天津建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同GF-1999-0201(通用条款)
建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关签证意见：经办人：签证机关（章）年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)【合同编号】：GF-1999-0201【甲方】：（以下简称甲方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：【乙方】：（以下简称乙方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：鉴于乙方具备承接本合同约定的建设工程施工项目的能力和资质，并且甲方愿意委托乙方进行建设工程施工，双方经协商一致，达成以下合同条款：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方，乙方负责按照本合同规定的技术要求和工期要求进行建设工程施工。
第二条工程范围2.1 本合同所指的建设工程范围包括但不限于：（在此详细的工程范围描述，如土建工程、装饰工程、设备安装工程等）第三条工期要求3.1 本合同所规定的工期为【具体工期】，自合同生效之日起计算。
第四条施工报价及支付方式4.1 乙方根据工程范围和技术要求，向甲方提供施工报价为【具体金额】。
4.2 甲方在合同签订后【具体支付方式】支付给乙方相应的合同款项。
（在此根据实际情况补充具体的报价和支付方式描述）第五条质量要求5.1 乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工质量符合约定的技术要求和标准。
第六条保证金6.1 乙方应按照合同约定向甲方支付一定金额的保证金，作为履行合同义务的保证。
（在此补充具体的保证金金额和支付方式）第七条违约责任7.1 甲方或乙方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
（在此根据实际情况补充具体的违约责任条款）第八条争议解决8.1 本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
8.2 若因合同履行发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程设计图纸2. 技术规格书3. 施工进度计划（所有涉及的附件）法律名词及注释：（所有涉及的法律名词及注释）困难及解决办法：1. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）2. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）（根据实际情况继续困难及解决办法）本合同一式【份】，甲乙双方各执【份】，具有同等法律效力。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)1. 合同概述本合同是由甲方（施工单位）与乙方（业主）订立的建设工程施工合同，合同编号为GF-1999-0201。
2. 合同背景为了确保建设工程的按期、按质、按量完成，并规范甲、乙双方之间的权益和责任，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成本合同。
3. 合同条款3.1 工程描述根据乙方要求，甲方将按照设计图纸和规范要求，对位于X地区的建设工程进行施工。
工程包括但不限于房屋建筑、结构施工、设备安装等。
3.2 工程进度甲方将根据工程进度计划，合理安排施工队伍和资源，确保工程按时完成。
乙方将配合提供必要的工程信息和协助甲方进行施工。
3.3 工程质量甲方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同规定。
甲方将组织相关质量检验，并及时对存在的质量问题进行整改。
3.4 工程费用乙方将按照合同约定的支付方式和时间节点，向甲方支付工程款项。
工程款项包括工程材料购置费、施工人工费、设备租赁费等。
3.5 变更和索赔如需对合同内容进行变更，乙方应提前书面通知甲方，并经双方协商一致后，签署变更协议。
若因乙方原因造成工程进度延误或产生额外费用，乙方应赔偿甲方相关损失。
3.6 违约责任如甲、乙双方中任一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额按照合同金额的10%计算。
4. 合同生效和终止本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方共同签字并盖章后生效。
合同期限自工程开工之日起，至工程竣工验收合格之日终止。
5. 争议解决甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 其他1. 本合同内容不得转让或转让给第三方；2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充或签订补充协议；3. 本合同采用中文书写，以中文内容为准。
GF-1999-0201建设工程施工合同(国家标准合同)
建设工程施工合同（GF-1999—0201)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局1一九九九年十二月2第一部分协议书发包人（全称）：_________________________________________承包人（全称):_________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况工程名称：__________________________________________________________________________ 工程地点：__________________________________________________________________________ 工程内容：__________________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：________________________资金来源：________________________________第二条工程承包范围承包范围：___________________________________________________________________________ 第三条合同工期开工日期:___________________________________________________________________________ 竣工日期：___________________________________________________________________________ 合同工期总日历天数_____________天第四条质量标准工程质量标准：_______________________________________________________________________第五条合同价款金额（大写）:_______________________________元（人民币)￥：_____________________元。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇
