上海市建设工程施工合同(施工合同)

合集下载

上海工程施工合同模板(3篇)

上海工程施工合同模板(3篇)

第1篇合同编号:________签订日期:____年__月__日甲方(建设单位):名称:_________________________法定代表人:____________________地址:_________________________联系电话:_____________________开户银行:_____________________银行账号:_____________________乙方(施工单位):名称:_________________________法定代表人:____________________地址:_________________________联系电话:_____________________开户银行:_____________________银行账号:_____________________鉴于甲方拟在__________(工程名称)项目进行施工建设,乙方愿意承担该项目的施工任务,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:__________(工程名称)1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程规模:__________1.5 工程预算:人民币__________元整(大写:_____________________)1.6 工期:自合同签订之日起____个月。

第二条乙方责任和义务2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工规范进行施工,确保工程质量达到国家规定的标准。

2.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,如因乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金,违约金按每日人民币__________元计算。

2.3 乙方应确保施工现场的安全,遵守国家有关安全生产的法律、法规,对施工过程中发生的安全事故负全部责任。

2.4 乙方应按照国家环保规定,采取措施减少施工对环境的影响,确保施工现场的清洁和环保。

2024年上海市建设工程施工合同示范文本

2024年上海市建设工程施工合同示范文本

上海市建设工程施工合同示范文本合同编号:___________甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:___________1.2工程地点:___________1.3工程内容:___________1.4工程规模:___________1.5工程质量:按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。

二、合同工期2.1工程开工日期:___________2.2工程竣工日期:___________2.3工程总工期:___________天三、合同价款3.1工程合同价款:人民币(大写):___________元整(小写):___________元。

3.2合同价款支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。

(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方申请支付相应比例的工程进度款。

(3)结算款:工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方剩余的合同价款。

四、工程变更4.1工程变更范围:本合同约定的工程范围内。

4.2工程变更程序:甲方提出变更要求,乙方进行评估并报甲方审批,经双方确认后,签订书面变更协议。

4.3工程变更费用:按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算,由甲方支付。

五、工程验收5.1工程竣工后,乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检,并通知甲方验收。

5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收,并将验收结果通知乙方。

5.3工程验收合格后,双方签订工程验收证书。

六、工程保修6.1工程保修期为___________年,自工程竣工验收合格之日起计算。

6.2保修期内,乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。

上海市建设工程施工合同范本

上海市建设工程施工合同范本

上海市建设工程施工合同范本1. 引言施工合同是建设工程中必不可少的法律文件,它规定了各方在工程实施过程中的权利和义务,确保工程按照双方的约定进行。

本文档是上海市建设工程施工合同的范本,详细介绍了合同的主要内容和各方的责任。

2. 合同基本信息合同编号:[填写合同编号] 合同类型:建设工程施工合同签订日期:[填写签订日期] 合同期限:[填写合同期限] 承包人:[填写承包人信息] 业主:[填写业主信息]3. 合同内容3.1 工程概况本合同涉及的工程概况如下:•工程名称:[填写工程名称]•工程地点:[填写工程地点]•工程范围:[填写工程范围]•工程规模:[填写工程规模]3.2 合同价款合同价款为人民币[填写金额]元整。

支付方式和进度如下:•预付款:合同签订后的[填写天数]天内支付合同总价款的[填写比例]%作为预付款。

•进度款:根据工程实际完成进度,每完成[填写比例]%的工程量,支付相应比例的合同价款。

•最终款:工程竣工验收合格后,支付合同价款的剩余款项。

3.3 工程进度和质量要求•工程进度:承包人应按照合同约定的工期完成工程,如因不可抗力等原因无法按时完成,应及时通知业主并申请延期。

•工程质量:承包人应按照国家相关规定和工程设计要求,保证工程质量符合标准,并承担相应的返工和修复费用。

3.4 材料和设备•材料供应:承包人负责组织采购合格的建筑材料并按计划及时供应到工地。

•设备使用:承包人应根据工程需要提供符合安全要求的施工设备,并进行必要的维护和保养。

3.5 安全和环保施工过程中,承包人应遵守国家相关法律法规,采取相应的安全和环保措施,保障工人和周围环境的安全。

3.6 变更和索赔•工程变更:如业主需要对工程进行变更,应及时通知承包人,并协商确定变更内容和变更费用。

•承包人索赔:如因业主原因导致工程进度延误或额外费用产生,承包人有权向业主提出索赔要求。

3.7 竣工验收和保修期工程竣工后,业主有权对工程进行验收。

上海市建设工程施工合同示范文本20XX

上海市建设工程施工合同示范文本20XX

上海市建设工程施工合同示范文本20XX上海市建设工程施工合同示范文本20XX篇一:上海市建设工程施工合同示范文本(20XX版)上海市建设工程施工合同示范文本(20XX版)上海市建设和交通委员会上海市工商行政管理局制定使用说明一、本合同文本是上海市建设和交通委员会、上海市工商行政管理局共同制定,旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。

