110kv线路劳务分包合同
110千伏变电站土建工程劳务分包安全协议
__________________电力建设工程劳务分包安全协议A02－输变电工程－土建工程劳务安全协议编号：工程名称：发包单位：承包单位：发包单位：___________________________________ 以下简称甲方承包单位：____________________________________以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目1、工程项目名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包形式：5、工程合同编号：6、工程项目期限：自年月日至年月日。
二、协议内容1、安全文明施工目标1）不发生轻伤及以上人身事故。
2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
3）不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。
4）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：1）《中华人民共和国安全生产法》2）国务院《建设工程安全生产管理条例》3）国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》4）国家发改委《电力建设安全工作规程》（DL5009.2、DL5009.3）5）国家部委办相关安全的规定6）国家电网公司《基建安全管理规定》7）国家电网公司《电力安全工作规程（电网建设部分）》8）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程9）建设工程所属的地方安全、环境法规10）建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
高压线路劳务分包合同范本
高压线路劳务分包合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就高压线路工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：高压线路工程二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：1. 工程内容：高压线路的架设、接线、调试等工作。
2. 工程性质：劳务分包工程。
3. 工程数量：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，双方共同核实后的工程数量。
四、工程工期：根据甲方提供的施工进度计划，双方共同协商确定的工程工期。
五、工程质量要求：1. 工程质量标准：符合国家现行高压线路施工验收规范及质量标准。
2. 质量保证：乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
六、工程造价：根据甲方提供的工程量清单和取费标准，双方共同协商确定的工程造价。
七、工程承包方式及取费标准：1. 承包方式：劳务分包。
2. 取费标准：按照甲方提供的工程量清单和取费标准执行。
八、工程价款的拨付及结算方式：1. 工程预付款：甲方在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。
2. 工程进度款：按照工程进度，甲方按照实际完成工程量的80%向乙方支付工程进度款。
3. 工程尾款：工程验收合格后，甲方在七个工作日内向乙方支付合同总价款的20%作为工程尾款。
九、乙方的义务：1. 按照甲方的要求，提供合格的劳动力，并保证施工过程中的安全和质量。
2. 严格按照施工组织设计、施工技术方案和施工图纸进行施工，确保工程按期完成。
3. 负责施工现场的管理和环境保护工作，遵守国家和地方有关施工现场管理的规定。
4. 负责工程量签证和工程结算工作。
十、甲方的义务：1. 按照合同约定，向乙方支付工程价款。
2. 提供施工图纸、技术方案和施工组织设计，并确保其准确性和完整性。
110千伏输电线路基础承包合同
110千伏输电线路基础承包合同合同编号：______________签订日期：______________甲方（发包方）：名称：______________地址：______________法定代表人/负责人：______________联系电话：______________乙方（承包方）：名称：______________地址：______________法定代表人/负责人：______________联系电话：______________鉴于：甲方拟建设110千伏输电线路工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就110千伏输电线路基础承包事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：110千伏输电线路基础工程工程地点：______________工程内容：包括但不限于输电线路基础的开挖、浇筑、安装、调试及验收等全部工作内容。
二、工程承包范围乙方负责110千伏输电线路基础工程的全部施工任务，具体包括但不限于塔基基础建设、接地网施工、基础回填及夯实等。
三、合同工期本工程自合同签订之日起开始计算工期，总工期为______日历天。
乙方应确保按期完成工程任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
四、合同价款与支付合同总价款：人民币__________元整（大写：______________），该价款已包含税金、材料费、人工费、机械费等所有费用。
