人防设计合同
人防工程设计合同范本
人防工程设计合同范本甲方（委托方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（设计方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方需要进行人防工程设计，乙方具有相应的设计资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行人防工程设计事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：______________。
1.2 项目地点：______________。
1.3 设计范围：______________。
第二条设计内容2.1 设计阶段：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。
2.2 设计要求：乙方应根据甲方提供的项目需求和相关法律法规，进行人防工程设计。
第三条设计成果3.1 成果提交：乙方应按照合同约定的时间和格式向甲方提交设计成果。
3.2 成果要求：设计成果应符合国家及地方相关设计规范和标准。
第四条合同价款4.1 合同总价为人民币（大写）：______________（￥______________）。
4.2 付款方式：______________。
第五条双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：5.1.1 甲方应按合同约定支付设计费用。
5.1.2 甲方应提供设计所需的相关资料和信息。
5.2 乙方的权利与义务：5.2.1 乙方应按合同约定完成设计工作。
5.2.2 乙方应保证设计成果的原创性和合法性。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条合同变更与解除7.1 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。
第八条争议解决8.1 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
人防设计劳务分包合同范本
甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就人防工程设计劳务分包事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：人防工程设计，包括方案设计、初步设计、施工图设计等。
4. 工程工期：自合同签订之日起______日内完成。
二、工程承包方式及取费标准1. 承包方式：乙方以劳务分包形式承担人防工程设计工作。
2. 取费标准：根据国家现行收费标准及工程实际情况，乙方提供人防工程设计劳务费用为人民币______元（大写：______元整）。
三、工程进度及交付1. 乙方应按照甲方要求，在合同约定工期内完成人防工程设计。
2. 乙方应在工程进度达到以下节点时，向甲方提交相应的设计成果：（1）方案设计：自合同签订之日起______日内提交；（2）初步设计：自方案设计提交之日起______日内提交；（3）施工图设计：自初步设计提交之日起______日内提交。
四、甲方责任1. 甲方负责提供工程所需的资料、数据等，确保乙方顺利完成设计工作。
2. 甲方负责在乙方提交设计成果后，及时对设计成果进行审核，并提出修改意见。
3. 甲方负责按照合同约定支付乙方劳务费用。
五、乙方责任1. 乙方负责按照甲方要求，在合同约定工期内完成人防工程设计。
2. 乙方应保证设计成果符合国家现行相关标准、规范和要求。
3. 乙方应按照甲方要求，及时提交设计成果，并对设计成果负责。
六、违约责任1. 甲方未按时支付乙方劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用总额的______%。
2. 乙方未按时完成设计工作，每延误一日，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的______%。
3. 因乙方设计成果不符合国家现行相关标准、规范和要求，给甲方造成损失的，乙方应承担相应责任。
人防工程合同范本(共3篇)
人防工程合同范本第1篇甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据_ _________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。
拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
按约定时间支付工程款，否则视为违约。
如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
人防工程设计合同印花税
人防工程设计合同印花税的相关规定及缴纳流程在我国，人防工程是指为了防护战争和自然灾害等突发事件，保障人民生命财产安全而建设的地下工程。
人防工程设计合同是指建设人与设计人为完成一定的人防工程设计任务，明确双方权利、义务的协议。
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则，人防工程设计合同需要缴纳印花税。
一、人防工程设计合同印花税的规定1. 根据《中华人民共和国印花税暂行条例》第二条的规定，建设工程承包合同，包括建设工程勘察设计合同和建筑安装工程承包合同。
因此，人防工程设计合同应按照建设工程勘察设计合同的规定缴纳印花税。
2. 根据《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》第三条的规定，建设工程勘察设计合同，包括勘察、设计合同。
因此，人防工程设计合同也需要缴纳印花税。
3. 根据《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》第四条的规定，建设工程勘察设计合同的印花税率为万分之五。
这意味着，人防工程设计合同的印花税率为万分之五。
二、人防工程设计合同印花税的缴纳流程1. 人防工程设计合同签订后，应在合同签订之日起30日内，将应纳税凭证和相关资料报送当地税务机关。
