合同通用条款(2017年版)
2017年标准劳动合同(全行业适用)
劳动合同甲方（用人单位）名称：住所：法定代表人或主要负责人（委托代理人）：乙方（劳动者）姓名：性别：出生年月：现居住地：户籍所在地：居民身份证号码：甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。
一、合同期限第一条甲、乙双方选择以下第种形式确定本合同期限：二、工作内容和工作地点（一）固定期限：自用工之日年月日起至年月日止。
其中试用期自年月日至年月日止。
（二）无固定期限：自用工之日年月日起至法定的终止条件出现时止。
其中试用期自年月日至年月日止。
（三）以完成一定的工作任务为期限。
自用工之日年月日至工作任务完成时即行终止。
第二条根据甲方工作需要，乙方同意在甲方安排的工作地点从事岗位（工种）工作。
经甲、乙双方协商同意，可以变更工作地点、工作岗位（工种）。
第三条乙方应按照甲方要求，完成工作数量，并达到质量标准。
三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护第四条甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件和劳动防护用具，建立健全生产流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全制度及其标准。
第五条对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。
第六条甲方有义务负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
第七条乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。
四、劳动报酬第八条乙方试用期的工资标准为元／月，乙方试用期满后，甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方实行以下第种工资形式：（一）计时工资。
乙方的月工资为元。
如甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动，按新的工资标准确定。
（二）计件工资。
甲方应制定科学合理的劳动定额标准，计件单价约定为元/件、元/件、元/件。
合同范本 2017
合同范本 2017在商业活动中，合同是不可或缺的一环，它是保障各方权益的重要工具。
因此，制定一份合适的合同范本显得尤为重要。
合同范本的制定需要考虑各种因素，如法律法规、交易内容和各方需求等。
本文将探讨新版的合同范本，并重点介绍其结构和内容。
一、引言合同范本的引言部分起到了交代合同目的、各方身份和彼此之间关系的作用。
在引言中，应当准确描述交易的主要内容，明确各方的角色和权益，以便于后续条款的补充和解释。
二、合同目的与范围合同的目的和范围是合同范本的核心部分，它定义了交易的具体目标和双方承诺的范围。
在此部分，应当详细描述交易的目标、完成时间、履约方式等，并列举明确的服务或商品规格。
此外，还应考虑未来可能出现的变化和风险，并对此进行适当的预警和规避。
三、双方权益和义务在合同范本中，对双方的权益和义务进行明确规定非常重要。
应当详细列举各方的权利和义务，并明确说明履行的责任和限制条件。
例如，约定款项支付方式、服务提供方式、违约责任等。
此外，还应考虑对合同的解释和修订的规定，以防止双方未来因理解不同而产生纠纷。
四、知识产权和保密条款在现代商业交易中，知识产权和保密是非常重要的问题。
在新版的合同范本中，特别需要关注相关条款。
应明确规定保密期限、保密范围和保密义务等内容。
同时，还应对知识产权的归属、使用和转让进行规定，保护知识产权的合法权益。
五、争议解决和合同终止争议解决和合同终止是商业活动中需要重点考虑的问题。
在合同范本中，应明确规定争议解决的方式和程序，如调解、仲裁或诉讼。
此外，还应设定合同的终止条件和程序，在出现重大违约或不可抗力情况下，及时终止合同，保护各方的权益。
六、其他附则最后，合同范本中还应考虑其他附则的规定。
这些规定针对性很强，可以根据具体交易的需要进行补充。
例如，商业保险、延期履约、合同解释和修订等都是需要根据具体情况进行规定的内容。
总结：合同范本是商业活动中非常重要的一部分，它起到了明确各方权益和义务的作用。
合同范本2017版
合同范本2017版甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》以及双方的互利互惠原则，经过友好协商，甲乙双方达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确双方在某特定事项上的合作关系，并规定双方的权利和义务。
第二条合同内容（1）乙方将提供的产品/服务（以下简称“产品”）的具体描述和规格：（2）乙方的交付时间和交付地点：（3）甲方支付乙方的报酬方式和金额：（4）其他约定事项：（可根据实际情况自行添加详细约定内容）第三条双方的权利和义务（1）甲方的权利和义务：1. 按时支付乙方的报酬。
2. 对乙方提供的产品进行验收，如发现问题及时提出。
3. 保证提供给乙方的信息真实有效。
（2）乙方的权利和义务：1. 提供符合合同要求的产品。
2. 按时交付产品并确保产品的质量符合合同约定。
3. 及时解答甲方提出的问题和疑虑。
第四条合同变更和解除（1）甲方、乙方如需变更合同内容，应双方协商一致，并以书面形式进行变更。
（2）非经双方协商一致，任何一方不得擅自解除合同。
第五条违约责任（1）因甲方原因导致的合同违约，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。
（2）因乙方原因导致的合同违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
第六条争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
如果协商不成，双方同意将争议提交至双方所在地有管辖权的人民法院依法解决。
第七条合同生效与解释本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
本合同内容如有未尽事宜，双方可在双方协商一致的情况下进行补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。
第八条合同的送达本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
（以下无正文）注：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：。