支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%。
工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的合同价款。
五、工程质量与验收乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准、规范要求。
乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，并接受甲方的监督检查。
工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
电力线路施工劳务分包合同-无删减范文
电力线路施工劳务分包合同电力线路施工劳务分包合同1. 合同简介本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就电力线路施工劳务分包事宜达成以下协议。
2. 项目描述甲方拥有在某特定地区进行电力线路施工的需要，乙方作为承包商具备相关资质和技术能力，愿意提供劳务分包服务。
3. 合同范围- 3.1 电力线路施工劳务分包的具体内容包括但不限于：- 设计施工计划和方案- 购买材料和设备- 施工现场管理和安全措施- 设备安装和调试- 施工质量控制- 现场进度管理- 竣工验收- 3.2 本合同不包括的内容：- 权属争议解决- 联络线路工程- 年度检修和维护等相关工作4. 合同期限本合同自双方签字并盖章之日起生效，有效期为 12 个月。
若需要延长合同期限，双方应在合同到期前至少 30 天书面通知对方，并经过双方协商达成一致。
5. 合同价款和付款方式- 5.1 本合同总价款为 [金额]（大写：[大写金额]）人民币。
- 5.2 付款方式：- 5.2.1 甲方应在本合同签订后 7 日内支付合同总价款的30%（[金额]人民币）作为预付款，以作为合同的履行保证金。
- 5.2.2 乙方完成工程的前 50% 工作量后，甲方应及时支付已完成工作量对应的款项的 60%（[金额]人民币）。
- 5.2.3 乙方完成全部工程前，甲方应支付剩余款项的 10% （[金额]人民币）。
6. 合同变更和解除- 6.1 若有合同内容需要变更，双方应书面协商并达成一致意见，并签订补充协议。
- 6.2 若甲方或乙方本合同项下的义务，应提前 30 天书面通知对方，并经过友好协商解决。
如无法达成一致意见，则按下列方式解除合同：- 6.2.1 甲方违约，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金及其他相应的赔偿；- 6.2.2 乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金及其他相应的赔偿。
7. 保密条款- 7.1 甲方和乙方在履行本合同过程中可能获得的商业秘密和机密信息，双方应保密并禁止向第三方披露。
110线路施工合同协议书
110线路施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方需对110KV输电线路进行施工，乙方具备相应资质并愿意承担该工程施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况工程名称：___________工程地点：___________工程内容：包括但不限于110KV输电线路的架设、调试、检测及附属设施的建设等。
二、工程质量乙方必须按照国家有关标准和规范要求，保证工程质量达到设计要求和甲方的满意度。
三、工期要求乙方应根据工程实际情况，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
具体开工日期和竣工日期由双方协商确定，并在合同中明确。
四、工程造价及支付方式工程造价根据实际工程量及材料费用计算，并由双方协商确定。
支付方式按照合同约定分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
五、安全生产乙方必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施，确保施工现场安全无事故。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项双方可根据工程具体情况，另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______授权代表签字：_______ 授权代表签字：_______日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
2024年消防安装工程劳务分包协议（五篇）
消防安装工程劳务分包协议甲方：_____乙方姓名：_____ 性别：_____出生时间：____年____月____日身份证号码：_____文化程度：_____家庭住址：_____ 联系电话：_____ 因甲方现有劳动力不能满足现有需要，需招用劳务用工进行补充，根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，甲乙双方本着平等自原、协商一致的原则达成以下劳务用工协议：_____一、劳务用工期限：_____本协议期限自____年____月____日起至工期完工止。
二、工作内容：_____1、乙方同意根据甲方生产需要，担任装载机驾驶工作。
2、乙方必须按照甲方关于本岗位生产任务和责任制的要求，完成规定的数量或工作任务。
三、劳动报酬、结算方法：_____1、乙方在甲方工作期间，主要实行全勤工资，工资标准为每月6000.00元（大写：_____陆仟元人民币），加班为每小时50元。
