工程合同管理案例及答案
合同管理复习题答案一(例子) 07[1]527
![合同管理复习题答案一(例子) 07[1]527](https://img.taocdn.com/s3/m/220b67864afe04a1b071deb7.png)
案例复习题案例1在我国某工程中采用固定总价合同，合同条件规定，承包商若发现施工图中的任何错误和异常应通知业主代表。
在技术规范中规定，从安全的要求出发，消防用水管道必须与电缆分开铺设；而在图纸上，将消防用水管道和电缆放到了一个管道沟中。
承包商按图报价并施工，该项工程完成后，报告工程师进行验收，对此，工程师应该如何处理？并说明理由。
答：指令承包商按规范要求施工，重新铺设管道沟，并拒绝给承包商任何补偿。
其理由是：(1)两种管道放一个沟中极不安全，违反工程规范。
在工程中，一般规范(即本工程的说明)是优先于图纸。
(2)即使施工图上注明两管放在一个管道沟中，这是一个设计错误。
但作为一个有经验的承包商是应该能够发现这个常识性的错误的。
而且合同中规定，承包商若发现施工图中任何错误和异常，应及时通知业主代表。
承包商没有遵守合同规定。
案例2在某一国际工程中，工程师向承包商颁发了一份图纸，图纸上有工程师的批准及签字。
但这份图纸的部分内容违反本工程的专用规范(即工程说明)，待实施到一半后工程师发现这个问题，要求承包商返工并按规范施工。
承包商就返工问题向工程师提出索赔要求，但为工程师否定。
承包商提出了问题：工程师批准颁布的图纸，如果与合同专用规范内容不同，它能否作为工程师已批准的有约束力的工程变更？试述其理由。
答：(1)在国际工程中通常专用规范是优先于图纸的，承包商有责任遵守合同规范。
(2)如果双方一致同意，工程变更的图纸是有约束力的。
但这一致同意不仅包括图纸上的批准意见，而且工程师应有变更的意图，即工程师在签发图纸时必须明确知道已经变更，而且承包商也清楚知道。
如果工程师不知道已经变更(仅发布了图纸)，则不论出于何种理由，他没有修改的意向，这个对图纸的批准没有合同变更的效力。
(2)承包商在收一个与规范不同的或有明显错误的图纸后，有责任在施工前将问题呈交给工程师(见本节前面的分析)。
如果工程师书面肯定图纸变更，则就形成有约束力的工程变更。
工程合同管理案例分析答案
工程合同管理案例分析答案以下是本人拟定的“工程合同管理案例分析答案”：一、双方基本信息甲方：南京市政府乙方：某建筑公司二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任（1）甲方身份：需要建造一座新的公园，委托乙方进行规划、设计、施工和建造。
（2）乙方身份：拥有建筑行业资质证书，能够承担公园建造任务。
（3）甲方权利：有权要求乙方按照合同要求完成公园建设任务，有权查看乙方的工作进展情况和工作成果，有权付款。
（4）乙方权利：有权依据合同要求完成公园建设任务，并收取相应的工程款。
（5）甲方义务：向乙方提供建造公园所需的相关资料和信息，并配合乙方工作。
同时，要按照合同约定，按时全额支付给乙方工程款。
（6）乙方义务：在合同约定的期限内，按照规划、设计、施工和建造要求完成公园建设任务，并保证工程质量符合中国相关法律法规的要求。
（7）履行方式：根据双方约定，乙方按照规划、设计、施工和建造要求进行工作，甲方负责提供必要协助和配合。
（8）期限：根据双方约定，公园建设的期限为18个月。
（9）违约责任：如一方未能按照合同约定履行相应的义务，对方有权请求违约方进行赔偿，并承担违约责任。
三、需遵守中国的相关法律法规在公园建设过程中，双方需遵守以下相关法律法规：（1）《中华人民共和国合同法》（2）《中华人民共和国建筑法》（3）《中华人民共和国城市规划法》（4）《中华人民共和国环境保护法》四、权力和义务明确本合同条款权力和义务已明确，不允许双方在合同履行过程中擅自修改条款。
五、法律效力和可执行性本合同的各项条款是符合中国相关法律法规的，具有法律效力和可执行性。
六、其他如双方需要在合同履行过程中进行修改或补充，需在双方协商中达成一致，签署书面协议，并经过法律程序。
工程项目合同管理的案例
一、背景某房地产开发公司（以下简称“甲方”）拟在市中心新建一栋商业综合体，总建筑面积约10万平方米。
为确保项目顺利进行，甲方委托乙级资质的施工单位（以下简称“乙方”）进行施工。
为确保工程质量和进度，双方于2019年5月签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同工期为18个月。
二、合同主要内容1. 工程概况：新建商业综合体，总建筑面积约10万平方米，包括地上6层、地下1层。
2. 合同工期：18个月，自合同签订之日起计算。
3. 工程造价：合同总价为人民币5亿元，采用固定总价合同方式。
4. 工程款支付：甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例及时间节点如下：（1）开工前支付合同价的10%作为预付款；（2）主体结构封顶时支付合同价的30%；（3）竣工验收合格后支付合同价的40%；（4）保修期满后支付合同价的10%作为保修金。