建设工程施工合同（GF—1999—0201）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________承包范围：____________________承包方式：____________________二、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日合同工期总日历天数：_____天（因不可预见或不可抗力因素除外）。
三、质量标准工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及标准，质量验收达到合格标准。
四、合同价款及支付方式合同总价款（人民币）：大写_______，小写_______。
工程款支付方式按下列第_______种方式支付。
工程款支付应按国家或地方工程价款结算的有关规定执行。
详细约定见补充协议。
五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：工程图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方工作责任条款甲方负责的工作内容，乙方负责的工作内容以及双方共同责任条款按照通用条款执行。
未尽事宜双方另行签订补充协议确定。
双方应认真履行各自应承担的责任和义务，确保工程的顺利进行。
如有违约，应按照合同相关条款承担违约责任。
具体条款见补充协议。
七、文明施工与安全生产要求条款乙方应严格遵守有关安全生产的法律法规和规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生。
若因乙方安全措施不当造成事故和损害的，乙方应承担全部责任。
建设工程施工合同范本gf-1999-0201
（1）预付款：合同签订后，发包方支付合同总价款的20%作为预付款。
（2）进度款：按照工程实际进度，每月支付一次，每次支付已完成工程量的70%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金。
四、工程期限
4.1工程开工日期：__________
4.2工程竣工日期：__________
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签字）：__________代表（签字）：__________
签订日期：__________
7.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。
八、争议解决
8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且双方履行完毕各自义务后终止。
（3）负责协调施工现场与外部关系，确保施工顺利进行。
6.2承包方：
（1）严格按照施工图纸、设计说明、施工规范及工程量清单进行施工。
（2）确保工程质量和安全，遵守国家及行业相关法律法规。
（3）按时完成工程进度，确保工程按期竣工。
七、违约责任
7.1双方应严格履行本合同约定的各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。
1.3工程性质：__________
1.4工程规模：__________
1.5工程内容：__________
二、工程承包范围及方式
2.1承包范围：按照发包方提供的施工图纸、设计说明、施工规范及工程量清单，承包方负责完成本工程的全部施工内容。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201) 建设工程施工合同合同编号：GF-1999-0201甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]一、合同目的及范围本合同的目的是明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按照约定的规格和质量要求完成。
本合同涵盖以下内容：1. 工程的描述和规模2. 工程进度安排3. 材料和设备的供应4. 工程质量控制和验收5. 工程费用和支付安排二、合同条款1. 工程描述和规模甲方委托乙方进行以下工程：[工程描述和规模]2. 工程进度安排甲方和乙方商定以下工程进度安排：[工程进度安排详细说明]3. 材料和设备的供应甲方负责提供以下材料和设备：[材料和设备的详细列表]乙方应按照约定的时间和要求进行材料和设备的安装和调试。
4. 工程质量控制和验收乙方应按照甲方的要求对工程质量进行控制，并确保工程达到约定的质量标准。
甲方有权对工程质量进行验收，如果发现不符合约定标准的情况，乙方应及时进行整改。
5. 工程费用和支付安排甲方应按照合同规定的阶段性完成情况支付相应的工程款项给乙方。
三、附件本合同涉及以下附件：1. 工程设计图纸2. 施工方案和计划3. 材料和设备清单4. 工程验收标准四、法律名词及注释本合同涉及以下法律名词及其注释：1. 建设工程：指按照国家有关法律法规和技术标准进行施工的项目。
2. 合同费用：指甲方支付给乙方的与工程相关的费用，包括劳务费、材料费等。
五、困难及解决办法在本合同的实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 工程进度延误：如果工程进度出现延误，甲方和乙方应共同协商调整工程计划，并确定后续措施，确保工程按时完成。
2. 工程质量问题：如果工程质量不符合约定标准，乙方应负责整改，并承担相应的责任。
六、附加条款本合同的签署和生效需要甲方和乙方共同确认并签字。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：以上为本合同的正文，甲方与乙方在签字后正式生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：附件：1. 工程设计图纸2. 施工方案和计划3. 材料和设备清单4. 工程验收标准法律名词及注释：1. 建设工程：指按照国家有关法律法规和技术标准进行施工的项目。
gf-1999-0201建设工程施工合同
gf-1999-0201建设工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]鉴于甲方拟建设[工程名称]工程，并接受了乙方对该项目的投标，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体施工内容]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程质量标准：[具体质量标准]第二条合同价款1. 合同总价：[具体金额]2. 付款方式：[具体付款方式]3. 付款时间：[具体付款时间点]第三条工程期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 工期：[具体工期]第四条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 负责提供施工图纸及相关技术资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 协调施工现场的相关工作。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成工程施工。
- 保证工程质量符合约定标准。
- 负责施工现场的安全管理工作。