甲方同时支付乙方路费1000.00元，工期完后一次性支付工资，在中途可预支生活费。
七、劳动纪律：_____乙方在协议期内要严格遵守国家各项法律、法规，遵守甲方的各种制度和纪律，服从甲方的领导、管理及工作安排。
乙方应积极保养机械。
乙方在工作中，应坚守工作岗位，严格履行岗位职责，牢固树立安全第一的思想，严格执行作业标准，努力学习，完成生产任务，办事必须请假，不迟到，不早退，爱护机械。
如果因乙方自身原因造成的安全事故，甲方不承担任何责任。
八、协议的解除和变更：_____1、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本协议：_____⑴不符合招用条件的。
⑵在工作中玩忽职守、违章作业，不听却劝阻的。
⑶不服从甲方工作分配，无理取闹，打架斗殴或受到刑事处分的。
⑷违反国家政策、法令或拒不履行协议的。
⑸不能完成生产（工作）任务的。
2、甲方因外部条件或任务不足，可自动解除本协议。
3、劳务用工协议书订立时所依据的法律、法规修改后致使原协议无法执行的可变更本协议。
4、甲、乙双方协商一致可变更或解除本协议。
110kv线路工程劳务分包合同
110kv线路工程劳务分包合同甲方（总承包商）：______________乙方（分包商）：______________签订日期：____年____月____日签订地点：______________鉴于甲方已获得110kv线路工程的总承包权，并且乙方具备相应的劳务分包资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承担甲方110kv线路工程的劳务分包事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：110kv线路工程1.2 工程地点：______________1.3 工程内容：包括但不限于线路施工、杆塔安装、电缆敷设等。
1.4 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条分包范围2.1 乙方负责本合同约定的110kv线路工程的劳务分包工作。
2.2 分包工作的具体内容和要求按照甲方提供的施工图纸和技术规范执行。
第三条工程质量3.1 工程质量应达到国家或行业规定的标准。
3.2 乙方必须严格按照甲方提供的技术规范和施工图纸进行施工。
第四条工程价款4.1 本工程劳务分包合同总价为人民币____元（￥____）。
4.2 工程价款的支付方式和时间节点按照合同附件一执行。
第五条双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：5.1.1 甲方应按合同约定支付工程价款。
5.1.2 甲方应提供施工图纸和技术规范。
5.1.3 甲方应对乙方的施工质量进行监督和检查。
5.2 乙方的权利与义务：5.2.1 乙方应按合同约定完成劳务分包工作。
5.2.2 乙方应确保施工质量，达到甲方和国家规定的标准。
5.2.3 乙方应遵守甲方施工现场的安全管理规定。
第六条安全与环保6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应采取有效措施，保护施工现场及周边环境，减少施工对环境的影响。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
顶管工程劳务施工劳务合同范本
110kV变电站线路工程顶管劳务分包合同甲方：泾阳县建筑公司乙方: 海达信市政工程经甲、乙双方友好协商，甲方同意将承建的110kV变电站线路工程顶管劳务承包给乙方施工。
依照《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》及其他相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么下，乙方在维护公司形象和利益以及对该工程承包围的质量、工期、平安文明施工负全部责任的前提下，达成如下协议：一、工程名称：110kV变电站线路工程顶管局部。
二、工程地点：市。
三、承包方式及容如下：（一）包工不包料。
（二）承包容：1、工程容：施工围挡搭设、拆除、以及到场材料的装卸等，原人行道拆除清理归类堆放，配合挖掘机挖顶管井土方，顶管井支护、顶管设备安装、顶管下管、顶进。
〔备注：包括有水、有泥、有砂费用不变〕2、用工容：施工图纸、图集及施工规要求的全部容。
四、承包单价：按图纸以轴线延米计算，每延米元。
五、付款方式：按进度付款，每月二十五日报工程量，次月十五日前付已验收合格工程量70%工程款。
工程竣工验收合格后付95%工程款，质保期满后一次性付清。
合同自行终止。
六、质量要求：工程质量必须到达国家现行规标准，达不到要求的，其材料及人工费由乙方承当。
七、工期要求：工期服从总工期安排，具体工期服从甲方安排。
保证上劳人员满足施工进度及文明工地施工要求，必要时继续增加劳力，保证工程需要。
八、平安措施及管理制度。
1、乙方进场人员必须服从甲方的平安管理及对职工的平安思想教育，乙方在施工中所发生的一切不平安事故及祸及他人的平安事故由乙方负责自行处理，甲方不承当任何法律责任及经济赔偿或补贴。
2、乙方进场人员必须服从建房现场各项管理制度及规章制度。
假设违反，甲方有权对乙方人员进展处分，或要求乙方更换相关人员。
3、乙方进场人员必须服从甲方现场平安人员的管理及指导，如不服从管理，甲方有权对其进展处分。
4、乙方所有进场人员必须登记造册上报甲方。
5、乙方对进场人员必须办理人身保险及暂住证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
