人原因导致工期延误则工期顺延。

二、合同总工期：22个日历天以内完成合同约定的所有工作，且完成所有设备离场、余泥清运等工作。

第六条：合同价
1、以上包干单价包含内容：
包括完成本工程所有的人工费、机械费、机械进退场费、材料场内二次运输费、桩位放线及复核、护筒模板的埋设、成孔、成孔过程中的障碍物排除、修整边底壁、孔内照明、抽水、送风、安全架子搭拆、毒气及有害气体等的检测、安拆护壁模板、钢筋制作安装、制作浇捣护壁混凝土、遇淤泥流沙和淤泥等复杂地质所采取的各项措施费、各种原因导致的塌孔处理费、土石方场内转运、入岩增加费、排水沟的修造、技术处理费、合同工期内的赶工费、、技术措施费(包括雨季及其他异常气候施工措施费等)、施工现场及坑内排水及抽水、抽水台班、安全措施费、税费、利润。

2、包干单价不因地质情况的变化、市场价格和政府税费的变化而作任何调整；
3、计量方式：按实际开挖桩长度计算，（从桩底验收标高至开挖地面标高，包括扩大头部分）；
4、计价方式：①.包干单价元/米（护壁砼、桩孔土方开挖、护壁钢筋制安，
②.勘岩部分水钻元/米
第七条：付款条件:
经相关单位验收合格后，一次性付清工程款
第八条：现场移交标准
1、场地移交可以全部，以基本满足本工程合同总工期，所移交的场地能基本满足施工要求。

第九条：甲乙双方职责：
（一）、甲方职责
1、甲方仅为乙方提供住宿设施。

有家属的自行想办法。

（无论上班与否）
2、甲方为乙方提供施工现场电、水供应。

（甲方提供二级配电箱到指定位置）
3、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

4、甲方应按合同约定及时给乙方办理结算、支付劳务费。

5、甲方有权辞退乙方不听指挥不听安排人员，乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求时，甲方有权勒令乙方停工整顿或者终止合同。

甲方提出终止合同并要求乙方撤除现场后，乙方应于3日内将属于乙方人员及所有权属乙方的设施、设备自行清退出场，否则甲方对乙方遗留在作业场地内的所有设施、设备视为乙方放弃所有权的设备、设施，甲方有权根据客观情况采取任何措施，乙方应无条件的接受，并对乙方所完成的产值按合同价的50%结算，凡上述事由造成的损失概由乙方承担。

（二）、乙方责任：
1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平、安全防范等各方面均合格的管理和操作人员。

2、乙方必须配备精通规范的施工管理人员或作业班长作为现场的劳务骨干；班长必须熟悉施工操作程序、规范的劳务骨干，否则甲方有权令乙方限期换人。

3、乙方指定为现场负责人。

乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均须向甲方对口专业管理人员报道，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或无委托人，乙方累计向甲方支付100元（大写：壹佰圆）/次的违约金。

乙方其他人员未经甲方同意，任何时候不得擅自离岗，否则乙方向甲方支付100元（大写：壹佰圆）/次的违约金，同时乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

乙方现场负责人发生变更，应在变更发生后24小时内书面形式通知甲方。

4、乙方现场负责人必须按规定在各类技术交底、工作联系单、检查考情表、登记表、处罚单等应有乙方认可的文件上签字。

5、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度。

6、乙方必须按照工程图纸、设计变更、甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其他要求进行施工作业，必须提前3天提供材料计划给甲方，必须按期、保质、保量、安全的完成所承包的分项工程。

7、甲方每周按计划安排工作，若乙方不能按期完成工作，甲方有权要求乙方累计支付500元（大写：伍佰圆）/次的违约金，并在应付款中扣除。

8、乙方必须保证在农忙期间由足够作业人员在现场工作，满足工程施工的需求。

相应人员农忙放假必须得到甲方批准同意方可。

9、乙方必须按甲方的现场平面布置安排操作场地，不得擅自另辟操作地点。

做好县城成品与半正品的保护，否则按损失状况加倍处罚。

10、乙方随时做好雨、雪天施工的准备、配套雨、雪施工所用的雨衣、雨鞋等劳动保护用品（所有劳动保护费用包含在包干价中，甲方不另行支付费用）
11、乙方负责提供三级配电开关箱及从二级到三级的电源线。

第十条：其它约定
一、合同签订生效后超过7个工作日未施工的，发包人有权终止合同另行发包。

二、在履约过程中，如承包人有任何违约行为，发包人均有权终止合同，另行委托单位进场施工，承包人不得有异议。

三、合同签订后7个日历天内，承包人应向发包人交纳履约保证金。

四、合同签订后发包人根据施工现场向承包人提供施工图纸1 份。

六、承包人须负责余泥、土方的排放及清运，如承包人不及时清运，发包人有权责令停工，承包人承担一切后果；或由发包人委托第三方清运，所发生的清运等费用由承包人承担，该费用以发包人与第三方协商一致所确定的费用为准，且发包人有权在应支付给承包人的工程款中扣除。

七、承包人负责采取安全防范措施确保施工期间周边建筑物安全，因承包人原因造成损失或损害的，由承包人承担赔偿及其他相关法律责任。

八、承包人在施工过程中，如出现异常情况不及时报告所引起的损失由承包人自行承担责任。

九、合同履行过程中出现以下情况的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求：
（1）超过协议书规定或工程师指定的开工日期5天，承包人仍未进场的；
（2）承包人虽已进场，但承包人未按协议书约定或工程师指定时间开始实际施工，并且在发包人或工程师给定的宽限期内承包人仍未开始实际施工的；
（3）承包人实际施工进度，与协议书约定的工期、节点工期或承包人提交并经工程师审核认可的进度计划相比，延迟10天以上, 且承包人没有采取切实可行赶工措施的；
（4）承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的；
（5）在验收过程中(含中间验收)，承包人的工程施工质量被判定为不合格，承包人未在工程师指定的时间内开始整改，或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的；
（7）承包人未经发包人同意擅自分包、转包的；
（8）有证据证明承包人组织民工向发包人示威、聚众闹事等影响到发包人正常工作的；
（9）协议书中规定的发包人有权解除合同的其他情形。

第十一条：安全要求及安全事故赔偿办法：
乙方在施工工程中要认真贯彻“安全第一·预防为主”的方针，严格执行国家颁发的安全生产及劳动法规，重视现场工作人员的安全，采取有效的措施的安全保护措施，避免伤亡事故发生。

1、全体人员必须进行的岗位工作，如发生事故在20000元（大写：贰万圆）以下由乙方自付。

在20000元（大写：贰万圆）以上时先由乙方支付所承担的20000元（大写：贰万圆）后，所剩部分由甲方承担70%，乙方承担30%（只计算直接经济损失）。

2、乙方承担由于自身违章、违规、违法造成的伤亡事故损失，甲方不给予任何费用。

3、做好安全生产、文明施工，增强防范意识。

4、乙方必须购买工伤保险
第十二条：协议生效
1、合同如有未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

2、甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的争议，双方现行协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同经双方签字、盖章之日起生效。

合同一式两份，甲方一份，乙方一份，均具有同等法律效力。

发包人（盖章）: 承包人（盖章）:
签约代表：签约代表：
身份证号：身份证号：
电话：电话：
签约日期：年月日签约日期：年月日。