二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分成。

其中协议书部分由承发包双方协商签定;通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订,无须另行约定的内容;专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿,予以专门约定的内客。

三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系,可相互解释、互为说明。

专用条款内约定的合同内容,从专用条款;专用条款无专门约定的,从通用条款。

四、本合同文本未列事项,合同双方可根据工程实际及双方意愿,另行签定补充条款或补充协议,作为本合同附件。

五、建设工程施工承发包双方签订合同,可使用本合同文本,或参照文本内容另行制定。

第一部分协议书发包人(全称):____________________________________________________承包人(全称):____________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:_______________________________________________________工程地点:_______________________________________________________工程内容:_______________________________________________________工程立项批准文号:_______________________________________________资金来源:_______________________________________________________二、工程承包范围承包范围:_______________________________________________________ 三、台同工期开工日期:_______________________________________________________竣工日期:_______________________________________________________合同工期总日历天数__________________天四、质量标准工程质量标准:___________________________________________________五、台同价款金额(大写):___________________________________元(人民币)¥:___________________________________元(人民币)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上海市建设工程施工合同 示范文本

上海市建设工程施工合同 示范文本

上海市建设工程施工合同示范文本关键信息项合同编号建设单位施工单位项目名称项目地点合同金额工期质量标准付款方式违约责任合同生效日期合同解除条件争议解决方式签署地点签署日期合同第一条合同编号本合同编号为:__________。

第二条建设单位建设单位(甲方):__________法定代表人:__________地址:__________联系电话:__________第三条施工单位施工单位(乙方):__________法定代表人:__________地址:__________联系电话:__________第四条项目名称本合同所涉项目名称为:__________。

第五条项目地点项目实施地点为:__________。

第六条合同金额合同总金额为人民币(大写):__________。

第七条工期开工日期:__________。

竣工日期:__________。

合同工期为:__________天。

第八条质量标准第九条付款方式首付款:元,支付时间:。

中期付款:元,支付时间:。

竣工付款:元,支付时间:。

第十条违约责任甲方违约时,应承担的违约金为合同总金额的__________%。

乙方违约时,应承担的违约金为合同总金额的__________%。

第十一条合同生效日期本合同自双方签字之日起生效。

第十二条合同解除条件由于不可抗力因素导致工程无法继续。

一方严重违约。

第十三条争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时,双方应友好协商解决;如协商不成,任一方可向__________法院提起诉讼。

第十四条签署地点本合同签署地点为:__________。

第十五条签署日期本合同于__________年__________月__________日签署。

签字建设单位(甲方):(签字):__________(盖章):__________施工单位(乙方):(签字):__________(盖章):__________。

上海市建设工程施工合同完整版

上海市建设工程施工合同完整版

上海市建设工程施工合同完整版上海市建设工程施工合同完整版一、合同的当事方甲方:(委托人名称、住所地)乙方:(承包人名称、住所地)本合同由甲方与乙方于(年)(月)(日)签订二、项目概况合同项目名称:(建设工程项目名称)项目工程地点:(项目地点)三、工程内容详细描述合同涉及的工程范围及内容四、工程造价及支付方式1. 工程造价具体描述工程造价的构成及金额2. 工程款支付方式详细描述工程款的支付方式和进度五、合同实施条件1. 相关条件合同实施所需的各项条件2. 合同有效期描述合同的有效期和可能的延期情况六、工程质量和验收标准1. 工程质量描述工程质量的要求和验收标准2. 工程验收描述工程验收的程序及要求七、违约责任1. 甲方违约责任描述甲方违约时的责任和赔偿方式 2. 乙方违约责任描述乙方违约时的责任和赔偿方式3. 共同违约责任描述双方共同违约时的责任和赔偿方式八、争议解决1. 争议解决方式指明争议解决的方式,例如仲裁、诉讼等2. 协商解决强调双方在可能发生争议时优先进行协商解决九、合同变更1. 合同变更方式详细描述合同变更的程序和要求2. 变更协议要求变更时必须签署变更协议十、合同解除1. 合同解除的情形合同可能解除的情况2. 解除程序描述合同解除的程序和要求3. 解除后责任描述解除后双方的责任和赔偿方式十一、其他条款其他合同涉及的重要条款,如保密、知识产权、不可抗力等以上为上海市建设工程施工合同的完整版,双方应在签署合同之前认真阅读并理解,确保自身权益。