110kv线路劳务分包合同篇一：劳务分包合同(110千伏及以下线路基础)输变电工程施工劳务分包合同合同编号：工程名称：施工承包人：劳务分包人：签订日期：签订地点：使用说明1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。
2.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
3.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。
4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。
6.本合同文本适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程，施工总承包单位在进行工程劳务分包，签署劳务分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。
合同协议书施工承包人（全称）：劳务分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本劳务分包工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、劳务分包人资质或资格信息住建部资质及等级：电监会许可证等级：安全生产许可证编号及有效期：分包类别：是否在国家电公司合格分包商名录中：二、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：三、劳务分包范围和施工内容劳务分包范围：劳务分包施工内容：四、劳务分包工作期限（1）计划开始工作日期：年月日，计划结束工作日期：年月日，总日历工作天数为天。
（2）实际进场时间，以承包人书面通知为准，但总日历工作天数不得突破。
五、合同价款金额（大写）：元。
（人民币）小写：元。
六、工程建设目标 1. 安全管理目标：基本目标：不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
补充目标： 2.工程质量目标：基本目标：满足总承包合同质量要求，保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程“零缺陷”移交。
全面应用“标准工艺”，实现工程建设必须满足国家电公司优质工程的考核条件。
补充目标： 3. 进度目标：基本目标：劳务分包人坚持以“工程进度服从安全质量”为原则，劳务作业进度确保按照承包人规定的工期进行。
补充目标：4. 环境保护与水土保持目标：基本目标：保护生态环境，不超标排放，废弃物处理符合规定，不发生环境污染事故，全面落实环境保护和水土保持的要求，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。
补充目标：七、合同文件（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；（2）合同协议书及其附件；（3）中标通知书（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）招标文件和投标文件（包含非招标采购文件或竞争性谈判文件）（如有）；（9）构成合同的其他文件。
上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
如有不明确或不一致之处，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
如承包人采取招标方式确定劳务分包人的，劳务分包人承诺除偏差表释明外已完全响应承包人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则承包人有权选择以招标文件或投标文件为准。
（借鉴国大合同描述）八、主要人员信息分包主要人员信息承包主要人员信息九、劳务分包人承诺1. 劳务分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，劳务作业进度确保按照承包人规定的工期进行，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。
2.劳务分包作业满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
3. 在劳务分包作业中服从承包人的工作安排，配合采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
篇二：某110KV输电线路工程合同书***工程CⅠ标施工承包合同(合同编号：)发包单位: ！！！承包单位: @@@ 二○一〇年九月二日***工程CⅠ标合同协议书发包人：！！！承包人：@@@！！！（以下简称发包人）拟修建 ***工程CⅠ标，接受了 @@@ （以下简称承包人）为本工程施工、竣工验收和保修所作的投标，并于20XX年9月2日签订了本协议书，合同总金额为人民币：￥***.00 元（人民币大写： ***元整）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，并达成如下协议：1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本协议的组成部分，解释合同文件的优先顺序如下：（1）本合同协议书；（2）合同谈判备忘录；（3）中标通知书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）招标文件及经双方确认进入合同的其它文件（另册）；（7）投标书及其附件（含各种承诺函，相同问题的承诺函时间以最后的承诺函时间为准）（另册）。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
