供配电工程施工合同模板
新建住宅小区供配电工程施工合同
新建住宅小区供配电工程施工合同新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方：ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人：XXX乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址：XX市XX街道XX路XX号负责人：XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T -2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4项目规模本项目建设规模为XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程一切的供电设施，其总建筑面积.57平方米；其中规划住宅150户、建筑面积.87平方米；1商业用房/户，建筑面积/平方米；办公用房及公建设施建筑面积1282.7平方米。
预计交房日期为2021年12月。
第二条条约价款经甲、乙单方协定，甲方按照固订单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为xxxxxxx.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终所有用度以实际核准的完工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装配（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
配电工程安装合同书模板
配电工程安装合同书模板甲方（委托方）：_________地址：_______________代表人：_________联系电话：_________乙方（承包方）：_________地址：_______________代表人：_________联系电话：_________鉴于甲方需要进行配电工程安装，乙方具备相关资质并愿意承担该项工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，经友好协商一致，订立本合同如下：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于___________（详细描述工程内容）4. 工程标准：按国家现行相关标准和规范执行，确保工程质量符合要求。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥_______）。
2. 价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及合理的利润与税金。
3. 价款支付方式：___________（明确付款时间点和比例）三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、质量要求1. 乙方必须按照合同约定的标准和要求施工，确保工程质量。
2. 对于不符合质量要求的工程，乙方应负责无偿修复直至达到合格标准。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，应按未付款金额的千分之五每日向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应按合同总价的千分之五每日向甲方支付违约金。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，由双方另行协商补充条款。
配电工程建设施工合同模板
配电工程建设施工合同模板一、合同基本信息甲方（业主）：________乙方（承包商）：________项目名称：________项目地点：________合同编号：________签订日期：________二、工程概述本合同旨在明确甲乙双方在________（工程名称）配电工程建设施工过程中的权利、义务与责任。
该工程包括________（具体工程内容），旨在实现________（工程目标）。
三、施工范围及标准乙方应根据国家相关标准和行业规范，完成以下施工任务：1. 施工图纸所示的全部工程内容；2. 施工过程中的相关测试与调试工作；3. 竣工验收及必要的技术培训和售后服务。
四、合同价格合同总价为人民币________元，包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
五、工期要求工程计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
乙方应确保工程按期完成，如遇不可抗力因素需延期，应及时与甲方协商确定。
六、质量保证乙方必须保证工程质量符合国家标准及甲方要求，对存在缺陷的部分负责无偿修复或更换。
七、安全责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场安全，对因施工导致的人身伤害或财产损失负责赔偿。
八、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
十、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
这份配电工程建设施工合同模板范本旨在为甲乙双方提供一个标准化、规范化的合作框架，确保工程顺利进行，同时保护双方的合法权益。
在实际应用中，应根据具体工程项目的特点和需求，对合同条款进行适当的调整和补充，以达到最佳的合作效果。
供配电工程合同协议书范本
甲方（发包人）：乙方（承包人）：双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守：第一条电力建设工程基本情况1、工程名称：2、工程地点：3、工程施工依据：（1）供电方案及工程电力施工图；（2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件；（3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。
4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。
5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。
乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。
第二条工程施工方案、图纸设计1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。
2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容：（1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过；（2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过；3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件：（1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定；（2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。
第四条工期1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作，年月号完成验收、交工等工作。
2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。
（1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度；（2）遇不可抗力的自然灾害；（3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。
第五条工程款支付方式1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款的%给乙方。
2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。
3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。
新建住宅小区供配电工程施工合同
合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
配电工程建设施工合同模板
配电工程建设施工合同模板甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟进行配电工程建设项目，乙方具备相应的资质与能力进行施工，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程项目概述本项目位于_____________，涉及的主要工作内容包括：新建/改造配电室、安装配电设备、铺设电缆线路等，具体工程量和技术要求详见附件《工程量清单》和《技术规范》。
二、合同金额与支付方式合同总金额为人民币___________元。
支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方需支付合同总额的30%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分批支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的合同款项。
三、工期与竣工本工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应重新协商确定新的工期。
四、质量要求乙方必须按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
五、违约责任任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日以上内容仅为模板范本，实际签订合同时应根据具体情况进行调整和完善。
在签订合同前，建议双方详细阅读并理解合同条款，必要时可咨询法律专业人士。
配电工程施工合同
配电工程施工合同甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（承包方）：统一社会信用代码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：配电工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、质保等全过程。
1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。
1.5 合同价款：合同暂定价款人民币（大写）（元）。
1.6 工程款支付方式：本工程无预付款。
进度款每月支付一次，支付额为每月（上月日至本月日）已完工程量的 %；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %，整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。
甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。
1.7 合同工期：1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准）1.7.2 竣工日期：竣工日期为年月日。
1.8 工程质量：合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。
2.2 指派为甲方驻工地代表，负责协调、管理施工现场，确保施工顺利进行。
2.3 负责办理工程所需的相关审批手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等。
2.4 负责提供施工图纸、技术要求、施工标准等资料，并确保资料的准确、完整。
2.5 负责提供施工场地，确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求。
第三条乙方工作3.1 严格按照国家法律法规、施工图纸、技术要求、施工标准等进行施工，确保工程质量。
3.2 严格按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度。
3.3 确保工程施工安全，防止安全事故的发生。
3.4 负责施工现场的卫生、环保等工作，确保施工环境符合相关要求。
电网施工合同模板
电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。
2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。
2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。
第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。
3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。
第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。
4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。
5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。
5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。
第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。
6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。
6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）： ___________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方友好协商订立本合同。
本合同对双方具有相等的法律约束效力。
一、工程名称
本工程名称为：
二、工程承包范围
根据甲方招标文件、XX电力工程设计有限公司设计的XX有限公司供配电工程相关图纸、乙方的投标文件及甲乙双方谈判结果，本合同所承包工程范围特指且仅指如下内容：
2、。
三、质量标准
执行国家现行电气设备安装供用电规范的规定和电气设备安装施工验收规范的具体规定及设计图纸技术要求标准，并应最终通过郑州市供电公司有关部门的验收。
四、承包方式及合同工期
1、承包方式：。
2、合同签订后，双方应做好设备及材料准备工作，接到甲方进场通知书后日
内进场施工，工期为天。
接甲方通知后，乙方不得拖延进场时间（除不可抗力）。
五、合同价款的确定
1、合同总造价为人民币（大写）_______________________ （¥__________ ）。
2、关于合同执行过程中材料价格变动风险费用，施工方应充分结合目前以及未来施工期间的市场变化综合考虑确定；如材料价格出现较大变动，双方应协商解决。
3、本工程合同价款采用固定价，承包范围内的工程内容造价不予调整（变更签证等除外）。
4、此合同总价不包含甲供材及甲控材。