5. 工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量达到国家验收标准。
6. 工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价的1‰作为违约金。
7. 争议解决：合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
三、合同管理过程1. 合同签订阶段（1）合同谈判：甲方与乙方就合同条款进行谈判，双方就工程概况、工期、造价、质量、进度、付款方式等关键条款达成一致。
（2）合同审查：甲方聘请专业律师对合同进行审查，确保合同条款的合法性和合理性。
（3）合同签订：双方在合同审查无误后，正式签订《建设工程施工合同》。
2. 合同履行阶段（1）工程开工：乙方在预付款支付后，按照合同约定的时间节点开始施工。
（2）工程进度控制：甲方根据合同约定，定期对工程进度进行检查，确保乙方按期完成施工任务。
（3）工程质量控制：甲方聘请专业监理机构对工程质量进行全程监控，确保工程质量达到国家验收标准。
工程建设项目合同管理案例
工程建设项目合同管理案例话说有这么一个工程建设项目，是要盖一座超级酷炫的写字楼。
甲方呢，是个特别有想法的公司，乙方则是一个经验丰富的建筑工程队。
一、合同签订阶段刚开始谈合同的时候，那可真是热闹得很。
甲方的要求就像天上的星星一样多，一会儿说这个写字楼得有超大面积的落地窗，能看到城市最美的风景；一会儿又说电梯得是那种超高速的，员工等电梯不能超过30秒。
乙方心里默默叫苦，但脸上还是笑嘻嘻地跟甲方说：“行嘞，您的要求我们都记着，只要合同里写清楚，我们肯定尽力办到。
”于是，双方就开始一项一项地敲定合同条款。
这合同就像一个精密的仪器，每个零件（条款）都得对得上号。
比如说工程的工期，甲方希望能在18个月内竣工，因为他们已经计划好了入驻时间，晚一天都不行。
乙方呢，经过仔细计算，觉得这个时间有点紧，但又不想错过这个大项目，就咬着牙说：“成吧，不过要是遇到不可抗力因素，得给我们合理的延期时间。
”甲方想了想，觉得也合理，就把这一条加进去了。
还有工程款的支付方式，这可是个大问题。
乙方担心干完活拿不到钱，就要求按照工程进度分阶段付款。
甲方也不是小气的人，就同意了。
合同里详细地规定了，基础工程完成后付多少，主体结构完工付多少，最后竣工结算再付剩下的。
这就像玩游戏过关一样，每过一关就有相应的奖励（工程款）。
二、合同执行阶段合同签好了，工程就正式开工了。
刚开始的时候，一切都还顺利。
乙方按照计划推进工程，甲方也按照合同约定的时间节点支付工程款。
可是，好景不长啊。
在盖到一半的时候，突然遇到了一个大麻烦。
原来这块地下面有一些古老的管道，之前的勘探没有发现。
这可把乙方急坏了，因为要处理这些管道，就得改变原来的施工方案，而且肯定会耽误工期。
乙方赶紧给甲方打电话：“大哥啊，出大事了，地底下冒出来一堆老管道，这得重新规划施工，工期肯定得延长了。
”甲方一听也很头疼，但合同里写了不可抗力因素可以延期啊，就说：“行吧，你们尽快处理，不过得保证工程质量。
建设工程合同管理与案例分析8篇
建设工程合同管理与案例分析8篇篇1甲方：[甲方名称]（以下简称“业主”）乙方：[乙方名称]（以下简称“承包商”）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关建设工程合同的法律法规的规定，为明确双方在建设工程过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，达成如下协议：一、建设工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模简述]合同总造价：[合同总造价金额]（人民币）工期要求：[具体工期要求]工程质量标准：[工程质量标准]二、合同目的与原则本合同旨在明确业主与承包商在工程建设过程中的权利与义务，确保工程按期完成，质量合格，风险可控。
双方本着平等互利、诚实守信的原则签订本合同。
三、合同的主要内容及要求1. 合同文件的组成与解释顺序本合同由协议书、合同通用条款、合同专用条款及其他补充协议等文件组成。
合同解释顺序按照前述顺序进行。
2. 工程进度款支付方式及支付条件详细约定工程进度款的支付方式、支付比例及支付条件等。
3. 工程变更与调整约定明确工程变更的范围、程序及调整合同造价的方式。
4. 工程验收与结算方式明确工程验收的标准、程序和结算方式以及质量保证金的扣留与返还。
5. 合同的履行与违约责职规定甲乙双方应按合同约定履行义务，如违约应承担的违约责任及赔偿损失的计算方式。
6. 争议的解决方式约定在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
7. 其他补充条款根据工程实际情况，双方可约定其他补充条款。