如有任何争议,应按合同约定的争议解决方式解决。

(完整)上海市建设工程施工合同范本

(完整)上海市建设工程施工合同范本范本 1:1. 合同订立1.1 合同双方本合同由建设工程施工单位(以下简称为甲方)和施工承包单位(以下简称为乙方)双方订立。

1.2 合同内容甲方委托乙方负责上海市建设工程项目的施工工作。

1.3 合同金额及支付方式甲方将根据工程进展,按合同约定的支付方式和时间逐步支付工程款项给乙方。

2. 工期及交付2.1 工期甲方和乙方在合同中明确工程的起止日期和工期要求。

2.2 交付标准乙方需按照相关标准和规范完成工程,并按时交付给甲方。

3. 工程质量与安全3.1 工程质量乙方需按照施工图纸、设计要求和相关标准,保证工程质量达到合同约定的要求。

3.2 安全生产乙方必须严格遵守安全生产法律法规,采取有效措施确保工程施工的安全性。

4. 变更和索赔4.1 变更如有必要,甲方可以要求乙方对合同进行变更,双方应协商一致后进行变更,并签订相应的补充协议。

4.2 索赔如因不可抗力等原因导致工程延期或额外费用产生,乙方可向甲方提出索赔申请。

5. 违约责任5.1 甲方违约若甲方未按照合同约定支付工程款项或提供必要的配合,乙方有权要求违约赔偿或解除合同。

5.2 乙方违约若乙方未按照合同约定完成工程,甲方有权要求违约赔偿或解除合同。

6. 争议解决甲乙双方如发生争议,可通过友好协商解决,协商不成时,可向上海市有关部门申请调解或提起诉讼。

附件:合同附件包括建设工程施工图纸、设计文件、工程量清单等。

法律名词及注释:1. 合同:双方自愿约定并共同履行的法律行为。

2. 甲方:委托他人进行工程施工的一方。

3. 乙方:承接工程施工的一方。

4. 工期:工程施工需要的时间。

5. 安全生产:在工程施工过程中,采取预防措施保障工人和现场安全的活动。

--------------------------------------------------------------------------范本 2:1. 合同目的本合同旨在明确上海市建设工程施工合同的双方权利义务,规定工程的质量要求、工期安排以及合同金额支付等事项。

上海建设工程合同信息

上海建设工程合同信息一、合同概述1.1 合同名称:上海XXX建设工程施工合同1.2 合同双方:甲方(发包方):上海市XXX建设单位乙方(承包方):XXX建筑工程有限公司1.3 合同金额:人民币XXX万元1.4 合同工期:自2022年X月X日至2024年X月X日1.5 工程地点:上海市XXX区XXX路XXX号二、工程概况2.1 工程名称:上海市XXX建设工程2.2 工程内容:包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、绿化工程等。

2.3 工程规模:根据设计图纸及工程量清单确定。

三、合同条款3.1 合同的签订和生效双方应按照《中华人民共和国合同法》的规定,通过平等、自愿、协商一致的原则,签订本合同,并自合同签订之日起生效。

3.2 合同的履行乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求,完成工程建设。

甲方应按照合同约定的付款方式、付款时间支付合同价款。

3.3 合同的变更和解除合同履行过程中,如遇特殊情况,需变更或解除合同时,应由双方协商一致,并签订书面变更或解除协议。

3.4 违约责任双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

3.5 争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

四、合同的签订和备案4.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

4.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,并自合同生效之日起五日内向工程所在地的建设行政主管部门备案。

五、其他约定5.1 双方应遵守国家法律法规,严格执行合同约定,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

5.2 甲方应按照合同约定,向乙方及时支付工程进度款,确保工程顺利进行。

5.3 乙方应按照合同约定,保证工程质量,确保工程安全,按期完成工程建设。

5.4 双方应共同配合,做好工程验收工作,确保工程顺利投入使用。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经充分协商,就甲方委托乙方承建上海市XXX建设工程事宜,达成如下协议:甲方:上海市XXX建设单位乙方:XXX建筑工程有限公司一、工程名称1.1 工程名称:上海市XXX建设工程1.2 工程地点:上海市XXX区XXX路XXX号1.3 工程规模:根据设计图纸及工程量清单确定。

上海工程建设合同模板

上海工程建设合同模板甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担某项工程项目的实施,为明确双方责任与权利,经双方友好协商,特订立本合同。

第一条项目内容甲方委托乙方负责承包项目的实施,具体包括但不限于以下内容:(1)项目名称:(2)项目地点:(3)项目规模:(4)项目工期:(5)其他特殊要求:第二条合同价款1、本项目的总合同价款为人民币(大写)(小写)元整,包括但不限于项目的施工费、材料费和人工费等。