第五条工程变更1. 任何工程变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 工程变更导致的工期和费用调整，按照双方协商的结果执行。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告。
2. 甲方应在收到竣工报告后[具体天数]天内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证明。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第二部分合同附件1. 施工图纸2. 技术规范3. 工程量清单4. 其他相关文件第三部分签字盖章甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________签订日期：1999年2月1日请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体工程的实际情况和双方的具体协商结果来制定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
27.6发包人供应材料设备的结算方法：
2
28.1承包人采购材料设备的约定：
八
九
32
32.1承包人提供竣工图的约定：32.6中间交工工程的范围和竣工时间：。
十、违约、索赔和争议
35
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通过条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：
双方约定的承包人其他违约责任：
3
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，采取方式解决：
+-
3
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位为：
3
39.1双方关于不可抗力的约定：
4
40.6本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：
发包人委托承包人办理的保险事项：
（2）承包人投保内容：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行:
账号：
账号：
邮政编码：
邮政
码:
合同管理办公室意见:
（章）
专用条款
一
2
合同文件及解释顺序：
3
3.1本合同出使用汉语外，还使用----语言文字。
3.2需要明示的法律、行政法规：
3.3适用的标准、规范：
适用的标准、规范的名称：
发包人提供标准、规范的时间：
4
413本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：保合同作为本合
天津市
建设工程
(GF-1999-0201)
天津市城乡建设委员会
监制
天津市工商行政管理局
协议书
发包人（全称）:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的施 工事项经协商达成一致，订立本合同。
_、工程概况
工程名称：
2
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
七
2
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（1）材料设备单价与一览表不符：
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：
（
（5）供应数量与一览表不符：
7
姓名：职务：
8
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作
（1）施工场地具备施工条件要求和完成时间：
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点
供应要求：
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件一）
工程立项批准文号：资金来源：
二
承包范围：
三
开工日期：
竣工日期：合同工期总日历天数为：—天。
四
工程质量标准：
五
金额：（大写）：元（人民币）
¥：元。
六
组成合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
本合同通过条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通过条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通过条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
本合同通过条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任:
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价款调整方法：
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：
23.3双方约定合同价款的其它调整因素：
2
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
扣回工程款的时间、比例：
2
25.1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：
（4）向发包人提供的办公和生活港务及设施的要求：
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树
名木的保护要求及费用承担：
（8）施工场地清洁卫生的要求：
（9）双方约定承包人应做的其它工作：
三
10
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
工程师确认的时间：
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
13.1双方约定工期顺延的其它情况：
四
17
17.1双方约定中间验收部位：
19
19.5试车费用的承担：
五
六
2
23.2本合同价款采用方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
国内没有相应标准、规范时的约定：
4
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：
发包人对图纸的保密要求：
关于使用国外图纸的要求及费用承担：
二
5
5.2监理单位委派的工程师
姓名：职务:
发包人委托的职权：
盖要取盘发包人批准才能行使的职权：
53发包人派驻的工程师
姓名：职务：
职权：技术管理
5.6不实行监理的，工程师的职权：
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七
八
九
十、合同生效
合同订立时间：年月日；
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
（此页无正文）
发包人：（公章）
承包人：（公章）
所:
所:
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：