四、案例分析部分（根据实际情况进行描述）以实际建设工程案例为背景，对合同管理中的常见问题进行分析和讲解，如工程延期、质量纠纷、造价争议等，阐述如何运用法律手段解决这些问题，并强调合同管理的重要性。
案例分析应紧密结合合同条款，以便更好地理解和应用合同内容。
五、合同的生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同执行过程中，任何变更须经双方协商一致并书面确认。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
工程合同管理案例分析(第2章)
工程合同管理案例分析（第二章)案例1甲公司同时向乙厂、丙厂发出两份电报，电报称：我公司需要河沙200吨，贵厂如有货，请于见电报之次日用电报通知我公司，我公司派员验货后购买。
收到电报后，乙厂和丙厂分别向甲公司拍发了电报并提供了河沙型号、价格、数量。
丙厂发电报同时,用火车将200吨河沙发往甲公司所在地的车站。
收到乙厂、丙厂的电报后,甲公司决定购买乙厂的河沙，派人验货签订了合同.丙厂的200吨河沙到达甲公司的铁路专用线后。
丙厂代表找甲公司经理索要货款，甲公司称其已购买了乙厂的河沙，拒收丙厂的河沙.丙厂向法院起诉。
请问：（1）甲公司向乙厂、丙厂拍发的电报的法律性质是什么?为什么? （2)乙厂、丙厂向甲公司拍发的电报的法律性质是什么？为什么？（3)甲公司是否承担违约责任，为什么？案例2 2004年4月，新疆阿图什富江有色金属有限责任公司（原告）和方守祥（被告）签订协议，约定双方在哈萨克斯坦投资建立炼钢厂，约定被告将设备作价80万元，原告付60万元设备款,剩余20万被告作为20%股份入股.原告投入设备等，以80%股份入股。
原告支付定金20万元，余款40万元在设备出厂之日一次付清。
原告支付被告定金20万元后发现,被告所称设备是被告和其他人共同所有，不是被告个人所有的，该设备为国家明令淘汰的产品，故要求确认合同无效，被告双倍返还定金40万元，确认产品为国家淘汰产品。
被告反诉称其已经购买好了设备，但是原告解除合同构成违约，应该定金不予返还，原告支付被告垫付的费用19万余元，请求解除合同。
昌吉市法院认为原被告合同合法有效,原告没有按照合同约定履行支付被告购买配件和招收工人的前期的费用，是双方未能履行合同的主要原因，原告应该承担违约责任。
由于合同总金额为80万,故对于被告要求的定金超过合同总金额的20％部分不予支持.法院判决合同解除，被告收取的20万元定金16万归被告所有,其余4万元被告返还原告。
原告不服上诉称合同标的是国家明令淘汰的产品，故合同应该为无效.昌吉回族自治州中级法院查明被告提供给原告的设备已列入1999年国家经贸委的淘汰落后产品目录中。
工程合同习题答案
工程合同习题答案【习题一】某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同。
合同约定，乙方应按照国家相关标准和规范完成施工任务，并在约定的时间内交付使用。
请问，如果乙方未能按时交付工程，应承担哪些责任？答案：如果乙方未能按时交付工程，根据民法典的相关规定，乙方应承担违约责任。
具体责任可能包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方因延期交付造成的损失、承担由此产生的额外成本等。
如果延期交付给甲方造成了严重后果，甲方还有权要求解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
【习题二】在工程施工过程中，由于甲方提供的材料不符合质量要求，导致乙方无法按期完成施工任务。
乙方应当如何处理？答案：在这种情况下，乙方首先应及时向甲方通报情况，并提出书面索赔。
乙方应在合理时间内提供证明材料，说明甲方材料不符合质量要求的情况及其对工程进度的影响。
乙方有权要求甲方承担由此增加的成本和延误工期的损失。
如果甲方不同意乙方的索赔要求，双方可以通过协商解决；协商不成时，可以依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁或诉诸法院。
【习题三】假设在工程施工过程中，发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成。
请问，这种情况下，乙方是否可以免除责任？答案：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
如果在工程施工过程中发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成，乙方可以根据《中华人民共和国民法典》的规定，部分或全部免除责任。
但是，乙方必须在事件发生后及时通知甲方，并采取措施减少损失。
如果乙方未能及时通知或未采取合理措施减少损失，乙方仍应对扩大的损失承担责任。
【习题四】甲方与乙方签订的工程合同中约定了质保期为两年。
在质保期内，甲方发现工程质量存在问题，应如何维护自己的权益？答案：在质保期内，如果甲方发现工程质量存在问题，应及时书面通知乙方，并要求乙方在合理期限内进行修复或更换。