2、合同价款支付方式为(具体支付方式)。

第三条工程质量保证1、乙方应按照合同规定的工程标准和要求,确保工程质量符合相关标准。

2、对于因乙方施工过程中发生的质量问题,乙方应承担相应的维修和赔偿责任。

第四条工程进度控制1、乙方应按照合同约定的工期完成工程,若有延误应承担相应责任。

2、若因甲方原因导致工程延误,乙方可要求重新协商工期或合同价款。

第五条工程变更1、若有工程变更需求,应经双方书面确认后方可实施,变更费用由甲方承担。

2、未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更工程内容或要求。

第六条合同解除1、若因不可抗力或其他合同约定导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同。

2、若一方违反合同规定,造成另一方损失,应承担相应的违约责任。

第七条知识产权保护1、乙方在工程过程中所涉及的专利、商标等知识产权归乙方所有,甲方无权使用或复制。

2、对于乙方侵犯他人知识产权所产生的纠纷,乙方应承担全部责任。

第八条法律适用及争议解决1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、因本合同引起的一切争议应由双方友好协商解决,若协商不成,则提交有管辖权的法院进行解决。

第九条其他约定1、本合同一式两份,具有同等法律效力。

2、除本合同约定外,双方有关事项均应按照双方书面协商办理。

以上合同内容经双方确认无误后,签字生效。

甲方(盖章):______ 乙方(盖章):______签字日期:______ 签字日期:______。

上海市建设工程施工合同(上海市2004版)

上海市建设工程施工合同示范文本( 2004 版)上海市建设和管理委员会上海市工商行政管理局制定二◦◦四年二月使用说明一、本合同文本是上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定,旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。

二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

其中协议书部分由承发包双方协商签定;通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订,无须另行约定的内容;专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿,予以专门约定的内容。

三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系,可相互解释、互为说明。

专用条款内约定的合同内容,从专用条款;专用条款无专门约定的,从通用条款。

四、本合同文本未列事项,合同双方可根据工程实际及双方意愿,另行签定补充条款或补充协议,作为本合同附件。

五、建设工程施工承发包双方签订合同,可使用本合同文本,或参照文本内容另行制定。

目录第一部分协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、组成合同的文件七、协议书有关词语含义八、承包人承诺九、发包人承诺十、合同生效第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、图纸二、双方一般权利和义务5、工程师6、工程师的委派和指令7、承包人代表8、发包人工作9、承包人工作三、施工组织设计和工期10、进度计划11、开工及延期开工12、暂停施工13、工期延误14、工程竣工。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

上海市建设工程施工合同(施工合同)
上海市建设工程施工合同
合同编号:___________________
甲方(建设单位):______________
乙方(施工单位):______________
在平等、自愿、公正、诚实、信用的基础上,甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,经友好商议,达成如下合同,共同遵守并履行:
一、工程范围及工期
1.1 本工程的范围为_______________,具体包括:
___________________(此处详细列举)。

1.2 工期为_______________(具体时间段)。

二、工程价款和结算方式
2.1 本工程的总造价为_______________(具体金额),包括:
_______________(列举具体费用项目)。

2.2 工程价款的支付方式及结算周期为_______________(具体
方式及周期)。

三、合同履约保证
3.1 甲方在合同签订时须向乙方提供履约保证金
_______________(具体数额)元。

3.2 乙方在合同签订时须向甲方提供履约保证金
_______________(具体数额)元。

四、合同变更和解除
4.1 如需变更本合同内容,双方应根据实际情况,经友好商议,签署变更协议,方可生效。

4.2 如双方商议一致,可解除本合同,需在解除通知书中商定
解除的具体事宜。

五、合同违约责任
5.1 如甲方未按约定支付工程价款或者提供保证金,应承担违
约责任,并按约定支付相应的违约金。

5.2 如乙方未按约定完成工程或者工程质量不符合要求,应承
担违约责任,并按约定支付相应的违约金。

六、争议解决
6.1 本合同的履行合用中华人民共和国法律。

6.2 本合同如产生争议,应商议解决,如商议不成,应提交_______________仲裁委员会仲裁(填写具体仲裁委员会名称)。

七、其他约定事项
(此处列出具体约定事项)
八、生效方式
8.1 本合同一式_____份,甲、乙双方各持_____份,有效期为_______________。

8.2 本合同自双方签字或者盖章之日起生效,并与本合同约定的附件一并构成整个合同。

附件清单:
(此处列举本合同所涉及的具体附件,包括图纸、技术标准、规范、合同变更协议等)
法律名词及注释:
(此处列举本合同所涉及的法律名词及其注释,如合同法、建设工程质量管理条例等)
实际执行可能遇到的艰难及解决办法:
(此处列举在实际执行过程中可能浮现的艰难,并提供解决办法,如工程质量不符合要求,可以进行整改或者返工等)。

相关文档
最新文档