2. 纳税人应按照税务机关的要求，粘贴印花税票，并在每枚税票的骑缝处盖戳注销或者画销。
3. 纳税人应按照税务机关的要求，填写纳税申报表，并将纳税申报表和应纳税凭证等相关资料报送当地税务机关。
4. 税务机关对纳税人提交的纳税申报表和相关资料进行审核，审核通过后，计算应纳税额，并向纳税人出具纳税凭证。
5. 纳税人按照纳税凭证的要求，缴纳印花税。
三、注意事项1. 人防工程设计合同的印花税应按照合同金额计算，如果合同金额不足1角的，免印花税；如果合同金额在一角以上，则按照四舍五入的原则计算。
2. 人防工程设计合同的印花税票应粘贴在应纳税凭证上，并由纳税人在每枚税票的骑缝处盖戳注销或者画销。
3. 纳税人应在合同签订之日起30日内，将应纳税凭证和相关资料报送当地税务机关。
人防合同范本(必备5篇)
人防合同范本（必备5篇）人防合同范本第1篇转让人： (以下简称甲方)身份证号：联系电话：受让人： (以下简称乙方)身份证号：联系电话：一、乙方收到甲方转让的编号为 389 停车位的相关材料如下：1、__________________________________2、__________________________________3、__________________________________二、双方确认无异议，就此已完成车位交接。
三、本交接书经甲乙双方签字按指纹后成立并生效。
四、本合同共两页，一式两份。
甲方一份，乙方一份。
均具有同等效力。
(以下无正文)签署本协议双方当事人：甲方： _____年 ___ 月 ___ 日乙方： _____年 ___ 月 ___ 日人防合同范本第2篇转让人： (以下简称甲方)身份证号：联系电话：受让人： (以下简称乙方)身份证号：联系电话：依据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方就湘湖人家三期编号为 389 的车位使用权(以下简称该停车位)转让的相关事宜经友好协商，达成一致意见后订立本合同。
一、甲方将湘湖人家三期编号为 389 的停车位使用权转让给乙方，停车位属性以开发商。
二、该停车位使用权的转让价格为￥ 196000.00 元(大写：人民币拾玖万陆仟元整)，乙方应于本合同生效当日内付清。
乙方所选择的付款方式为银行转账，该转让价格不含乙方以后支付的停车场管理费。
甲方付乙方本年已产生的车位管理费120元。
三、甲方应于年 3 月 26 日前将该停车位交付给乙方，乙方检验合格后应在《停车位交接书》上签字，乙方签字后视为完成该停车位的交接。
该交接书一式两份，甲乙双方各执一份。
四、乙方凭甲方开具的收款票据和《停车位交接书》到物业服务公司办理登记手续，按规定支付停车场管理费。
五、经甲乙双方协商，乙方取得车位后，甲方租用乙方该车位，租期最长不超过20xx年9月30日，租金按月交付，每月租金为350元(含管理费)。
人防工程合同范本6篇
人防工程合同范本6篇第1篇示例：人防工程合同范本甲方（委托方）：（具体公司或个人名称）乙方（承包方）：（具体公司或个人名称）鉴于甲、乙双方就人防工程项目合作进行合同约定，保证合同履行的真实性、合法性，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲、乙双方平等协商，达成以下合同内容：一、项目名称：人防工程二、项目地点：（具体地点）三、项目内容：（具体工程内容描述）四、合同价款：1. 甲方应支付给乙方的合同价款为：人民币（大写）（小写）元整。
2. 合同价款支付方式：（1）首次支付：合同签订后3天内，甲方支付合同价款的50%作为首次支付。
（2）竣工后支付：合同履行完毕，乙方提交工程验收报告并经甲方确认后，甲方支付合同剩余价款。
五、工期：1. 工程开工日期：合同签订后3天内。
2. 工程竣工日期：根据实际工程进度，乙方承诺尽快完成工程。
六、工程竣工验收：1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，甲方有权对工程进行验收。
2. 工程竣工验收不合格的部分，乙方应按要求进行整改，直至通过验收为止。
七、保修期：1. 工程竣工验收合格后，乙方承诺对工程实施一年的保修期。
2. 保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修理或更换，保证工程质量达到合同约定标准。
八、违约责任：1. 任何一方违反合同约定而导致对方损失的，违约方应承担相应的违约责任。
2. 违约方需支付对方因此产生的一切损失，包括但不限于赔偿金、违约金、诉讼费用等。
九、其他约定：1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为本合同内容，甲、乙双方在签字盖章后生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：【文末注】本合同自双方签字盖章之日起生效，自双方完成履约义务之日终止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第2篇示例：人防工程合同范本甲方（委托人）：____________（单位名称）、法定代表人：____________，注册地址：____________，联系地址：____________，联系电话：____________。
人防工程合同模板
人防工程合同模板甲方：（委托单位）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（施工单位）地址：法定代表人：联系电话：为明确甲乙双方在人防工程施工过程中的责任与义务，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称本合同所指人防工程项目名称为：第二条项目内容1、人防工程施工范围包括但不限于人防设施建设、装修、维护等工程项目。
2、乙方承诺在人防工程施工过程中，严格按照甲方的要求和标准进行施工，确保施工质量和安全。
第三条工程周期1、本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收合格之日止。
2、工程周期约定为（具体工程周期由双方商定确认）。
第四条价格及支付方式1、本项目总价为（具体价格由双方商定确认）。
2、甲方应在合同签订后按照约定的进度支付工程款项。