建筑施工合同通用条款2017版
建筑施工合同通用条款2017版关键信息项：合同编号合同签署日期合同签署地点甲方（发包方）名称、地址、法定代表人乙方（承包方）名称、地址、法定代表人工程名称及地点工程范围及内容合同工期工程总造价及支付方式质量标准及验收标准施工进度计划变更和调整条款违约责任安全生产及环保要求争议解决方式合同的解除与终止保密条款附件及补充协议合同第一条合同编号本合同编号为：____________________________。
第二条合同签署日期及地点合同签署日期：____年______月______日合同签署地点：__________________________。
第三条甲方（发包方）信息名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________________第四条乙方（承包方）信息名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________________第五条工程名称及地点工程名称：____________________________工程地点：____________________________第六条工程范围及内容工程范围及具体内容包括但不限于：____________________________。
第七条合同工期合同工期为：____年______月______日到______年______月______日。
施工进度计划及关键节点：__________________________。
第八条工程总造价及支付方式工程总造价为：。
支付方式及支付时间安排：。
第九条质量标准及验收标准工程质量标准为：。
验收标准及程序：。
第十条施工进度计划施工进度计划包括：。
关键进度节点及完成时间：。
合同范本2017
合同范本2017在商业和法律领域，合同是一种非常重要的法律文件。
它用于确立和保护各方之间的权益和义务。
随着时间的推移，合同的形式和内容也不断发展演变。
2017年的合同范本正是对这种演变的一个缩影。
本文将介绍2017年合同范本的一些常见特点和重要条款。
一、合同目的和定义合同范本的第一部分通常会明确合同的目的和定义。
它将清楚地表述各方达成合同的目标和愿意。
同时，合同也会明确定义一些关键术语，以便在整个合同文件中使用。
二、合同各方的权益和义务在合同范本的第二部分，会详细说明各方在合同中的权益和义务。
合同各方应当明确自己的权益和需承担的义务，以免产生纠纷和误解。
这些权益和义务可能包括但不限于款项支付、产品交付、保密义务和违约责任等。
三、合同有效性和解除合同范本还将介绍关于合同有效性和解除的条款。
合同有效性的要求可能涉及各种方面，比如合法性、完整性和可执行性等。
而解除合同的条款则会涉及合同违约、不履行义务和法定解除权等。
四、争议解决机制在合同范本的第四部分，会明确约定争议解决的机制。
这主要包括仲裁、诉讼和调解等途径。
各方可以根据自身需求和合同的特点选择适合的争议解决方式。
合同范本通常还会指定仲裁机构或法律管辖区域等具体细节。
五、其他条款除了上述重要内容外，合同范本还可能包含其他一些与合同相关的条款。
比如知识产权、保险、不可抗力事件和违约赔偿等条款。
这些条款的目的是进一步保障各方的利益和权益。
六、合同范本的注意事项在使用合同范本之前，应当注意以下几个方面。
首先，要确保合同范本的适用性和合规性，以免发生法律纠纷。
其次，合同各方在签署合同之前应当仔细阅读并理解合同条款的内容。
最后，若有需要可以请专业律师对合同进行审阅和修改，以确保合同的有效性和合理性。
总结合同范本是商业和法律领域中非常重要的文件，它为各方之间的合作提供了法律保障。
2017年的合同范本融合了过去的经验和创新理念，为双方提供更好的保护和方便。
在使用合同范本时，各方应当特别留意各个条款的细节，避免发生任何问题。
2017版标准施工合同3篇
2017版标准施工合同3篇篇12017年版标准施工合同是中国建筑行业中使用最广泛的施工合同文档之一。
本文将对该合同的主要内容进行介绍，以帮助读者更好地了解这一重要法律文件。
一、合同目的和范围2017年版标准施工合同旨在规范建筑施工项目的投标、签订、履行和接受过程，保障各方的合法权益，促进建筑施工市场的健康发展。
该合同适用于各类建筑工程项目，包括房屋建筑、道路桥梁、水利工程等。
二、合同主要内容1. 合同签订主体：承包人和发包人是施工合同的主要签约方。
承包人承诺按照合同约定完成工程建设任务，发包人支付施工费用。
2. 工程范围：合同明确工程的设计要求、施工标准、质量验收标准等内容，确保工程建设过程的合法合规。
3. 工程价格：合同约定工程的总价款、分期支付方式、变更和索赔规定等，明确双方的权利和义务。
4. 工期和延期：合同规定工程完成的时间要求，如遇不可抗力等原因可能引起的工期延长，双方应协商解决。
5. 质量保证：合同规定工程建设的质量要求和验收标准，确保施工质量符合相关法律标准。
6. 安全保障：合同规定施工过程中的安全责任和安全措施，保障工人和现场安全。
7. 合同履行：合同规定相关的付款、验收、交付手续等流程，明确双方的义务和责任。
8. 保修期：合同约定工程建设完工后的保修期，确保工程在一定时期内的质量和责任。
三、合同解决争议的方式2017年版标准施工合同规定了双方在履行合同过程中可能出现的争议解决方式。
一般情况下，双方应通过协商解决。
如无法协商解决，可通过仲裁或法院诉讼解决争议。
四、合同修订和补充如果合同在履行过程中需要进行修订或补充，双方应通过书面协商的方式达成一致意见，并签订书面补充合同。
任何口头协议都不得违反书面合同的规定。
五、合同的签署和生效双方在合同约定的时间和地点进行签署，并由双方授权代表签字盖章确认，合同生效。
综上所述，2017年版标准施工合同是建筑施工项目中非常重要的法律文件，对于保障双方的合法权益、规范工程建设具有重要作用。
2017版通用合同条款