上述文件的组成部份相互补充、互为说明，文件间若有矛盾时，按上述文件顺序从前至后解释，补充协议及澄清文件以时间在后的为准。
3、本协议书中有关词语含义与本合同《专用条款》《通用条款》中的定义相同。
4、承包人向发包人承诺（1）按照合同约定施工、竣工验收并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
（2）工程建设施工质量满足国家《架空送电线路施工及验收规范》及与工程质量有关的其它现行国家标准和行业标准。
（3）工程进度确保按照业主规定的工期进行。
（4）工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，杜绝人身伤亡事故、重大设备质量事故和其他安全事故。
5、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
6、合同生效条件及其它1）本合同必须同时具备以下条件才能生效：（1）承包人按本合同专用条件规定提供合格的履约保函后；（2）本合同双方法人代表或代理人签字并加盖公章后。
2）本合同正本2份，合同副本8份，具有同等效力；正本合同双方各执1份，副本承包人执3份，发包人执5份。
发包单位：！！！法定代表人：或委托代理人：地址：邮编：电话：传真：开户行：税务登记证号：承包单位：@@@ 法定代表人：或委托代理人：地址：邮编：电话：传真：开户行及账号：***工程CⅠ标合同谈判备忘录20XX年9月3日，！！！（发包人）、@@@（承包人），在！！！10楼会议室，就***工程CⅠ标合同进行了谈判（参会人员名单附后），对有关问题达成一致意见，形成此备忘录。
1、工程施工有效工期从监理单位签发的开工令之日起至承包人提供合格的验收资料止计算，共140日历天。
2、发包人供应的塔材材料自工程开工60天后开始提供，导线自开工80天后开始提供。
3、工程塔基占地由发包人负责征用，施工临时占地、青苗补偿、经济作物、树木砍伐、场地清理、植被恢复以及其他相关费用由承包人自行负责。
4、工程验收相关标准以监理单位通知为准。
5、承包人应向发包人提供所采购材料相关厂家的合格证及进场前的试验报告，厂家签订的相关合同等资料。
6、承包人采购的绝缘子，进场前应逐片做耐压试验，保证绝缘子耐压等级，并提供试验资料，此项不引起商务变化。
7、由承包人采购的OPGW光缆经发包人咨询六盘水市供电局后，若采用知名厂家生产的产品，当此项材料引起的总价不超过投标报价3万元时，不引起商务变化；若超过3万元，发包人给予承包人超过3万元以上部分的差额补偿。
8、承包人按监理通知的验收标准，提交合格的验收资料，工程验收合格后1个月内，工程由承包人负责看守，不引起商务变化；若超过1个月后，工程还未投运，继续由承包人负责看守，引起的费用另行协商。
9、对发包人采购的材料，由业主、厂家、监理、承包人共同验收签证。
承包人接收后，若发生数量短少、毁损均由承包人负责。
10、商务部分应按以下事项办理：（1）工程营业税及营业税附征由发包人代扣代缴，承包人提供当地税务机关开出的外出经营证，否则要代扣所得税。
（2）承包人购入的工程材料，由承包人提供材料购入发票原件，且发票的购货人为承包人，工程结算时提供购货发票的部分不再扣税，否则要扣相应的税费。
（3）发包人代扣的税收由发包人向承包人提供发票的记账联及完税证。
发包人：！！！承包人：二〇一〇年九月二日@@@篇三：高压线路工程分包合同样板220kV XXXXXX 双回线路架线工程劳务分包合同工程承包人：工程分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于广东电公司深圳供电局(以下简称为“建设单位”)与工程承包人已经签订施工总承包合同，工程承包人和工程分包人双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、分包工作对象及提供内容工程名称：分包方式：包工、包料(工程分包人提供除导地线、绝缘子、线路金具、光缆及光缆金具以外的所有本工程材料）、包质量、包安全、包环保、包工期。
工程承包人提供架线牵张设备、导引线等（具体见附件《工程承包人提供工机具一览表》），其余架线工机具由工程分包人提供。
工程范围：220kV宝安至丽晶(南坑)双回线路工程:新建220kV送电线路全长2*;其中新建双回线路长2*,利用已有四回路塔加挂双回导线2* 导线采用4*JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线，一根地线采用OPGW光缆，另一根地线采用JLB40-150铝包钢绞线。
分包内容：本段线路工程范围内的导（地）线及光缆架设、附件安装等，其中包括但不限于：1、配合施工临时道路、临时占用地的青苗赔偿，并负责临时道路及临时占用地的修整、修筑及恢复。
2、线行通道砍伐清理工作；3、因工程分包人施工过程中施工活动不当引起的青苗赔偿；4、所有设备、材料、工器具的装卸、运输、清点、保管、转移，包括工程承包人或建设单位提供的设备、材料到材料站的卸车，牵张设备的二次转运；5、全线导地线张力放线、导地线压接（含压接试验）、弧垂观测、紧线、挂线、附件安装等工作；6、光缆的架设、光缆附件安装；7、本线路范围内的所有材料检验、导地线压接试验工作；8、配合验收等相关工作。
具体工作以施工图和现行规范要求为准。
不包括：架线的跨越架搭设、塔基占地的征地及青赔、架线工作的青苗赔偿、线路参数测试、光缆的接续及测量注：1、本合同为固定总价合同，工程承包人有权根据实际情况调整工程分包人的施工范围。