3、如因不可抗力或合同外其他原因导致工程中断，双方可根据具体情况进行重新协商确定付款方式及工程款项。
第五条质量保证1、乙方承诺在人防工程施工中遵循相关标准和规范，确保工程质量符合国家规定要求。
2、若工程施工质量出现问题，乙方应承担相应责任，并按照双方商定的方式进行整改。
第六条安全保障1、乙方应严格遵守相关安全规定，加强施工现场管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2、如因乙方管理不力导致安全事故发生，乙方需承担相应的责任。
第七条材料保证1、乙方在施工过程中使用的材料应符合国家相关标准要求，保证材料质量。
2、如因乙方使用低质量或不符合要求的材料导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
第八条异议处理1、如双方在工程施工过程中发生意见分歧或争议，应当通过友好协商解决。
2、如协商无法达成一致意见，任何一方均可向有关部门提出申诉。
第九条合同解除1、若因不可抗力等原因，致使合同无法继续履行，双方应友好协商解除合同。
2、若因一方违约导致合同无法继续履行，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
第十条其他事项1、如双方需进行补充协商或变更合同内容，应经书面确认。
人防设计合同范本
人防设计合同范本甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行人防设计工作，双方经友好协商，达成以下合同：第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求，提供人防设计服务，包括但不限于人防工程方案设计、施工图设计、技术咨询等。
第二条服务费用及支付方式2.1 甲方应按照双方协商确定的服务费用标准，支付给乙方相应的费用。
2.2 服务费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（）天内，支付给乙方合同总金额的（）%作为预付款；剩余款项应在乙方完成人防设计工作后的（）天内支付。
第三条合同期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成人防设计工作并经甲方验收合格之日终止。
第四条保密条款4.1 双方应对因履行本合同而了解到的对方商业秘密和技术秘密予以保密，不得泄露或向第三方披露。
4.2 未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照约定支付服务费用，应承担每日合同总金额（）%的违约金。
5.2 若乙方未按时提供人防设计服务，应承担每日合同总金额（）%的违约金。
第六条争议解决6.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF-2016-0427建设工程设计合同(民用建设工程设计合同)合同编号: HNSRFSJY2016- 04-27(由设计人编填)设计证书等级: 甲级发包人:设计人: 河南省人防建筑设计研究院有限公司签订日期: 2016.7.18中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:设计人: 河南省人防建筑设计研究院有限公司合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条本合同设计收费估算为￥万元整人民币设计费支付进度详见下表。
说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.本合同履行后，定金抵作设计费。
3.人防工程施工图全部交付时按最终人防施工图建筑面积结算施工图设计费。
4.发包人支付设计费前，设计人需足额提供增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付设计费，并不承担任何责任。
第六条双方责任6.1发包人责任:6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、真实性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6.1.2若发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人可以按合同第四条规定的交付设计文件时间相应顺延；若超过规定期限15天以上时，设计人员有权与发包人以书面形式重新确定提交设计文件的时间。
6.1.3发包人变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作重大/本质性修改，以致设计需要返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
若因政策变更或其他非发包人的原因致使设计人重新设计的，设计人应按要求设计，发包人无需另付费用。
6.1.4发包人有权对项目的设计提出己方的建议，设计人在设计时应当予以考虑，同时设计人应当与发包人及时沟通，对于发包人提出的合理建议应当予以采纳。
6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件，费用由设计人承担。
6.1.6发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是: 《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程设计规范》、《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程设计防火规范》、人防工程防护设备选用图集及其它现行的相关规范、标准。
6.2.3设计合理使用年限为 50 年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，应按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论,对原范围内的事项做必要调整补充。
设计人应按合同规定时限交付设计资料及文件，确保本年内项目开始施工，按约定向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题并参加竣工验收。