2017版通用合同条款English Answer:General Terms and Conditions of the Purchase Contract for the Delivery of Goods of the Company [Insert Company Name] dated [Insert Contract Date]1. Scope of Application.These General Terms and Conditions of Purchase shall apply to all contracts for the delivery of goods concluded between the Company [Insert Company Name] (hereinafter referred to as "Purchaser") and the supplier (hereinafter referred to as "Supplier"). They shall apply exclusively; any conflicting or deviating terms and conditions of the Supplier shall not be recognized unless the Purchaser has expressly agreed to them in writing. These General Terms and Conditions of Purchase shall also apply to all future contracts for the delivery of goods between the Purchaser and the Supplier, even if they are not expressly referredto again.2. Conclusion of Contract.A contract shall be concluded upon the Purchaser's written order and the Supplier's written acceptance. The Supplier's acceptance must be received by the Purchaser within [Insert Time Period] after the order was sent. The Purchaser may withdraw the order within [Insert Time Period] after placing it.3. Delivery.The goods shall be delivered to the place of delivery specified in the order. The delivery time specified in the order is binding. The Supplier shall be in default if the goods are not delivered by the delivery time. In the eventof a delay in delivery, the Purchaser shall be entitled to demand a penalty payment of [Insert Percentage] of the purchase price for each day of delay. The Purchaser mayalso withdraw from the contract if the delay exceeds[Insert Time Period].4. Price and Payment.The price for the goods shall be as specified in the order. The price includes all costs, such as packaging, transport, and insurance. Payment shall be made within [Insert Time Period] after receipt of the invoice. The Purchaser shall be entitled to a discount of [Insert Percentage] if payment is made within [Insert Time Period].5. Warranty.The Supplier warrants that the goods are free from defects in material and workmanship. The warranty period shall be [Insert Time Period] from the date of delivery. The Supplier shall be liable for any defects that occur during the warranty period. The Purchaser may choose to have the defects repaired or replaced. If the Supplierfails to repair or replace the defects within a reasonable period of time, the Purchaser may withdraw from the contract or demand a reduction in the purchase price.6. Intellectual Property Rights.The Supplier represents and warrants that the goods do not infringe any intellectual property rights of third parties. The Supplier shall indemnify and hold the Purchaser harmless from any claims by third partiesalleging that the goods infringe their intellectual property rights.7. Confidentiality.The Supplier shall keep all information and documents provided by the Purchaser confidential. The Supplier shall not disclose any such information or documents to any third party without the Purchaser's prior written consent.8. Applicable Law and Jurisdiction.This contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of [Insert Country]. The exclusive place of jurisdiction for any disputes arising out of or in connection with this contract shall be the courts of[Insert City].9. Severability.If any provision of this contract is held to be invalid or unenforceable, the remaining provisions shall remain in full force and effect.Chinese Answer:2017 年通用货物买卖合同条款。