乙方有义务根据合同约定进行无偿修复或更换，以确保工程质量符合合同约定的标准。
工程合同管理案例题答案
工程合同管理案例题答案某建筑公司（以下简称甲方）与一家设计单位（以下简称乙方）签订了一份工程设计合同。
根据合同约定，乙方需在规定时间内完成甲方提供的建筑设计工作，并保证设计质量满足相关行业标准。
在设计阶段末期，甲方发现设计方案存在多处不符合要求的技术性错误，并且乙方未能在约定的时间内修正这些错误。
因此，甲方决定终止合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。
面对这种情况，作为文章写作者，我们的任务是提供一个合理的案例分析和管理建议。
以下是答案范本的内容：我们要对事件背景进行梳理。
在本案例中，甲方和乙方之间存在明显的合同关系，而问题的核心在于乙方未能按照合同要求提供合格的设计服务。
这直接关系到工程项目能否顺利实施，以及最终的工程质量。
我们需要详细审视合同条款。
合同中应明确列出设计标准、完成时间、违约责任等关键要素。
如果乙方未能遵守这些约定，甲方有权采取相应措施。
在此案例中，甲方选择终止合同并要求赔偿，这是基于合同条款的正当行为。
进一步地，对于乙方来说，应当深入分析导致设计错误的具体原因。
是否是因为技术能力不足、沟通失误还是时间管理不当？了解原因后，乙方应采取措施避免类似问题再次发生，并对当前问题进行积极整改。
同时，甲方也需反思在合同管理过程中是否存在疏漏。
例如，是否进行了足够的监督和中期评估？是否及时提供了必要的反馈？这些都是影响合同执行效果的重要因素。
针对此案例，我们的管理建议如下：1. 双方应重新审视合同内容，特别是关于设计质量、时间节点和违约责任的条款，确保其具有可执行性和合理性。
2. 乙方应立即组织技术团队对存在的问题进行全面排查和修正，并与甲方保持密切沟通，确保问题得到有效解决。
3. 甲方应加强项目管理力度，包括设立合理的监督机制和评价标准，及时发现并解决问题。
4. 双方可以寻求第三方专业机构的介入，进行中立的技术评审和争议调解，以保障各自的合法利益。
5. 未来在签订合同时，双方应更加谨慎，充分考虑潜在的风险，并在合同中设定相应的风险控制措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理案例及答案【案例一】背景：某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。
该施工单位（乙方）于某年某月某日于建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。
合同工期为8个月。
甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。
乙方亦口头答应。
工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。
两个月后，返工完毕。
结算时甲方认为乙方延迟交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。
乙方认为临时停工是甲方要求的。
乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。
甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。
乙方应履行承诺，承担违约责任。
问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适？2．改施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处理？答案：问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。
该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。
问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。
若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。
否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。
本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。
在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以书面合同规定为准。
在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。
乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。
甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。
