建设工程勘察合同简易版_3
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：一、勘察项目甲方委托乙方对（工程名称、位置）进行勘察工作，具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。
二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范，完成勘察项目的各项内容。
2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案，乙方应按时提交给甲方，并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。
2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范，确保勘察过程安全、顺利进行。
三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，并在勘察报告中注明勘察的起止时间。
3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任，未经甲方许可，不得向第三方提供或披露。
4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方，并开具正规发票。
5.2若勘察工作需要额外费用支出，应经甲、乙双方协商一致后支付。
六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作，应承担相应违约责任。
6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决双方若因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。
八、其他事宜8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察工作结束。
8.3本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本，甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容，遵守合同约定，共同完成建设工程勘察工作。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1建设工程勘察合同甲方（委托人）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________乙方（勘察单位）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________鉴于甲方为建设工程的业主，乙方为建设工程的勘察单位，为了明确双方的权利与义务，根据相关法律法规，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事项达成如下协议：一、勘察范围及内容：1.建设工程的勘察范围包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气等方面的勘察，具体内容详见附件勘察范围及内容表。
2.乙方应按照国家相关规定和要求，认真负责地完成本合同约定的勘察任务，保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
3.甲方应提供勘察所需的相关资料和信息，协助乙方完成勘察任务。
二、勘察期限：1.乙方应在本合同签订之日起__日内完成勘察任务。
2.如因不可抗力等特殊原因，导致勘察延期的，双方应友好协商确定延期时间，并就延期事宜签订书面补充协议。
三、合同价款及支付方式：1.本次勘察服务的总价款为人民币__________元整。
2.合同价款分两阶段支付，第一阶段支付金额为合同总价款的____%，在合同签订之日起__日内支付；第二阶段支付金额为合同总价款的____%，在勘察任务全部完成并经双方验收合格后__日内支付。
3.乙方应按照国家相关规定和要求开具发票，并在收到合同价款后__日内寄送发票给甲方。
四、勘察成果的使用权：1.乙方完成勘察任务后，应向甲方提交勘察报告，并保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
2.甲方对勘察成果享有排他的所有权和使用权，乙方不得擅自对勘察成果进行复制、篡改或泄露。
3.乙方不得以任何形式将勘察成果用于其他用途，否则需承担相应的法律责任。
建筑施工建设工程勘察合同3篇
建筑施工建设工程勘察合同3篇篇1建筑施工建设工程勘察合同一、合同双方：甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（勘察方）地址：联系人：电话：二、工程名称：建筑施工工程勘察合同三、工程地点：四、工程内容：1. 甲方委托乙方对工程地点进行勘察，包括但不限于地质勘察、环境勘察、地形勘察等工作；2. 勘察完成后，乙方应提交勘察报告和相关设计方案；3. 乙方应按照甲方要求，对勘察报告和设计方案进行修改和完善；4. 乙方应配合甲方进行现场勘察及随时提供相关技术支持。
五、合同报酬：1. 甲方应向乙方支付勘察费用，总费用为人民币（大写）；2. 乙方需要在合同签订后7个工作日内提出开票要求，超过时间则视为自动放弃开票。
六、合同签订：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收终止；2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
七、风险责任：1. 乙方在勘察过程中，如因疏忽或疏忽导致甲方损失，应承担相应责任；2. 在工程实施中，如乙方发现工程存在安全隐患，应立即向甲方报告并配合甲方解决。
八、争议解决：1. 双方因合同履行所产生的争议，应协商解决，协商不成的，可向相关主管部门申请调解；2. 无法通过调解解决争议的，应提交法院进行诉讼解决。
九、其他事项：1. 未尽事项，依据国家相关法律法规和双方协商补充；2. 本合同自乙方下列具体勘察任务书提交甲方后生效。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：本合同签订日期为____年____月____日。
篇2建筑施工建设工程勘察合同一、合同双方甲方：____________________（委托方）乙方：____________________（勘察单位）二、勘察内容1. 勘察范围：本次勘察范围包括____________________。
2. 勘察内容：乙方应根据甲方的委托，对勘察范围内的建筑施工工程进行详细的勘察，包括但不限于土地情况、地形地貌、地质条件、周边环境等，并根据勘察结果制定详细的勘察报告。
建设工程勘察合同5篇
建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、勘察范围及内容1. 乙方需按照甲方的要求，对工程项目的地质、水文、环境等进行勘察。
2. 勘察内容包括但不限于地质勘探、土壤扦探、水样采集及分析等。
三、勘察工作周期及进度安排1. 勘察工作周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付勘察成果止，预计[预计总天数]天。
具体进度安排详见附件《勘察进度计划》。
2. 甲方应确保勘察现场具备施工条件，如因甲方原因导致工期延误，乙方有权顺延工期。
四、合同价款及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签订后[具体天数]内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察成果后[具体天数]内，甲方支付合同余款。
3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
五、知识产权及成果交付1. 乙方对勘察成果享有著作权，但乙方需将勘察成果交付甲方，并保证甲方在工程建设中使用该成果。
2. 乙方提交的勘察成果包括但不限于地质报告、水样分析报告等。
成果格式详见附件《勘察成果交付要求》。
3. 甲方对乙方提交的勘察成果有保密义务，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