2017年合同范本
2017年合同范本1.怎样的协议书才具有法律保护首先约定的事项要合法，其次签订的主体是完全民事行为能力人，最后，签字生效。
只有这样的协议书才算法律保护。
扩展资料：根据《民法通则》第四章民事法律行为和代理第五十四条民事法律行为民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。
第五十五条实质要件民事法律行为应当具备下列条件：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律或者社会公共利益。
第五十六条形式要件民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。
法律规定用特定形式的，应当依照法律规定。
第五十七条法律效力民事法律行为从成立时起具有法律约束力。
行为人非依法律规定或者取得对方同意，不得擅自变更或者解除。
第五十八条无效民事行为下列民事行为无效：（一）无民事行为能力人实施的；（二）限制民事行为能力人依法不能独立实施的；（三）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的；（四）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的；（五）违反法律或者社会公共利益的；（六）以合法形式掩盖非法目的的。
无效的民事行为，从行为开始起就没有法律约束力。
第五十九条可变更、可撤销的民事行为下列民事行为，一方有权请求人民法院或者仲裁机关予以变更或者撤销：（一）行为人对行为内容有重大误解的；（二）显失公平的。
被撤销的民事行为从行为开始起无效。
第六十条部分无效民事行为部分无效，不影响其他部分的效力的，其他部分仍然有效。
2.2017年饭店合同怎么写转租合同必须得到原出租人认可才能生效，否则无效。
所以最好在转租合同中加入原出租人。
门面转租协议范本门面转租协议范本转让方（甲方）：身份证号码：顶让方（乙方）：身份证号码：房东（丙方）：身份证号码：甲、乙、丙三方经友好协商，就门面转让事宜达成以下协议：一、丙方同意甲方将自己位于街（路）号的门面转让给乙方使用，建筑面积为平方米；并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务，在甲方转让租期满后，租期按照原租赁协议顺延年，并由乙方与丙方按原合同条款重新签订租赁合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二部分合同通用条款
一、总则
1 定义
定义下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
合同由通用条款第2.2款所列的文件组成。
1.2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订
立的，通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合工程具
体实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修
订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自
中标通知书发出之日起30天内签订。
1.5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书所接受的，承
包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7标准与规范：指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以
及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准
文件。
1.8图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需
要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.9发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力
的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.10承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格
的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，
分包一部分合同工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管
部门或受其委托的工程造价管理机构。
1.13第三方：除发包人承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任
何他人或组织。
1.14发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表。
发包人代表由发包人依
据第20.1款规定任命并书面通知承包人。
1.15设计人：指发包人委托的负责合同工程设计且具有相应工程设计资质的当
事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16监理人：指发包人委托的负责合同工程监理且具有相应工程监理资质的当
事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.17监理工程师：指发包人委托的负责合同工程监理的单位委派的监理工程师。
监理工程师由该单位提名，经发包人依据第21.1款规定任命并书面通知承包人。
1.18工程造价咨询人：指发包人委托的负责合同工程造价咨询且具有相应工程
造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.19造价工程师：指发包人委托的负责合同工程造价咨询的单位委派的造价工。