工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。
【案例二】背景：某建设单位（甲方）拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位（乙方）承建。
甲乙双方签订的施工合同摘要如下：一、协议书中的部分条款（一）工程概况工程名称：职工住宅楼工程地点：市区工程内容：建筑面积为3200平方米的砖混机构住宅楼（二）工程承包范围承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程（三）合同工期开工日期：2002年3月21日竣工日期：2002年9月30日合同工期总日历天数：190天（扣除5月1～3日）（四）质量标准工程质量标准：达到甲方规定的质量标准（五）合同价款合同总价为：壹佰陆拾陆万肆仟元人民币（￥166.4万元）（六）乙方承诺的质量保修该项目设计规定的使用年限（50年）内，乙方承担全部保修责任。
（七）甲方承诺的合同价款支付期限与方式1．工程预付款：于开工之日支付合同总价的10％作为预付款。
预付款不予扣回，直接抵作工程进度款。
2．工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10％；主体结构三层完成后，支付合同总价的20％；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20％；工程基本竣工时，支付合同总价的30％。
为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
3．竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。
结算时按全部工程造价的3％扣留工程保修金。
（八）合同生效合同订立时间：2002年3月5日合同订立地点：××市××区××街××号本合同双方约定：经双方主管部门批准及公证后生效二、专用条款中有关合同价款的条款合同价款与支付本合同价款采用固定价格合同方式确定合同价款包括的风险范围：⑴工程变更事件发生导致工程造价增减不超过合同总价10％；⑵政策性规定以外的材料价格涨落等因素造成工程成本变化。
风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同总价中。
风险范围以外合同价款调整方法：按实际竣工建筑面积520.00元/m2调整合同价款。
三、补充协议条款在上述施工合同协议条款签订后，甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款。
摘要如下：补1：木门窗均用水曲柳板包门窗套；补2：铝合金窗90系列改用42型系列某铝合金厂产品；补3：挑阳台均采用42型系列某铝合金厂铝合金窗封闭。
问题：1．上述合同属于那种计价方式合同类型？2．该合同签订的条款有哪些不妥当之处？应如何修改？3．对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程中又必须进行的工程内容，承包商应如何处理？答案：问题1：答：从甲、乙双方签订的合同条款来看，该工程施工合同应属于固定价格合同。
问题2：答：该合同条款存在的不妥之处及其修改：1．合同工期总日历天数不应扣除节假日，可以将节假日时间加到总日历天数中。
2．不应以甲方规定的质量标准作为该工程的质量标准，而应以《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）中规定的质量标准作为该工程的质量标准。
3．质量保修条款不妥，应按《建设工程质量管理条例》的有关规定进行修改。
4．工程价款支付条款中的“基本竣工时间”不明确，应修订为具体明确的时间；“乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期”条款显失公平，应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期，且应规定逾期支付的利息如何计算。
5．从该案例背景来看，合同双方是合法的独立法人单位，不应约定经双方主管部门批准后该合同生效。
6．专用条款中有关风险范围以外合同价款调整方法（按实际竣工建筑面积520.00元/m2调整合同价款）与合同的风险范围、风险费用的计算方法相矛盾，该条款应针对可能出现的除合同价款包括的风险范围以外的内容约定合同价款调整方法。
7．在补充施工合同协议条款中，不仅要补充工程内容，而且要说明其价款是否需要调整，若需调整应如何调整。
问题3：答：首先应及时与甲方协商，确认该部分工程内容是否由乙方完成。
如果需要由乙方完成，则应与甲方商签补充合同条款，就该部分工程内容明确双方各自的权利义务，并对工程计划做出相应的调整；如果由其他承包商完成，乙方也要与甲方就该部分工程内容的协作配合条件及相应的费用等问题达成一致意见，以保证工程的顺利进行。