若在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，发包人可根据设计人的工作程度给付适当的费用.6.2.6设计人应保护发包人的商业秘密/知识产权及其他相应权利,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术/经济及其他任何资料。
如发生以上情况甚至给发包人造成经济损失，发包人有权要求设计人承担相应的法律责任。
6.2.7施工过程中如有需要设计人到场解决图纸问题时，应随时到场并免收费用。
第七条违约责任:7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人已付定金的80%；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
合同履行期间，若设计人单方要求终止或解除合同，或因设计人无法达到设计要求、完成合同目的，设计人应当双倍返还定金或发包人先期支付的设计费用，给发包人造成其他损失的，应当予以赔偿。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
若因设计不达标、不符合发包人要求，以致发包人延期支付的，不再上述情形内，发包人不承担违约责任。
若因发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批以致合同期限延长的，发包人不存在过错，不应承担违约责任。
7.3设计人应对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员的过错造成工程质量事故及损失，设计人除应积极采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费以及事故产生的其他损失。
若损失较为严重，应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的100%。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
第八条其他。
8.1设计人应当派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，双方可另行签订补充协议或技术咨询服务合同作为本合同的从合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。
本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应有相关设计人员参加。
出国费用，除制装费等个人消费外，其他合理费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意到发包人所在地人民法院提起诉讼。
8.8本合同一式伍份，发包人叁份，设计人贰份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12 其它约定事项：发包人名称: (盖章) 设计人名称：(盖章)法定代表人: 法定代表人:（或）委托代理人: （或）委托代理人:住所: 住所:邮政编码: 邮政编码:450004电话: 电话:传真: 传真:税号：开户银行: 开户银行:银行帐号: 银行帐号:附件一廉洁合作协议书发包人：设计人：为加强双方的廉洁合作，双方经协商于签订小区人防设计合同的同时签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。
一、发包人责任1. 向设计人介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定，对本单位相关人员进行廉洁合作教育。
2. 严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受设计人的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
3. 发包人在业务合作期间发现本方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报设计人。
4. 发包方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，发包人应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5. 对于设计人举报发包方人员违反廉洁合作规定的情况，发包人应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二、设计人责任1. 保证设计方有关人员了解发包方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2. 不得宴请发包方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3. 设计人在业务合作期间发现设计方人员任何向发包方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报发包人。
4. 有责任接受发包人对设计人在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。
5. 设计方人员有义务就发包方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向发包人举报；发包方人员受贿，或发包方人员向设计方索贿，设计方满足其要求且并未向发包人举报的，一经查实，除追回由此给发包人造成的损失外，设计人承诺按本协议注明合同的合同价款的10%向发包人支付违约金。
设计人应同时对本方知情不报人员进行相应处罚。
6. 如因设计方单位及人员在业务合作期间贿赂发包方人员，被检查机关立案查处的，发包人有权取消或终止设计合同的履行，由此给发包人造成的损失由设计人负责赔偿。
7. 发包人接受设计人实名或匿名投诉，常设举报部门及电话：发包人盖章（公章或合同专用章）：设计人盖章（公章或合同专用章）：法定代表人：法定代表人：（或）委托代理人：（或）委托代理人：签订日期：年月日签订日期：年月日0 / 1文档可自由编辑。