六、质量保证及违约责任1. 乙方应确保勘察成果真实、准确、完整，如因乙方勘察成果导致甲方工程损失，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察工作，甲方应承担违约责任，并支付乙方因此产生的损失。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方（委托方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________乙方（承担方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________鉴于乙方有从事建设工程勘察的能力，并经甲方确认符合要求，双方经友好协商，达成以下合同：第一条任务内容1.1 甲方授权乙方对委托的建设工程进行勘察，具体包括___________（详细描述勘察的内容）。
1.2 乙方应按照相关法律法规和质量标准，认真履行勘察任务，提出勘察报告，并向甲方提交。
第二条付款方式2.1 甲方应根据勘察任务的不同阶段支付相应的勘察费用，具体金额为___________（数字金额），支付方式为___________（如：一次性支付、分期支付等）。
2.2 乙方应在收到付款后及时开具发票，发票税率为___________（如：增值税17%）。
第三条质量要求3.1 乙方应按照国家有关规定和双方约定的标准，认真履行勘察任务，确保勘察报告的准确性和完整性。
3.2 如乙方在勘察过程中发现任何不符合规定的情况，应及时向甲方汇报，并配合解决。
第四条保密条款4.1 双方同意在合同有效期内及终止后，对涉及商业机密的信息予以保密，不得向第三方披露。
4.2 任何一方如因违反保密条款造成对方损失，应承担相应的违约责任。
第五条知识产权5.1 勘察报告的知识产权归乙方所有，但甲方有权在非商业用途下使用。
5.2 未经乙方书面同意，甲方不得以任何形式向第三方转让或使用勘察报告。
第六条违约责任6.1 若一方无正当理由违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，赔偿另一方因此造成的损失。
第七条其他约定7.1 本合同经双方签字盖章生效，自___________（日期）起开始执行，有效期为___________（天/月/年）。
建设工程勘察合同模板3篇
建设工程勘察合同模板3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本建设工程勘察项目达成以下协议，以明确双方的权利和义务，保护合同双方的合法权益。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察任务范围：[勘察范围描述]二、合同工期与进度安排1. 勘察周期：[勘察周期时间]，自本合同签订之日起计算。
2. 进度安排如下：[详细的进度计划安排]。
3. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成任务，双方可协商顺延工期。
三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用总计：[勘察费用总额]。
2. 支付方式如下：[支付方式描述]。
3. 甲方应按约定时间支付勘察费用，如逾期支付，乙方有权暂停勘察工作。
四、质量要求与技术标准1. 乙方应按照国家和地方有关工程勘察规范、标准等要求进行勘察工作。
2. 勘察成果应符合甲方提供的工程要求和设计要求。
3. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性。
五、合同双方权利义务1. 甲方的权利义务：提供工程相关资料，监督乙方履行合同情况等。
2. 乙方的权利义务：按照合同约定完成勘察任务，确保勘察质量等。
六、保密条款及知识产权归属约定篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，现甲方决定委托乙方完成该项工程勘察工作，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
建设工程勘察合同简易版
建设工程勘察合同简易版
温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
建设单位（甲方）：____
地址：______
邮码______
电话______
法定代表人：____
职务______
勘察单位（乙方）：____
地址：______
邮码______
电话______
法定代表人：____
职务______
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点____。
第二条勘察的范围、进度和质量____。
第三条甲方的义务
1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2．在签订合同时，甲方必须在____年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设
单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3．甲方必须在____年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
4．甲方必须在____年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设
施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务
1．乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2．乙方应于____年____月____日进入现场
勘察，____年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交工程地质报告书一式____份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1．本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为____元。
自本勘察合同生效后____日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。
甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。
勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并
进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。
第六条甲方的违约责任
1．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察
工期顺延。
2．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金____元。
第七条乙方的违约责任
1．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
2．乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3．由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿
付相当于工程勘察费总价____%的违约金。
第八条纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第（）项方式解决：（1）申请____仲裁委员会仲裁；
（2）向____人民法院起诉。
第九条其他约定
__________
本合同____年____月____日双方签后生效，全部勘察工程验收后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一
份；合同副本一式____份，送计委、建委、建行……各留存一份。
建设单位（甲方）：____
代表人：____
_____年_____月____日
勘察单位（乙方）：____
代表人：____
_____年_____月____日
附件1 测量任务和质量要求表
工程名称
工程地点
设计单位
工作内容
工作量和技术要求
备注
附件2 工程地质任务及质量要求表工程地点：
设计单位：设计负责人：勘察阶段：
建筑物名称（或代号）
结构类型
层数及总高度
基础砌置深度及标高
基础类型
总荷重
单位面积荷重
另提交：
一，场地的地形图（附有旧址座标二，总平面布置图。
三，详细的勘察技术要求（另附）四，场地附近已有勘察资料
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position。