【案例三】背景：某施工单位（乙方）于某建设单位（甲方）签订了某项工业建筑的地基强夯处理与基础工程施工合同。
由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。
乙方的分项工程首先向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向造价工程师提出计量申请和支付工程款。
工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。
问题：1．在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当扩大。
施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。
试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么？2．在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。
试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？3．在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等实施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多时清理现场和恢复施工条件。
为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。
试问造价工程师应如何审理？答案：问题1：答：造价工程师的拒绝正确。
其原因：该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了工程合同约定的工程范围。
对该部分的工程量监理工程师可以认为是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由乙方自己承担。
问题2：答：变更价款的确定原则：1．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；2．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，造价工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方法解决。
问题3：答：造价工程师应对两项索赔事件做出处理如下：1．对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予乙方工期顺延和费用补偿。
2．对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：⑴对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予赔偿。
⑵对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。
被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等实施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担；工期顺延。
【案例四】背景：某年4月A单位拟建办公楼一栋，工程地址位于已建成的X小区附近。
A单位就勘察任务与B单位签订了工程合同。
合同规定勘察费15万元。
该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。
施工承包商为D建筑公司。
问题：1．委托方A应预付勘察定金数额是多少？2．该工程签订勘察合同几天后，委托方A单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。
A单位认为可以借用该勘察报告，A单位即通知B单位不再履行合同。
请问在上述事件中，哪些单位的做法是错误的？为什么？A单位是否有权要求返还定金？3．若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同，并按B单位提供的勘察报告进行设计与施工。
但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符，出现软弱地基，而在原报告中并未指出。
此时B单位应承担什么责任？4．问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费用增加20万元，工期延误20天，对于这种情况D单位应怎样处理？而A单位应承担哪些责任？，答案：问题1：答：委托方A单位应向B单位支付定金为：15万元×20％＝3万元问题2：答：A单位和C单位的做法都是错误的。
A单位不履行勘察合同，属违约行为；C单位应维护他人的勘察成果和设计文件，不得擅自转让给第三方，也不得用于合同以外的项目。